Провадження № 2/537/1469/2015
Справа № 537/4572/15-ц
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2015 року Крюківський районний суд м.Кременчука Полтавської області в складі: головуючого судді Якимець Т.Є.
при секретарі Курченко С.А.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кременчуці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про захист прав споживачів,
ОСОБА_1 звернулася в суд з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про захист прав споживачів.
Відповідач в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
Суд, вивчивши матеріали справи, заслухавши позивачку та її представника, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню.
В судовому засіданні встановлено, 26.08.2014 року між салоном вікон «Артіль» в особі директора ОСОБА_2 та ОСОБА_1 був укладений договір № 197 на виготовлення конструкцій із профілю ПВХ open ТСМ в кількості 1 шт. з фурнітурою ТТS та стекло пакетом «24».
26.08.2014 року ОСОБА_1 сплатила відповідачу за виконання робіт авансовий платіж в розмірі 3000 грн., що підтверджується товарним чеком № 197 від 26.08.2014 року..
Відповідно до п. 2.1 договору № 197 від 26.08.2014 року відповідач зобовязався виконати роботи з виготовлення конструкцій з профілю протягом 21 робочого дня з дати отримання оплати (авансу) за договором.
На даний час відповідач до виконання підрядних робіт з виготовлення конструкцій з профілю не приступив, свої зобовязання не виконав.
22.09.2015 року позивачка повідомила відповідача про необхідність повернути сплачену суму авансового платежу, в звязку з невиконанням умов договору підряду.
Відповідно до ст. 865 ЦК України за договором побутового підряду підрядчик, який здійснює підприємницьку діяльність, зобовязується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобовязується прийняти та оплатити виконану роботу. До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих ним Кодексом, застосовується законодавство про захист прав споживачів.
Відповідно до ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.
Із змісту ст. 849 ЦК України вбачається, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу , замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.
Стаття 651 ЦК України передбачає, що у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі , якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.
Відповідно до ч.1 та 5 ст.10 Закону України « Про захист прав споживачів» споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобовязань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим. У разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством.
Суд також вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь держави судовий збір.
Керуючись ст.ст.10,11,60, 79,88, 212,213.215,226 ЦПК України, ст.865, 651 ЦК України, Законом України «Про захист прав споживачів», суд,-
Позовні вимоги ОСОБА_1 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про захист прав споживачів задовольнити.
Розірвати договір № 197 від 26.08.2014 року, укладений між салоном вікон «Артіль» в особі директора ОСОБА_2 та ОСОБА_1.
Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави судовий збір в сумі 487 грн.20 коп..
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заяву про перегляд судового рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.
Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів.
Суддя