РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

643/11142/14-ц

2/643/4166/14

03.11.2014 р.
м.Харків

Московський районний суд м.Харкова під
головуванням судді Горбунової Я.М., при
секретарі Маріновій О.Ю., розглянув у
відкритому судовому засіданні в
приміщенні суду в м.Харкові цивільну
справу за позовом ОСОБА_1 до ФОП ОСОБА_2,
ПАТ «Альфа-Банк» про захист прав
споживачів, стягнення сум та
розірвання договорів,

в с т
а н о в и в:

Позивач звернувся до суду із
позовом, в якому просить визнати
недійсним п.4.2 Договору побутового
підряду від 15.04.2014 р. між ОСОБА_1 та ФОП
ОСОБА_2 щодо зменшення розміру
неустойки виконавця за невиконання
договору; стягнути з ФОП ОСОБА_2 на
користь ОСОБА_1 суму неустойки за
невиконання договору побутового
підряду у розмірі 7894, 26 грн. та суму за
договором завдатку у розмірі 100 грн.;
розірвати договір побутового підряду,
укладений 15.04.2014 р. між ОСОБА_1 та ФОП
ОСОБА_2; стягнути з ПАТ «Альфа-Банк» на
користь ОСОБА_1 суму грошових коштів
фактично сплачених позивачем за
кредитним договором № 401606072 у розмірі
1298 грн. та розірвати кредитний договір,
що був укладений 15.04.2014 р. між ОСОБА_1 та
ПАТ «Альфа-Банк».

На обґрунтування своїх вимог
позивач зазначив, що умови договору
побутового підряду на виготовлення
віконної системи з профілю були
порушені відповідачем ФОП ОСОБА_2,
оскільки строк виконання договору
закінчився, а відповідач навіть не
приступив до виконання замовлення, що
змусило її звернутися до іншої особи
для виготовлення та встановлення
віконної системи. Умови договору, якими
була зменшена відповідальність
виконавця, вважає несправедливими та
такими, що підлягають визнанню
недійсними, а договір вважає таким, що
підлягає розірванню з підстав,
передбачених ЗУ «Про захист прав
споживачів».

Представники відповідачів в
судове засідання не з'явилися, про
причини неявки суд не повідомили, про
час та місце розгляду справи були
повідомлені належним чином, заяв про
відкладення розгляду по справі не
надали, причини неявки суду не
повідомили, в зв'язку з чим, суд
розглянув справу за їх відсутності із
постановленням заочного рішення по
справі.

Суд, заслухавши пояснення
позивача та його представника,
дослідивши докази по справі, встановив
наступні обставини та відповідні їм
правовідносини.

15.04.2014 р. між позивачем ОСОБА_1 та
відповідачем ФОП ОСОБА_2 був укладений
договір побутового підряду на
виготовлення віконної системи з
профілю ПВХ Winbau, за яким виконавець
зобов'язується виконати роботи по
виготовленню та доставці виробу за
ціною 4837,00 грн. на протязі 24 робочих
днів, з можливістю в односторонньому
порядку продовження цього строку
виконавцем, але не більше ніж на 10 днів.

Крім того, 15.04.2014 р. між ФОП ОСОБА_2
та ОСОБА_1 укладений договір завдатку,
відповідно до якого поставщик ФОП
ОСОБА_2 отримав у замовника ОСОБА_1 50
грн. в якості завдатку по укладеному
договору на установку віконних систем.

Крім того, 15.04.2014 р. з метою сплати
вартості замовлення між позивачем та
другим відповідачем ПАТ «Альфа-банк»
був укладений кредитний договір №
401606072, за яким банком були перераховані
за виконання замовлення по договору
підряду на користь ФОП ОСОБА_2 гроші у
сумі 4873,00 грн.

За даним кредитним договором
позивач свої зобов'язання також стала
виконувати та перерахувала банку суму
у розмірі 1298 грн. чотирма окремими
платежами.

В зазначений строк виконавець
свої зобов'язання не виконав і як
стверджує позивач, і що не спростував
відповідач, віконні конструкції не
виготовлені і до часу звернення до суду
із даним позовом.

09.08.2014 р. позивач уклала договір
із СПДФО ОСОБА_4 на виконання та
доставку віконних систем, який
виконаний в повному обсязі, в зв'язку з
чим, позивач втратила інтерес до
укладеного з відповідачем ФОП ОСОБА_2
договору побутового підряду.

Відповідно до положень ст.10 ЗУ
«Про захист прав споживачів» споживач
має право

відмовитися від договору про виконання
робіт (надання послуг) і вимагати
відшкодування збитків, якщо виконавець
своєчасно не приступив до виконання
зобов'язань за договором або виконує
роботу так повільно, що закінчити її у
визначений строк стає неможливим.

Відповідно до ч.5 ст. 10 зазначеного
закону у разі коли виконавець не може
виконати (прострочує виконання) роботу
(надання послуги) згідно з договором, за
кожний день (кожну годину, якщо
тривалість виконання визначено у
годинах) прострочення споживачеві
сплачується пеня у розмірі трьох
відсотків вартості роботи (послуги),
якщо інше не передбачено
законодавством. У разі коли вартість
роботи (послуги) не визначено,
виконавець сплачує споживачеві
неустойку в розмірі трьох відсотків
загальної вартості замовлення.

Таким чином, починаючи з 06.06.2014 р. (день
початку прострочення) слід визначити
пеню у розмірі 3% від вартості
замовлення. Станом на день подання
позову, яку зазначає позивач, а саме
29.07.2014 р. розмір пені становить : 4873 х 3 :
100 х 54 = 7894,26 грн.

Відповідно до положень ст. 18 ЗУ «Про
захист прав споживачів» є
несправедливими положення договору
які містять виключення або обмеження
прав споживача стосовно продавця
(виконавця, виробника) або третьої
особи у разі повного або часткового
невиконання чи неналежного виконання
продавцем (виконавцем, виробником)
договірних зобов'язань, включаючи
умови про взаємозалік, зобов'язання
споживача з оплати та його вимог у разі
порушення договору з боку продавця
(виконавця, виробника); і такі умови
слід визнавати недійсними.

Таким чином, суд вважає, що п.4.2
Договору, згідно до якого виконавець на
свій розсуд зменшив розмір неустойки
до 0,1 % є несправедливим, повинен бути
визнаний недійсним, і до спірних
правовідносин застосовуються
положення закону щодо пені у розмірі 3%.

Відповідно до ч.1 ст. 571 ЦК України якщо
порушення зобов'язання сталося з вини
кредитора, він зобов'язаний повернути
боржникові завдаток та додатково
сплатити суму у розмірі завдатку або
його вартості. Тобто виконавець
повинен повернути 100 грн. за угодою про
завдаток.

Відповідно до ч.9 ст. 11 ЗУ «Про захист
прав споживачів» у разі реалізації
споживачем своїх прав, передбачених
статтями 8 і 10 цього Закону, ці права
діють і стосовно кредитодавця, що надав
йому споживчий кредит для придбання
продукції. Кредитодавець у такому
випадку зобов'язаний повернути
споживачеві суму вже здійснених ним
виплат при розірванні договору
купівлі-продажу (виконання роботи,
надання послуги) або здійснити
відповідне коригування кредитних
зобов'язань споживача.

Таким чином, суд вважає, що є
обґрунтованими та такими що підлягають
задоволенню вимоги позивача щодо
визнання недійсним п.4.2 Договору
побутового підряду від 15.04.2014 р. щодо
зменшення розміру неустойки; про
стягнення з ФОП ОСОБА_2 на користь
ОСОБА_1 суми неустойки за невиконання
договору побутового підряду у розмірі
7894, 26 грн. та суми за договором завдатку
у розмірі 100 грн.; про розірвання
договору побутового підряду; про
стягнення з ПАТ «Альфа-Банк» на
користь ОСОБА_1 суму грошових коштів
фактично сплачених позивачем за
кредитним договором № 401606072 у розмірі
1298 грн.

Між тим, суд вважає, що не підлягають
задоволенню позивні вимоги в частині
розірвання кредитного договору з
підстав заявлених позивачем, оскільки,
положення ч.2 ст. 651 ЦК України щодо умов
розірвання договору передбачають, що
договір може бути розірвано за
рішенням суду на вимогу однієї із
сторін договору у разі істотного
порушення договору другою стороною та
в інших випадках, встановлених
договором або законом.

В даному випадку, не встановлено
істотного порушення кредитного
договору сторонами саме цього
договору, і відсутні інші випадки за
договором або законом, які б надавали
підстав для розірвання договору.

Встановлені судом обставини
підтверджуються приєднаними до
матеріалів справи письмовими доказами:
договором підряду з ФОП ОСОБА_2, угодою
про завдаток, кредитним договором,
квитанціями про перерахування
грошових коштів банку, договором
підряду з ФОП ОСОБА_4

Судові витрати суд стягує з
відповідачів відповідно до положень
ст. 88 ЦПК України.

Так, суму судового збору у розмірі 365,40
грн. суд стягує пропорційно
задоволених вимог з відповідачів в
дохід держави, так як позивач
звільнений від зазначених витрат, а
витрати на правову допомогу у сумі 2436
грн., які підтверджуються наданою
калькуляцією та квитанцією про оплату,
суд стягує пропорційно задоволених
вимог з відповідачів на користь
позивача.

На підставі викладенного,
керуючись ст.ст. 10, 11, 60, 209, 212-215, 218, 224 ЦПК
України, суд,

В И Р І
Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Визнати недійсним п.4.2 Договору
побутового підряду від 15.04.2014 р. між
ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 щодо зменшення
розміру неустойки виконавця за
невиконання договору.

Стягнути з ФОП ОСОБА_2 на користь
ОСОБА_1 суму неустойки за невиконання
договору побутового підряду у розмірі
7894, 26 грн. та суму за договором завдатку
у розмірі 100 грн., а всього суму у
розмірі 7994 (сім тисяч дев'ятсот
дев'яносто чотири) грн. 26 коп.

Розірвати договір побутового підряду,
укладений 15.04.2014 р. між ОСОБА_1 та ФОП
ОСОБА_2

Стягнути з ПАТ «Альфа-Банк» на користь
ОСОБА_1 суму грошових коштів фактично
сплачених позивачем за кредитним
договором № 401606072 у розмірі 1298 (одна
тисяча двісті дев'яносто вісім) грн.

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути в дохід держави судові
витрати у розмірі 326,43 грн. з ФОП ОСОБА_2
та в сумі 38,97 грн. з ПАТ «Альфа-Банк».

Стягнути на користь ОСОБА_1 витрати на
правову допомогу з ФОП ОСОБА_2 в розмірі
2094,96 грн. та з ПАТ «Альфа-Банк» у
розмірі 341,04 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду
подається через районний суд до
апеляційного суду Харківської області
протягом десяти днів з дня його
проголошення. Особи, які брали участь у
справі, але не були присутні у судовому
засіданні під час проголошення
судового рішення, можуть подати
апеляційну скаргу протягом десяти днів
з дня отримання копії цього рішення.

Суддя -
Я.М.Горбунова