ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"08" квітня 2026 р. Справа№ 927/1236/25

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Яценко О.В.

суддів: Спаських Н.М.

Горбасенка П.В.

перевіривши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп»

на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 24.03.2026 (повний текст складено 25.03.2026)

про призначення експертизи

у справі № 927/1236/25 (суддя - В.В. Моцьор)

за первісним позовом Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Чернігівської області»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп»

про стягнення 869 857,20 грн.

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп»

до Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Чернігівської області»

про зобов`язання виконати обов`язки за договором та стягнення 4 887 613,45 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Державним підприємством «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп» про:

- зобов`язання ТОВ «Транс Лайн Груп» за власний рахунок виправити неякісне надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250542 Добрянка - Дроздовиця - Кузничі на ділянці км 26+700 - км 28+700 у частині улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші, здійснене ТОВ «Транс Лайн Груп» в рамках виконання договору про закупівлю послуг за державні кошти від 19.09.2025 № 17, а саме: досягти коефіцієнту ущільнення улаштованого вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші на зазанченій дорозі вимогам пункту 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ.Будівництво», який для щільного асфальтобетону з гарячих сумішей для вирівнюючого шару має складати 0,98;

- стягнення з ТОВ «Транс Лайн Груп» на користь ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» пені за прострочення за порушення строків надання послуг за Договором у сумі 31 519,85 грн. та штрафу за порушення умов зобов`язання щодо якості послуг у розмірі 838 337,35 грн.;

- розірвання договору про закупівлю послуг за державні кошти від 19.09.2025 № 17, укладеного між ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» та ТОВ «Транс Лайн Груп» у зв`язку з істотним порушенням договору відповідачем.

Відповідачем подано зустрічну позовну заяву до Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» про:

- зобов`язання ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» виконати обов`язки за Договором №17 від 19.09.2025 в натурі, а саме: прийняти послуги на загальну суму 4 527 143,54 грн. (згідно Актів від 26.11.2025 (та повторно 02.12.2025) на суму 4 191 686,77 грн. та Актів від 22.12.2025 на суму 335 456, 77 грн.;

- стягнення з ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» на користь ТОВ «ТРАНС ЛАЙН ГРУП» 4 887 613,45 грн. за Договором №17 від 19.09.2025, з яких оплата за надані послуги надані послуги на загальну суму 4 527 143,54 грн. (згідно Актів від 26.11.2025 (та повторно 02.12.2025) на суму 4 191 686,77 грн. та Актів від 22.12.2025 на суму 335 456,77 грн.), сума неповернутого забезпечення Договору у вигляді завдатку у розмірі 315 198,48 грн., пеня за прострочення оплати та 3% річних у розмірі 1% від загальної вартості порушених (невиконаних) Замовником зобов`язань - 45 271,43 грн.

10.02.2026 від позивача за первісним позовом надійшло клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи у справі № 927/1236/25.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 24.03.2026 у справі № 927/1236/25:

- клопотання Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» про призначення судової будівельно-технічної експертизи задоволено;

- призначено у справі №927/1236/25 судову будівельно-технічну експертизу;

- проведення судової будівельно-технічної експертизи доручено Чернігівському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 25-А, );

- на вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи відповідає якість влаштованих шарів дорожнього одягу автомобільної дороги загального користування місцевого значення Добрянка - Дроздовиця -Кузничі за договором про закупівлю послуг за державні кошти від 19.09.2025 № 17, «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О250542 Добрянка - Дроздовиця- Кузничі на ділянці км 26+700 - км 28+700 (код за ДК 021:2015 - 63710000-9 «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту»)» вимогам чинних нормативних документів у галузі будівництва;

- Чи була технологічна можливість у виконавця безумовно досягнути значення коефіцієнта ущільнення асфальтобетонної суміші, яке унормоване п 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво», під час влаштування вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші при виконанні робіт за Договором про закупівлю послуг за державні кошти №17 від 19.09.2025, укладеного між ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» та ТОВ «ТРАНС ЛАЙН ГРУП» за предметом «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0250542 Добрянка - Дроздовиця - Кузничі на ділянці км 26+700 - км 28+700 (код за ДК 021:2015 - 63710000-9 «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту»)» при наданні послуг згідно акту дефектів, затвердженого замовником, та кошторисної документації, розробленої згідно з затвердженим актом дефектів?

- Чи унормовано чинними нормативно-технічними документами використання суміші ЩПС С-7 (фракції 0-40 мм) для влаштування вирівнювального шару дорожнього одягу по монолітному покриттю товщиною 6,0 см?

- провадження у справі зупинено на час проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із вказаною ухвалою, 06.04.2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп» через Електронний кабінет в підсистемі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний суд» звернулось з апеляційною скаргою до Північного апеляційного господарського суду, у якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 24.03.2026 у справі № 927/1236/25 про призначення судової експертизи та зупинення провадження та передати матеріали справи № 927/1236/25 до Господарського суду Чернігівської області для продовження розгляду.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північного апеляційного господарського суду від 06.04.2026 справа № 927/1236/25 передана на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя (суддя-доповідач) Яценко О.В., Спаських Н.М., Горбасенко П.В.

З урахуванням того, що апеляційна скарга надійшла безпосередньо до Північного апеляційного господарського суду без матеріалів справи, що унеможливлює розгляд поданої апеляційної скарги, колегія суддів, відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, вважає за необхідне витребувати матеріали справи № 927/1236/25 у Господарського суду Чернігівської області, а розгляд питання щодо подальшого руху апеляційної скарги відкласти до надходження матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Господарського суду Чернігівської області матеріали справи № 927/1236/25.

2. Відкласти вирішення питання щодо подальшого руху апеляційної Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп» на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 24.03.2026 у справі № 927/1236/25 до надходження матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя О.В. Яценко

Судді Н.М. Спаських

П.В. Горбасенко