номер провадження справи 34/13/26
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.03.2026 Справа № 908/325/26

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О., розглянувши заяву представника Військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_1 про проведення судового засідання в режимі відеоконференції у справі № 908/325/26

за позовом: Військової частини НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія «АКВІ БУД», ідентифікаційний код юридичної особи 41400018 (69063, м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 27/29, кабінет 49)

про стягнення 408 558,21 грн

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява (вх. № 442/08-07/26 від 12.02.2026) Військової частини НОМЕР_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Проектно-будівельна компанія «АКВІ БУД» про стягнення неустойки за Договором підряду від 24.03.2025 № 152/4Д на загальну суму 408 558,21грн, у тому числі пеню за порушення строків завершення будівництва 186 859,96 грн, штраф у розмірі 7% за прострочення завершення будівництва понад тридцять днів 221 698,25 грн.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.02.2026 справу № 908/325/26 передано на розгляд судді Науменку А.О.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 17.03.2026 у справі №908/325/26 суд призначив судове засідання на 08.04.2026 о 11 год. 00 хв.

Заявою від 23.03.2026 представник позивача звернулась до суду про проведення судового засідання в режимі відеоконференції у справі №908/325/26 за участю представника Сергеєвої Г.О.

Розглянувши заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, суд дійшов висновку про її задоволення з огляду на наступне.

Частинами 1-5 ст. 197 ГПК України передбачено, що учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри, відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", у порядку, встановленому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Враховуючи вищезазначене та технічну можливість, розглянувши заяву представника позивача, суд задовольняє заяву та постановляє ухвалу про проведення судового засідання 08.04.2026 о 11 год. 00 хв. у справі №908/325/26 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням системи відеоконференцзв`язку, за участю представника Сергеєвої Г.О.

Керуючись ст.ст. 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити заяву представника позивача щодо проведення судового засідання 08.04.2026 о 11 год. 00 хв. у справі № 908/325/26 у режимі відеоконференції.

2.Судове засідання у справі № 908/325/26, яке призначене на 08.04.2026 о 11 год. 00 хв. здійснювати з використанням системи відеоконференцзв`язку за участю представника позивача Сергеєвої Г.О.

3. Копію ухвали направити заявникові.

4. Єдиний Контакт-центр судової влади України 044-207-35-46. Гаряча телефонна лінія суду функціонує за номером .

5. Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 27.03.2026 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.О. Науменко