ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"06" квітня 2026 р. Справа № 916/5365/25
Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

секретар судового засідання Масловська Є. Д.

при розгляді справи за позовом: Керівника Чорноморської окружної прокуратури (вул. В.Шума, 9/102Н, м.Чорноморськ, Одеська обл., 68000) в інтересах держави в особі Таїрівської селищної ради Одеського району Одеської області (65496, Одеська обл., Одеський р-н, селище Таїрове, вул.Перемоги, будинок 27)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" (65039, Одеська обл., місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 25, офіс 223)

про визнання додаткової угоди недійсною та стягнення 208 204,80 грн

за участю представників:

від прокуратури: Кривельова Т. М.;

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

31.12.2025 Керівник Чорноморської окружної прокуратури звернувся до Господарського суду Одеської області в інтересах держави в особі Таїрівської селищної ради Одеського району Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй", в якій просить суд:

- визнати недійсною додаткову угоду б/н від 29.05.2025 до договору № 05- 2702/25 від 27.02.2025, укладену між Таїровською селищною радою Одеського району Одеської області () та Товариством з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" ();

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" () на користь Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області (, № UA0036305, ДКСУ, м. Київ) неустойку в сумі 208 204,80 грн, а також судові витрати.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, прокурор зазначає, що додаткова угода б/н від 29.05.2025 про продовження строку виконання робіт до 30.06.2025 укладена сторонами з порушенням вимог п. 4 частини 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", пп.4 п.19 Особливостей, що є підставою для визнання її недійсною в судовому порядку в силу частини 1 статті 203 та статті 215 ЦК України, у зв`язку з чим прострочення виконання робіт, які відповідно до договору мали бути виконані до 31.05.2025, зумовлює нарахування неустойки (пені) у заявленому розмірі.

Разом з позовною заявою прокурором подано до суду заяву про забезпечення позову, у якій останній просить суд:

- накласти арешт на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" (, 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, буд. 25, офіс 223) як в національній валюті (гривня), так і в іноземній валюті, що містяться на відкритих рахунках у банківських або інших фінансово-кредитних установах, у тому числі інших держав, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення ухвали про забезпечення позову та належать ТОВ "Строительная компания "Градо-Строй" у межах суми позовних вимог на загальну суму 208 204,80 грн;

- накласти арешт на нерухоме майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" (, 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, буд. 25, офіс 223) у межах ціни позову 208 204,80 грн, лише в межах різниці між сумою ціни позову та арештованих грошових коштів у разі їх недостатності.

Ухвалою суду від 02.01.2025 відкрито провадження у справі №916/5365/25, прийнято справу до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на "02" лютого 2026 р. о 14:00.

Ухвалою від 02.01.2026 суд призначив заяву Керівника Чорноморської окружної прокуратури про забезпечення позову №2-2074/25 від 31.12.2025 по справі №916/5365/25 до розгляду у судовому засіданні на "07" січня 2026 р. о 12:00.

Ухвалою від 07.01.2026 відмовлено у задоволенні заяви Керівника Чорноморської окружної прокуратури про забезпечення позову №2-2074/25 від 31.12.2025 по справі №916/5365/25.

02.02.2026 до суду від відповідача надійшла заява про відкладення підготовчого засідання.

В підготовче засідання 02.02.2026 з`явився прокурор. Інші учасники справи не з`явились, водночас були повідомлені про розгляд справи належним чином.

Враховуючи заяву відповідача, суд відклав підготовче засідання на 23.02.2026 о 12:45 без складання окремого процесуального документа.

Ухвалою від 02.02.2026 суд повідомив Таїрівську селищну раду Одеського району Одеської області та Товариство з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" про відкладення підготовчого засідання.

13.02.2026 до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву разом із клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку.

23.02.2026 до суду від прокуратури надійшла відповідь на відзив.

В підготовче судове засідання 23.02.2026 з`явились прокурор та представник відповідача. Позивач в судове засідання не з`явився, водночас про розгляд справи був повідомлений належним чином.

В підготовчому засіданні суд поновив строк відповідачу на подання відзиву на позовну заяву та долучив його до матеріалів справи.

Представник відповідача просив суд надати час на ознайомлення із відповіддю на відзив.

Ухвалою від 23.02.2026 суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 календарних днів та відклав підготовче засідання при розгляді справи №916/5365/25 на "11" березня 2026 р. о 14:30.

11.03.2026 до суду від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів.

В підготовче засідання 11.03.2026 з`явились прокурор та представник відповідача. Позивач в судове засідання не з`явився, водночас про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Суд з`ясував думку учасників справи щодо клопотання відповідача про витребування доказів.

Прокурор залишив розгляд вказаного клопотання на розсуд суду. Представник відповідача підтримав вказане клопотання.

Ухвалою суду від 11.03.2026 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Строительная компания "Градо-Строй" про витребування доказів, витребувано у Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів інформацію про опади, атмосферні явища, вологість повітря за період з 27.02.2025 до 30.06.2025 по вул. Шевченка та Надії у с. Сухий Лиман Таїрівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, витребувано у Одеської обласної державної (військової) адміністрації інформацію про кількість, період та час повітряних тривог за період з 27.02.2025 до 30.06.2025 у с. Сухий Лиман Таїрфвської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, встановлено строк Гідрометеорологічному центру Чорного та Азовського морів та Одеській обласній державній (військовій) адміністрації для надання витребуваних судом доказів до 31.03.2026, а також відкладено судове засідання при розгляді справи № 916/5365/25 на "06" квітня 2026 р. о 12:45.

27.03.2026 від Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів на виконання ухвали суду надійшла відповідна інформація, витребувана судом.

01.04.2026 до суду від Одеської обласної державної (військової) адміністрації на виконання ухвали суду надійшла відповідна інформація, витребувана судом.

06.04.2026 в підготовче засідання з`явилась прокурор. Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, водночас про розгляд справи були повідомлені належним чином.

Суд з`ясував думку прокурора щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті.

Остання проти наведеного не заперечувала.

Відповідно до ч.1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Приймаючи до уваги вчинення усіх необхідних процесуальних дій у даній справі для виконання завдань підготовчого провадження, встановлених частиною 1 ст. 177 ГПК України, з огляду на належне повідомлення учасників судового процесу про дату, час та місце розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість закриття підготовчого провадження у справі та призначення її до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. 177, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 916/5365/25.

2. Призначити справу № 916/5365/25 до розгляду по суті в засіданні суду на "27" квітня 2026 р. о 13:45.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 547 (5 поверх), тел. 0(482)307-950.

3. Копію ухвали направити учасникам справи.

4. Повідомити учасників справи про те, що інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

Ухвала набрала чинності 06.04.2026 та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.М. Щавинська