ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.03.2026 м. ДніпроСправа № 904/7249/25

За позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА", м.Кривий Ріг Дніпропетровська область

про стягнення 708347,58 грн

Суддя Кеся Н.Б.

СУТЬ СПОРУ:

Військова частина НОМЕР_1 (далі-Позивач) 22.12.2025 року через систему "Електронний суд" звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача на свою користь неустойку за Договорами підряду від 20.03.2025 №109/4Д у сумі 708 347,58 грн, у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання будівельних робіт (робіт 2 етапу) у сумі 304 011,84 грн; пеню за порушення строків завершення будівництва у сумі 191 527,46 грн, штраф у розмірі семи 7% вартості робіт за прострочення понад тридцять днів у сумі 212 808,29 грн та 8 500,17 грн на відшкодування сплаченого судового збору.

В обґрунтування позову Позивач посилається на неналежне виконання Відповідачем своїх зобов`язань за Договором підряду №109/4Д від 02.12.2025 року.

За подання позову Позивач сплатив судовий збір на суму 8500,17 грн, що підтверджується платіжною інструкцією №270 від 05.12.2025 року.

24.01.2026 ухвалою суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження у закритому судовому засіданні та призначив підготовче засідання на 20.01.2026 о 12:30 год.

20.01.2026 Відповідач в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання сповіщений належним чином, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа (арк.с. 71).

20.01.2026 ухвалою суд закрив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті на 12.02.2026 о 10:00 год.

12.02.2026 судове засідання не відбулося у зв`язку з екстреним відключенням електропостачання, про що складений Акт в в матеріалах справи.

12.02.2026 через систему "Електронний суд" Товариство з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" подало заяву (арк.с.85-87), в якій просить суд повернутись до стадії підготовчого провадження та поновити строк для подання відзиву та доказів на підтвердження своєї правової позиції.

12.02.2026 ухвалою суд відклав судове засідання 05.03.2026 о 14:30 год.

04.03.2026 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй ЮА" надійшов відзив на позовну заяву, в якій представник просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог позивача у повному обсязі та у випадку, якщо суд дійде висновку про наявність підстав для стягнення з відповідача штрафних санкцій, зменшити розмір неустойки на 99%.

05.03.2026 судове засідання не відбулось у зв`язку із перебуванням судді Кесі Н.Б. у відпустці у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 177-185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Призначити підготовче засідання на 24.03.2026 о 10:15год.

Справа розглядається за правилами загального позовного провадження.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 3-302 за адресою: 49505, м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України і окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Б. Кеся