ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"20" лютого 2026 р. Справа № 902/60/26

Господарський суд Вінницької області у складі судді Шамшуріної Марії Вікторівни розглянувши матеріали справи

за первісним позовом Акціонерного товариства "Укрпошта" (01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22, ідентифікаційний код юридичної особи 21560045)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олеріт" (21020, Вінницька обл., місто Вінниця, провулок Цегельний, будинок 2, ідентифікаційний код юридичної особи 31836183)

про стягнення 146 608,41 гривень

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Олеріт" (21020, Вінницька обл., місто Вінниця, провулок Цегельний, будинок 2, ідентифікаційний код юридичної особи 31836183)

до Акціонерного товариства "Укрпошта" (01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22, ідентифікаційний код юридичної особи 21560045)

про стягнення 635,97 гривень

В С Т А Н О В И В:

До Господарського суду Вінницької області 22.01.2026 року надійшла позовна заява №б/н від 22.01.2026 (вх. № 70/26 від 22.01.2026) Акціонерного товариства "Укрпошта" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Олеріт" про стягнення за договором підряду № 280425-23Е від 30.04.2025 року неустойки у розмірі 146 608,40 гривень, зокрема 86 756,12 гривень пені та 59 852,29 гривень штрафу.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.01.2026 справу розподілено судді Шамшуріній М.В.

Ухвалою від 26.01.2026 судом прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі 902/60/26, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 19 лютого 2025 року о 10:00 год.

06.02.2026 року від ТОВ "Олеріт" надійшов відзив на позов від 06.02.2026 (вх. № 01-34-1268/26 від 06.02.2026) у якому останній щодо позову заперечив з підстав зазначених у відзиві, у задоволенні позову просив відмовити.

10.02.2026 до Господарського суду Вінницької області від ТОВ "Олеріт" надійшла зустрічна позовна заява №б/н від 10.02.2026 (вх. № 188/26 від 10.02.2026) до АТ "Укрпошта" про стягнення за договором підряду № 280425-23Е від 30.04.2025 року неустойки (пені) у розмірі 635,97 гривень.

11.02.2026 від АТ "Укрпошта" надійшла відповідь на відзив № б/н від 11.02.2026 (вх. № 01-34/1450/26 від 11.02.2026).

Ухвалою від 16.02.2026 судом прийнято зустрічний позов ТОВ "Олеріт" №б/н від 10.02.2026 (вх. № 188/26 від 10.02.2026) до АТ "Укрпошта" про стягнення за договором підряду № 280425-23Е від 30.04.2025 року неустойки (пені) у розмірі 635,97 гривень до спільного розгляду з первісним позовом у справі № 902/60/26, вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом АТ "Укрпошта" до ТОВ "Олеріт" про стягнення за договором підряду № 280425-23Е від 30.04.2025 року неустойки у розмірі 146 608,40 гривень, зокрема 86 756,12 гривень пені та 59 852,29 гривень штрафу у справі № 902/60/26 та призначено зустрічний позов до розгляду разом з первісним позовом у підготовчому засіданні 19.02.2026 о 10:00.

16.02.2026 до суду від ТОВ "Олеріт" надійшли заперечення на відповідь на відзив № б/н від 16.02.2026 (вх. № 01-34/1601/26 від 16.02.2026).

19.02.2026 до суду від ТОВ "Олеріт" надійшло клопотання № б/н від 18.02.2026 (вх. № 01-34/1697/26 від 19.02.202) у порядку частини 8 статті 129 ГПК України про вирішення питання щодо судових витрат на професійну правничу допомогу пов`язаних із розглядом справи після ухвалення судового рішення у цій справі.

У судовому засіданні 19.02.2026 судом постановлено ухвали про продовження строку підготовчого провадження у справі № 902/60/26 на 30 днів та про оголошення перерви у підготовчому засіданні у справі № 902/60/26 до 11:00 24.03.2026, які занесено до протоколу судового засідання.

Відповідно до частин 2, 3 ст. 120 ГПК України суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне повідомити про дату, час та місце наступного судового засідання у справі № 902/60/26.

Керуючись статтями 120, 121, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Повідомити учасників справи про оголошення перерви у підготовчому засіданні у справі № 902/60/26 до 11:00 год. 24.03.2026.

2. Підготовче судове засідання у справі № 902/60/26 відбудеться 24.03.2026 року об 11:00 у приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29 (4-й поверх, зал № 9).

3. Примірник ухвали надіслати сторонам до електронних кабінетів у системі ЄСІТС.

4. Ухвала суду набирає законної сили з моменту підписання та окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Ухвалу підписано 20.02.2026 року.

Суддя Шамшуріна М.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2,3 - сторонам, до електронних кабінетів у системі ЄСІТС.