ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"20" лютого 2026 р. м. Черкаси справа № 925/1100/25

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Спаських Н.М., розглянувши матеріали справи за позовом приватного акціонерного товариства "Продовольча компанія "Поділля" (с. Крижопіль, Тульчинський район, Вінницька область) до товариства з обмеженою відповідальністю "АВФ" (м. Черкаси) про стягнення 576 876,97 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Заявлено позов про стягнення з відповідача 576 876,97 грн. штрафної неустойки за порушення строків виконання робіт на підставі договору на виконання робіт (підряду) № Р1.14.5.00023 від 29.04.2024, укладеного між сторонами у справі. В справі також розглянуто зустрічний позов.

В судовому засіданні 17.02.2026 суд оголосив вступну та резолютивну частину рішення, яким первісний позов задовольнив повністю. Стягнуто з ТОВ "АВФ" на користь ПАТ "Продовольча компанія "Поділля" 576 876,97 грн. штрафної неустойки за порушення строків виконання робіт на підставі договору на виконання робіт (підряду) № Р1.14.5.00023 від 29.04.2024 та 6922,52 грн. на відшкодування сплаченого судового збору. Зустрічний позов задоволено частково, стягнуто з ПАТ "Продовольча компанія "Поділля" на користь ТОВ "АВФ" 385 940,63 грн. на підставі договору на виконання робіт (підряду) № Р1.14.5.00023 від 29.04.2024 та 4631,29 грн. а відшкодування сплаченого судового збору. В решті вимог за зустрічним позовом відмовлено.

У судовому засіданні 06.02.2026 представник Товариства з обмеженою відповідальністю "АВФ", Денисенко С.О., заявив клопотання про надання суду протягом 5 днів після прийняття рішення доказів понесення витрат на професійну правничу допомогу, які просить стягнути з відповідача.

20.02.2026 суд отримав заяву про ухвалення додаткового рішення за підписом представника ТОВ "АВФ" Денисенко С.О., заява сформовано в системі "Електронний суд" 19.02.2026., якою просить суд вирішити питання про розподіл витрат відповідача у розмірі 60 000,00 грн. на професійну правничу допомогу адвоката.

Строки для звернення до суду із вказаною заявою позивачем дотримані.

За правилами ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо, зокрема, судом не вирішено питання про судові витрати.

Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У відповідності до ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Керуючись ст. 234, 244 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду та до свого провадження заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АВФ" від 19.02.2026 про ухвалення додаткового рішення про стягнення витрат на професійну правничу допомогу.

Призначити засідання по розгляду заяви на 12:00 год. 06 березня 2026 року.

Запропонувати позивачу подати заперечення на заяву (за наявності).

Засідання провести в приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою бул. Шевченка. 307 у м. Черкаси.

Повідомити про засідання сторони, явку представників сторін в засідання визнати не обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання.

Суддя Н.М. Спаських