ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2026 Справа № 904/5565/25 (920/1192/25)

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Камші Н.М. за участю секретаря судового засідання Ільєнка В.Ю.

за позовом Окружної прокуратури міста Суми в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, м. Суми

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго", Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Коломійцеве

про стягнення 3 158 145,95 грн.

Представники:

від позивача: не з`явився

від відповідача: не з`явився

прокурор: Деркач І.П. - представник Дніпропетровської обласної прокуратури

СУТЬ СПОРУ:

Прокурор в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації звернувся до Господарського суду Сумської області з позовною заявою, в якій просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" на користь Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації 3 158 145,95 грн., з яких: 1 731 673,10 грн. - пеня, 1 197 834,29 грн. - інфляційні втрати, 228 638,56 грн. - 3% річних за договором на будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області № 115 від 18.04.2024; а також стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" на користь Сумської обласної прокуратури (код отримувача 03527891, р/р UA00002983 в ДКСУ у м. Київ, МФО 820172) судовий збір у розмірі 37 897,75 грн. за подання позовної заяви до суду.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 18.08.2025 справу № 920/1192/25 розподілено для розгляду судді Вдовенко Д.В.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 22.08.2025 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 920/1192/25 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 11.11.2025 передано матеріали справи № 920/1192/25 за позовом Окружної прокуратури Сумської області в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації до Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" про стягнення 3 158 145,95 грн. на розгляд Господарського суду Дніпропетровської області в межах справи № 904/5565/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго".

01.12.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла справа №920/1192/25 за позовом Окружної прокуратури Сумської області в інтересах держави в особі Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації до Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" про стягнення 3 158 145,95 грн.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 01.12.2025 справу № 920/1192/25 передано на розгляд судді Камші Н.М.

03.12.2025 Господарським судом Дніпропетровської області постановлено ухвалу, якою зокрема:

- прийнято позовну заяву до розгляду в межах справи № 904/5565/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго", 53003, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Коломійцеве, вул. Железнодорожна, буд. 3Б, та відкрито провадження у справі;

- розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження;

- призначено підготовче засідання, яке відбудеться 22.12.2026 о 14:30 год.

08.12.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 08.12.2025 представника Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, в якому просить доручити проведення судового засідання призначеного на 12.01.2026 на 14:30 в режимі відеоконференції - Господарський суд Сумської області.

09.12.2025 Господарським судом Дніпропетровської області постановлено ухвалу, якою:

- задоволено заяву № б/н від 08.12.2025 представника Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції;

- призначено судове засідання на 22.122026 на 14:30 год. у справі № 904/5565/25 (920/1192/25) в режимі відеоконференції;

- доручено проведення відеоконференції Господарському суду Сумської області (40604, м. Суми, проспект ім. Т.Шевченка, 18/1).

Згідно з довідкою Господарського суду Дніпропетровської області про доставку електронного листа встановлено, що 03.12.2025 ТОВ "Криворізьке Променерго" отримало ухвалу суду від 03.12.2025, якою прийнято позовну заяву до розгляду в межах справи про банкрутство, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 22.12.2025 та запропоновано відповідачу подати до суду відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову.

У підготовче засідання 22.12.2025 представник ТОВ "Криворізьке Променерго" не з`явився, причини неявки суду не відомі, відзиву на заяву не подав.

Присутні у судовому засіданні прокурор та представник позивача підтримали позовні вимоги, повідомили господарський суд про можливість закриття підготовчого провадження та призначення розгляду справи по суті.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши в підготовчому засіданні 22.12.2025 пояснення прокурора та представника позивача, суд вважав за можливе, в порядку пункту 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України, закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

З огляду на наявність у суду технічної можливості, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність призначення наступного судового засідання в режимі відеоконференції, доручивши її проведення Господарському суду Сумської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.12.2025 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 23.01.2026 о 10:00 год.

Згідно з довідкою Господарського суду Дніпропетровської області про доставку електронного листа встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" (відповідач) отримано ухвалу суду про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті - 24.12.2025.

У судове засідання 23.01.2026 з`явився прокурор, представник Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації не зміг прийняти участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції у зв`язку з оголошеною повітряною тривогою у м. Суми, про що повідомлено суд в режимі телефонного зв`язку.

Представник відповідача також у судове засідання не з`явився, про дату час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

У судовому засіданні прокурор підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити у повному обсязі.

Згідно з частиною 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Оскільки відповідач відзив на позовну заяву до суду не надавав, суд розглядає справу за наявними матеріалами.

Матеріали справи містять достатньо документів, необхідних для вирішення спору по суті та прийняття обґрунтованого рішення у даному судовому засіданні.

У порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України у судовому 23.01.2026 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відносно відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" - 20.10.2025 Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство № 904/5565/25, станом на теперішній час провадження у справі перебуває на стадії розпорядження майном.

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають, зокрема, справи про банкрутство (неплатоспроможність), у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на посаді посадових та службових осіб боржника.

Відповідно до абзацу першого частини 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), у межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника, у тому числі спори про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 37-р від 19.01.2024, № 287-р від 02.04.2024, № 331-р від 12.04.2024 Сумській обласній військовій адміністрації для здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень) виділено кошти із резервного фонду Державного бюджету України.

Розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації № 51-ОД від 02.02.2024, № 169-ОД від 11.04.2024, № 225-ОД від 09.05.2024 розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, що передбачені Сумській обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) визначено Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації.

Між Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (далі - замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" (далі - підрядник) був укладений договір на будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області № 115 від 18.04.2024 (далі - договір).

Відповідно до пункту 1.1. договору підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором строк закінчені роботи з будівництва об`єкта: "Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області СП-6" у відповідності до держаних будівельних норм, державних стандартів, Схеми СП-6 (далі - Схема); з виготовлення проєктно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик, прийняти від підрядника належним чином виконані у відповідності з договором роботи та оплатити їх.

Згідно з пунктом 2.1. договору строк виконання робіт за договором з 18.04.2024 до 30.04.2024. Початок та закінчення робіт, їх види та етапи визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору.

Відповідно до пункту 3.1. договору приблизна (динамічна) договірна ціна робіт становить 29 338 444,00 грн., у тому числі ПДВ - 4 889 740,67 грн. у відповідності розрахунку ціни договору, який є невід`ємною частиною договору.

Додатковою угодою № 1 від 05.04.2024 внесено зміни до договору та змінений строк виконання робіт з 18.04.2024 до 30.04.2024.

Додатковою угодою № 2 від 14.06.2024 внесено зміни до договору та продовжено строк виконання робіт до 30.06.2024, а також визначено приблизну договірну ціну - 26 704 376,18грн.

Додатковою угодою № 3 від 22.07.2024 внесено зміни до договору та змінено банківські реквізити підрядника.

Додатковою угодою № 4 від 22.08.2024 внесено зміни до договору та продовжено строк виконання робіт до 31.10.2024.

Додатковою угодою № 5 від 22.11.2024 внесено зміни до договору внесено зміни до договору та продовжено строк виконання робіт до 31.12.2024.

Додатковою угодою № 6 від 31.12.2024 внесено зміни до договору внесено зміни до договору та продовжено строк виконання робіт до 31.12.2025.

Розділом 12 договору передбачений порядок проведення розрахунків за виконані роботи.

Так, пунктом 12.1. договору передбачено, що попередня оплата здійснюється за рішенням замовника. Замовник може перераховувати попередню оплату у розмірі, що не перевищує 70% загальної вартості робіт за договором на строк не більш як шість місяців. Попередня оплата здійснюється на небюджетний рахунок, відкритий на ім`я підрядника в органах Державної казначейської служби. У разі надання авансу замовник після виставлення рахунку підрядником проводить оплату авансу.

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов договору замовником перераховано підряднику попередню оплату на загальну суму 18 693 063,32 грн., що підтверджується наступними платіжними інструкціями: № 803 (внутрішній номер 341608694) від 22.04.2024 на суму 17 603 066,40 грн.; № 135 (внутрішній номер 352778120) від 18.06.2024 на суму 1 089 996,92 грн.

З огляду на положення пункту 12.1. договору та пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 попередня оплата надавалась підряднику строком на 6 місяців, зокрема: 17 603 066,40 грн. - до 24.10.2024; 1 089 996,92 грн. - до 20.12.2024.

При цьому підрядник відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року № СП-6-1 від 28.11.2024 виконав роботи, обумовлені умовами договору, на суму 7 840 399,50 грн. , частково використавши (закривши) наданий аванс на зазначену суму.

Також, підрядник відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2025 року № СП-6-2 від 18.06.2025 виконав роботи, обумовлені умовами договору, на суму 10 852 663,82 грн., повністю використавши (закривши) наданий аванс на зазначену суму.

Отже, підрядником попередня оплата на загальну суму 18 693 063,32 грн. повернута в повному обсязі

Однак вказані оплати були здійснені з порушенням 6-місячного строків на використання авансу.

Інформація про невчасне здійснення оплат за вказаними вище Актами приймання виконаних будівельних робіт підтверджується листами Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, а саме: № 01-08/464 від 14.05.2025, № 01-08/482 від 23.05.2025, а також листом Сумської обласної військової адміністрації №15/2-137вих-25 від 24.06.2025.

Суд відзначає, що згідно з положеннями статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Так, прокурор просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" на користь Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації пеню у розмірі 1 731 673,10 грн., інфляційні втрати у розмірі 197 834,29 грн. та 3% річних у розмірі 228 638,56 грн.

За приписами частин 1,3 статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 16.10. договору передбачено, що при неповерненні по закінченню терміну, визначеного в пункті 12.1. договору (6 місяців), невикористаного авансу підрядник сплачує замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення.

Положеннями статті 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Додані позивачем до позовної заяви розрахунки пені в сумі 1 731 673,10 грн., 3% річних в сумі 228 638,56 грн. та інфляційних втрат в сумі 197 834,29 грн. суд вважає арифметично правильними.

Суд відзначає, що відповідно до частини 5 статті 236 Господарського процесуального кодексу України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів сторін та їх відображення у судовому рішенні, суд спирається на висновки, яких дійшов Європейський суд з прав людини у рішенні від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Поряд з цим, за змістом пункту 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень та висновків Європейського суду з прав людини, викладених у рішеннях у справах "Трофимчук проти України", "Серявін та інші проти України" обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент на підтримку кожної підстави. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

На підставі викладеного, з урахуванням встановлених обставин справи, які підтверджені належними доказами, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 37 897,75 грн. слід віднести на відповідача.

Керуючись статтями 20, 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, статтею 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" (53003, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Коломійцеве, вул. Железнодорожна, будинок 3Б, ідентифікаційний код 41647355) на користь Департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (40030, м. Суми, вул. Шишкарівська, будинок 9, ідентифікаційний код 04014045) пеню у розмірі 1 731 673,10 грн., інфляційні втрати у розмірі 197 834,29 грн. та 3% річних у розмірі 228 638,56 грн. за договором на будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області № 115 від 18.04.2024.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Криворізьке Променерго" (53003, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Коломійцеве, вул. Железнодорожна, будинок 3Б, ідентифікаційний код 41647355) на користь Сумської обласної прокуратури (40000, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, будинок 33, ідентифікаційний код 03527891, р/р UA 00002983 в ДКСУ у м. Київ, МФО 820172) 37 897,75 грн. - витрат зі сплати судового збору.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили через 20 днів після підписання повного тексту і в цей же строк може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду у встановленому порядку.

Повне рішення складено - 02.02.2026.

Суддя Н.М. Камша