ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.01.2026 м. ДніпроСправа № 904/3640/25

За позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП", м. Дніпро

про стягнення заборгованості за договором підряду

Суддя Ярошенко В.І.

Без участі (виклику) представників сторін

ВСТАНОВИЛА:

Військова частина НОМЕР_1 звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про стягнення неустойки за Договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 547 741,23 грн, у тому числі:

- за договором № 317/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає - 60 625, 03 грн;

- за договором № 327/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає 59 797, 75 грн;

- за договором № 331/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає - 60 625, 03 грн;

- за договором № 333/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає - 60 625, 03 грн;

- за договором № 350/4D від 08.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає - 60 625, 03 грн;

- за договором № 337/4D від 08.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає 63 568, 27 грн;

- за договором № 334/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає - 60 625, 03 грн;

- за договором № 332/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає - 60 625, 03грн;

- за договором № 330/4D від 07.04.2025 - розмір неустойки за порушення договірних зобов`язань складає - 60 625, 03 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за вказаними договорами підряду, на підставі чого позивачем нараховані штрафні санкції відповідно до пункту 13.1, 13.3 договорів підряду.

Ухвалою суду від 09.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/3640/25. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

25.07.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду відзив на позовну заяву.

28.07.2025 Військовою частиною НОМЕР_1 подано до суду відповідь на відзив.

05.08.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду заперечення.

15.09.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду додаткові пояснення по справі.

Крім того, 15.09.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" подано до суду клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 23.09.2025 здійснено перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 904/3640/25 за правилами загального позовного провадження.

25.09.2025 від Військової частини НОМЕР_1 надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи.

30.09.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою суду від 30.09.2025 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції відмовлено.

03.10.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" надійшла заява про відкладення розгляду справи у зв`язку з зайнятістю представника в іншому судовому засіданні.

В судове засідання 06.10.2025 з`явився представник позивача.

Ухвалою суду від 06.10.2025 відкладено підготовче засідання до 04.11.2025.

08.10.2025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в приміщенні суду в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 08.10.2025 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛИТА ГРУП" про забезпечення проведення судових засідань у справі № 904/3640/25 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.

09.10.2025 від Військової частини НОМЕР_1 надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в приміщенні суду в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 09.10.2025 клопотання Військової частини НОМЕР_1 про забезпечення проведення судових засідань у справі № 904/3640/25 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволено.

В судове засідання 04.11.2025 з`явились представники сторін та надали усні пояснення по справі.

Ухвалою суду від 04.11.2025 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду в засіданні на 02.12.2025.

В судове засідання 02.12.2025 з`явились представники сторін та надали усні пояснення по справі.

Протокольною ухвалою від 02.12.2025 в судовому засіданні оголошено перерву до 06.01.2026.

06.01.2026 судове засідання не відбулось, у зв`язку із перебуванням судді Ярошенко В.І. на лікарняному у період з 05.01.2026 по 09.01.2026.

Після виходу судді Ярошенко В.І., суд вважає за необхідне призначити справу до розгляду у судовому засіданні, з урахуванням розумності строків розгляду справи.

Керуючись ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Призначити справу до розгляду у судовому засіданні на 27.01.2026 о 11:10 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-104 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення.

Суддя В.І. Ярошенко