ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2025 Справа № 904/6652/25
За позовом: Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

До: Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСК Стандарт», м. Дніпро

Про: стягнення 197 194,54грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ: не викликались

СУТЬ СПОРУ:

Військова частина НОМЕР_1 (позивач) звернулася до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «ДСК Стандарт» (відповідач) про стягнення 197 194,54 грн. штрафних санкцій (в т.ч.: 143 414,21 грн. - пеня за порушення терміну початку виконання робіт за 2 етапом; 53 780,33 грн. пеня за порушення строків завершення будівництва за 2 етапом). В обґрунтування позову позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором підряду № 322/4Д від 07.04.25 р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.25р. відкрито провадження у справі № 904/6652/25 за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

ТОВ «ДСК Стандарт» (відповідач) проти задоволення позовних вимог заперечував з наступних підстав: договір підряду не містить положень, якими встановлюється відповідальність підрядника за порушення термінів початку виконання будівельних робіт окремо за ІІ етапом договору; позивач безпідставно розірвав укладений договір в односторонньому порядку оскільки роботи за договором підряду були розпочаті відповідачем вчасно - у межах п`яти денного терміну з дати підписання договору, як це передбачено п.3.2 договору, тощо.

Відзив на позовну заяву також містить клопотання про розгляд справи № 904/6652/25 за правилами загального провадження.

17.12.25р. від в/ч НОМЕР_1 (позивач) у відповіді на відзив вказує про те, що розірвання договору підряду замовником з 15.06.25р. в односторонньому порядку жодним чином не впливало як на обов`язок відповідача розпочати виконання робіт ІІ етапу (Будівельні роботи відповідно до Календарного графіку виконання робіт (додаток 4) на об`єкті) відповідно до укладеного договору у визначені ним строки, так і на його обов`язок завершити ці роботи у визначений договором термін.

Дослідивши клопотання ТОВ «ДСК Стандарт» про розгляд справи № 904/6652/25 за правилами загального провадження , суд не вбачає підстав для його задоволення, з огляду на те, що відповідно до підпункту 1 частини 5 статті 12 ГПК України ця справа є малозначною, оскільки ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Враховуючи викладене, заява відповідача про розгляд справи у загальному провадженні задоволенню не підлягає.

Дослідивши наявні в справі докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між В/ч НОМЕР_1 (замовник) та ТОВ «ДСК Стандарт» (підрядник) укладено договір підряду № 322/4Д на будівництво фортифікаційних споруд від 07.04.25р., відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту №475», а замовник зобов`язується прийняти виконані на умовах договору роботи та оплатити їх вартість ( п. 1.1.). Пунктом 1.4. цього договору визначено, що роботи виконуються за етапами:

І етап проектування: виконання вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування), розроблення проектної документації стадії «Робочий проект» (у склад якого повинен входити Генеральний план), у тому числі проходження експертизи з отриманням позитивного експертного звіту та передача замовнику відповідно до Календарного графіку виконання робіт (додаток 4), що є невід`ємною частиною договору.

ІІ етап будівельні роботи відповідно до Календарного графіку виконання робіт (додаток 4).

Відповідно до п. 2.1 вартість робіт по договору визначена за договірною ціною (Додаток №1) і складає 2 987 796,00 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об`єкта (в редакції додаткової угоди №1 від 16.05.2025).

Строки виконання робіт за договором узгоджені в розділі 3 цього договору. Відповідно до п.3.1. строки виконання робіт за цим договором визначені Календарним графіком виконання робіт (Додаток 4) та встановлюються до 16.06.25 р. включно.

Відповідно до п.3.2. підрядник розпочинає виконання робіт згідно з Календарним графіком виконання робіт, але не пізніше 5 (п`яти) календарних днів після підписання договору підряду.

Після закінчення виконання робіт підрядник письмово повідомляє про це замовника. Датою закінчення робіт за договором вважається дата підписання акту готовності об`єкта до експлуатації, складеного уповноваженими представниками замовника разом із представниками підрядника (п.3.4.)

Згідно до п.4.1. замовник має право відповідно до ст.ст. 235,236,237 ГК України у разі порушення підрядником господарських зобов`язань за договором застосувати в односторонньому порядку оперативно-господарські санкції, а саме: достроково розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши підрядника, у разі настання (поміж іншим) однієї з таких обставин: а) підрядник не розпочав будівництво (реконструкцію) об`єкта протягом 10 календарних днів з дати підписання договору підряду. У такому випадку підтвердженням прострочення є акт огляду будівельного майданчика уповноваженими представниками замовника разом з представниками підрядника; б) підрядник більше ніж на 5 днів порушив строк виконання основних робіт, визначених у Графіку виконання робіт, що підтверджується актом огляду будівельного майданчика, складеного уповноваженими представниками замовника разом з представниками підрядника.

Договір вважається розірваним через 5 календарних днів з дати отримання підрядником письмового повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку, який направляється замовником на адресу підрядника ( п.4.1.1.)

Відповідно до п. 8.1. замовник за актом приймання-передачі об`єкта передає підряднику на період виконання робіт та до їх завершення об`єкт (будівельний майданчик/фронт робіт ).

Підрядник щомісячно до 10 числа наступного місяця зобов`язаний інформувати замовника про хід виконання робіт, у томі числі при відхиленні від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення, тощо ) ( п.8.4.)

Приймання та передача виконаних робіт здійснюється сторонами поступово у міру завершення виконання видів робіт, їх частини, окремих конструктивних елементів, тощо, шляхом підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3 (п.10.1.)

Пунктом 13.3. встановлено, що за порушення терміну початку виконання робіт по договору (пункт 3.1. договору) підрядник сплачує замовнику пеню у розмірі 0,1 % договірної ціни за кожний день нерозпочатої роботи. У разі, якщо підрядник не розпочав роботу протягом 30 календарних днів, замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши підрядника письмово.

Відповідно до п. 13.5. за порушення строків завершення будівництва по договору, підрядник сплачує замовникові пеню у розмірі 0,1% договірної ціни, за кожен день такого прострочення, а за прострочення понад тридцять днів з підрядника додатково стягується штраф на користь замовника у розмірі 7 % вказаної вартості.

Відповідно до договірної ціни на проектування та будівництво (в редакції додаткової угоди №1 від 16.05.25р.) вона складає 2 987 796,00грн.

Відповідно до календарного графіку виконання робіт (Додаток 4 до договору ) встановлено строк початку виконання будівельних робіт (робіт 2 етапу) не пізніше 17.05.25р. та завершення робіт за договором до 16.06.25 р.

16.05.25 р. сторонами складено та підписано без зауважень акт № 1 ПКД здачі-приймання виконаних робіт з розробки проектно-технічної документації по об`єкту за договором № 322/4Д на будівництво фортифікаційних споруд від 07.04.25р. Отже , 1 етап робіт за договором відповідачем було виконано без претензій з боку позивача.

В той же час в порушення вимог пунктів 1.4, 3.1, 3.2, 8.4 договору підряду ТОВ «ДСК Стандарт» у строки, встановленні договором, до виконання робіт 2 етапу (будівельних робіт по об`єкту) не приступив, про хід виконання робіт не проінформував, станом на кінцеві терміни виконання будівельних робіт за договором будівельні роботи не завершив.

Відсутність початку будівельних робіт (робіт 2 етапу) по об`єкту підтверджена актом огляду будівельного майданчика від 21.05.25р., складеним уповноваженими представниками замовника та директором ТОВ «ДСК Стандарт».

Враховуючи викладені обставини, та усвідомлюючи , що підрядник своєчасно будівельні роботи (по 2 етапу) за договором не розпочав, закінчення будівельних робіт у визначені договором строки стало явно неможливим, замовником було прийнято рішення про дострокове розірвання договору в односторонньому порядку. Тому 25.06.25р. в/ч Т0170 на адресу ТОВ «ДСК Стандарт» було направлено повідомлення про дострокове розірвання договору , яке отримане відповідачем 27.06.25р. (що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення з підписом представника підприємства, та не заперечується відповідачем). Таким чином, договір підряду є розірваним в односторонньому порядку з 03.07.25р.

Реалізуючи своє право на стягнення з виконавця робіт пені штрафу за несвоєчасний початок та закінчення будівельних робіт за 2 етапом, передбачене умовами договору та встановлене приписами чинного законодавства України, позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 197 194,54 грн. (в т.ч.: 143 414,21 грн. - пеня за порушення терміну початку виконання робіт за 2 етапом; 53 780,33 грн. пеня за порушення строків завершення будівництва за 2 етапом).

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог, ТОВ «ДСК Стандарт» стверджує , що договором не встановлена відповідальність підрядника за порушення строків окремо за кожним етапом робіт (а саме - за 2 етапом), а тому позивач безпідставно в односторонньому порядку розірвав договір та вимагає стягнення з відповідача пені та штрафу.

Але ці заперечення відповідача суд оцінює критично з наступних підстав .

Згідно з ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Відповідно до ч. 1 ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Згідно із ст. 849 ЦК України замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Згідно ч. 2 ст. 883 ЦК України за невиконання або неналежне виконання обов`язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі. Статтею 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Судом відхиляються заперечення відповідача стосовно відсутності в договорі підряду відповідальність підрядника за порушення строків окремо за кожним етапом робіт (а саме - за 2 етапом), оскільки п. 13.3. договору встановлено, що за порушення терміну початку виконання робіт по договору (пункт 3.1. договору), підрядник сплачує замовнику пеню у розмірі 0,1 % договірної ціни за кожний день нерозпочатої роботи; а відповідно до п. 13.5. за порушення строків завершення будівництва по договору, підрядник сплачує замовникові пеню у розмірі 0,1% договірної ціни, за кожен день такого прострочення; а за прострочення понад тридцять днів з підрядника додатково стягується штраф на користь замовника у розмірі 7 % вказаної вартості.

Строки початку та закінчення робіт (як за 1 , так і за 2 етапом ) погоджені сторонами у графіку виконання робіт, що дозволяє відокремити такі строки по кожному із етапів .

Отже, у зв`язку із порушенням відповідачем терміну початку будівельних робіт за 2 етапом та порушенням строків виконання цих робіт позивач обґрунтовано достроково розірвав цей договір та нарахував пеню та штраф за ці порушення.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені та штрафу, суд дійшов до висновку , що останній здійснено арифметично вірно, у відповідності до умов договору, обставин справи та вимог закону, тож вимоги позивача про стягнення з відповідача пені та штрафу є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю в заявленому розмірі.

Згідно ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на вищезазначені фактичні обставини справи та приписи чинного законодавства України , позовні вимоги підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 73-80, 86, 129, 232, 233, 236-238, 240, 241, 252 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити в повному обсязі.

2.Стягнути з відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСК Стандарт» (49083, м. Дніпро, пр-т. Пилипа Орлика, буд. 16, оф.207; ) на користь позивача Військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 143 414,21 грн. - пені за порушення терміну початку виконання робіт за 2 етапом; 53 780,33 грн. пені за порушення строків завершення будівництва за 2 етапом та 2 422,40 грн. - судового збору.

Видати відповідний наказ після набрання рішенням чинності.

Відповідно до ч. 4 ст. 240 ГПК України рішення складено та підписано без його проголошення 23.12.25р.

Відповідно до вимог ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно до вимог ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 257 ГПК України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя Васильєв О.Ю.