ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

08 жовтня 2025 року Справа № 903/735/25

Господарський суд Волинської області у складі судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М.П.,

за участю представників:

від позивача: Сергеєва Г.О. (дов. №21/22-626 від 13.06.2025),

до відповідача: н/з,

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю ВРБУД, с. Ратне, Ковельський район, Волинська область

про стягнення 2950540,88 грн.,

в с т а н о в и в:

21.07.2025 документ сформовано в системі Електронний суд і зареєстровано Господарським судом Волинської області позовну заяву Військової частини НОМЕР_1 про стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю ВРБУД 2950540,88 грн. штрафних санкцій за порушення термінів початку та строків завершення виконання робіт згідно з договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд від 28.03.2025 № 259/4Д, від 28.03.2025 № 258/4Д, від 28.03.2025 № 257/4Д, від 28.03.2025 № 256/4Д, від 28.03.2025 № 255/4Д, від 28.03.2025 № 254/4Д, від 28.03.2025 № 248/4Д, від 28.03.2025 № 245/4Д, від 28.03.2025 № 243/4Д, від 28.03.2025 № 242/4Д.

Також позивач просить стягнути з відповідача судові витрати по справі у розмірі 35406,49 грн. сплаченого судового збору.

Ухвалою суду від 28.07.2025 було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 03.09.2025; постановлено відповідачу до 14.08.2025 подати суду відзив на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України; позивачу до 01.09.2025 подати суду відповідь на відзив із урахуванням вимог ст. 166 ГПК України.

Відповідач відзиву на позов не подав, повноважного представника у судове засідання 03.09.2025 не направив. Факт належного повідомлення відповідача про судовий розгляд підтверджується довідкою про доставку електронного листа, згідно з якою ухвалу суду від 28.07.2025 доставлено до електронного кабінету відповідача 28.07.2025 о 17:27.

03.09.2025 в судовому засіданні представник позивача висловив думку про можливість закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Ухвалою суду від 03.09.2025 було закрито підготовче провадження; постановлено призначити справу до судового розгляду по суті на 24.09.2025.

24.09.2025 в судовому засіданні представник позивача підтримала позовні вимоги в повному обсязі.

24.09.2025 відповідач повноважного представника у судове засідання не направив, відзиву на позов не подав, про судовий розгляд відповідач був повідомлений шляхом надіслання ухвали суду від 03.09.2025 до електронного кабінету відповідача, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.

В судовому засіданні з розгляду справи по суті 24.09.2025 було оголошено перерву до 08.10.2025.

08.10.2025 в судове засідання представник відповідача не з`явився, про судовий розгляд відповідач був повідомлений шляхом надіслання ухвали суду від 24.09.2025 до електронного кабінету відповідача, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Неявка в судове засідання представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті, оскільки відповідач належним чином шляхом доставки ухвали суду від 24.09.2025 до його електронного кабінету був повідомлений про судовий розгляд, а тому на підставі статті 202 Господарського процесуального кодексу України справу було розглянуто за відсутності представника відповідача за наявними матеріалами відповідно до ч. 9 ст.165 ГПК України.

У процесі судового розгляду встановлено, що між Військовою частиною НОМЕР_1 як замовником та ТОВ «ВРБУД» як підрядником було укладено:

1. Договір підряду від 28.03.2025 № 242/4Д на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 481» (а.с. 29-40).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ 510019,04 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 481", що здійснюється у 2025 році у сумі 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ.

2. Договір підряду № 243/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 460» (а.с. 41-53).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ 510019,04 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 460", що здійснюється у 2025 році у сумі 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ.

3. Договір підряду № 245/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 466» (а.с. 54-66).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3014176,31 грн., в тому числі ПДВ 502362,72 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва Об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 466", що здійснюється у 2025 році у сумі 3014176,31 грн., в тому числі ПДВ.

4. Договір підряду № 248/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 474» (а.с. 67-78).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ 510019,04 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва Об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 474", що здійснюється у 2025 році у сумі 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ.

5. Договір підряду № 254/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 424» (а.с. 79-90).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ 510019,04 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва Об`єкта (пункт 2.1 договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 424", що здійснюється у 2025 році у сумі 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ.

6. Договір підряду № 255/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 433» (а.с. 91-102).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ 510019,04 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 433", що здійснюється у 2025 році у сумі 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ.

7. Договір підряду № 256/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 426» (а.с. 103-114).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ 510019,04 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 426", що здійснюється у 2025 році у сумі 3060114,22 грн., в тому числі ПДВ.

8. Договір підряду № 257/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 434» (а.с. 115-126).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3227821,15 грн., в тому числі ПДВ 537970,19 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 434", що здійснюється у 2025 році у сумі 3227821,15 грн., в тому числі ПДВ.

9. Договір підряду № 258/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 456» (а.с. 127-138).

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3227821,15 грн., в тому числі ПДВ 537970,19 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 456", що здійснюється у 2025 році у сумі 3227821,15 грн., в тому числі ПДВ.

10. Договір підряду № 259/4Д від 28.03.2025 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 462» (а.с. 139-150.

Вартість робіт за договором визначена за договірною ціною (додаток №1) і складає 3227821,15 грн., в тому числі ПДВ 537970,19 грн. та є складовою частиною вартості робіт по об`єкту в межах зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва об`єкта (пункт 2.1. договору).

Сторонами узгоджено та підписано договірну ціну на проектування та будівництво "Нове будівництво фортифікаційних споруд опорного пункту № 462", що здійснюється у 2025 році у сумі 3227821,15 грн., в тому числі ПДВ.

Відповідно до пункту 1.1. договорів в порядку, строки та на умовах, визначених цими договорами, замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами виконати роботи з розробки проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт по об`єкту, а замовник зобов`язується прийняти виконані на умовах договору роботи та оплатити їх вартість.

Пунктом 1.4 договорів визначено, що роботи виконуються за етапами:

І етап - проектування: виконання вишукувальних робіт (інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування), розроблення проєктної документації стадії Робочий проєкт (у склад якого повинен входити Генеральний план), у тому числі проходження експертизи з отриманням позитивного експертного звіту та передача замовнику відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток 4), що є невід`ємною частиною договору.

ІІ етап - будівельні роботи відповідно до календарного графіку виконання робіт (додаток 4).

Строки виконання робіт за договорами визначенні у розділі 3.

Відповідно до п.3.1. договорів строки виконання робіт визначені календарним графіком виконання робіт (додаток 4). Календарним графіком виконання робіт встановлено до 17 червня 2025 року включно.

Згідно з п. 3.2. договорів підрядник розпочинає виконання робіт згідно з календарним графіком виконання робіт, але не пізніше 5 (п`яти) календарних днів після підписання договору підряду.

Після закінчення виконання робіт підрядник письмово повідомляє про це замовника. датою закінчення робіт за договором вважається дата підписання акту готовності об`єкту до експлуатації, складеного уповноваженими представниками замовника разом із представниками підрядника (п.3.4. договорів).

Укладеними договорами підряду встановлені наступні строки початку виконання будівельних робіт та їх завершення.

1. Договір від 28.03.2025 № 259/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

2. Договір від 28.03.2025 № 258/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

3. Договір від 28.03.2025 № 257/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

4. Договір від 28.03.2025 № 256/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

5. Договір від 28.03.2025 № 255/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

6. Договір від 28.03.2025 № 254/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

7. Договір від 28.03.2025 № 248/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

8. Договір від 28.03.2025 № 245/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

9. Договір від 28.03.2025 № 243/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

10. Договір від 28.03.2025 № 242/4Д: початок виконання робіт - не пізніше 03.04.2025, строк завершення - до 17.06.2025.

Відповідно до п. 8.4. договорів підрядник щомісячно до 10 (десятого) числа наступного місяця зобов`язаний інформувати замовника про:

хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

забезпечення виконання робіт з використанням матеріалів згідно з кошторисною документацією;

залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

Фінансування робіт залежить від реального надходження коштів з Державного бюджету України. Сума зобов`язань за договором підлягає коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників державного бюджету України на відповідний рік і оформлюється додатковою угодою (п. 9.1.договору).

Пунктом 13.3. договорів підряду узгоджено, що за порушення терміну початку виконання робіт по договору (пункт 3.1. договору), підрядник сплачує замовнику пеню у розмірі 0,1 % (нуль цілих одну десятих відсотка) договірної ціни за кожний день нерозпочатої роботи.

Відповідно до п. 13.5. договорів підряду за порушення строків завершення будівництва по договору, підрядник сплачує замовникові пеню у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) договірної ціни, за кожен день такого прострочення, а за прострочення понад тридцять днів з підрядника додатково стягується штраф на користь замовника у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Згідно із п. 10.1. 10.2, 10.4. договорів приймання та передача виконаних робіт здійснюються сторонами поступово у міру завершення виконання видів робіт, їх частин, окремих конструктивних елементів тощо, шляхом підписання сторонами акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, акт здачі- приймання виконаних проектних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3 за виконані будівельні роботи оформлюються належним чином підрядником у двох примірниках і надаються для підписання замовнику.

Прийняття виконаних робіт здійснюється замовником за умови належного виконання робіт та надання підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних під час виконання робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів, паспортів якості, тощо є обов`язковими згідно з чинним законодавством та іншої документації, щодо таких матеріалів).

Пунктом 11.1. договорів узгоджено, що розрахунки за виконані роботи з будівництва об`єкту проводяться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3,протягом 10 (десяти) календарних днів після їх підписання (за умов надходження бюджетних коштів на рахунок Замовника) та надання підрядником проміжного пакету документів, а саме: проміжних актів прихованих робіт затверджених інженером технічного нагляду.

Після виконання підрядником робіт з будівництва замовник приймає виконану роботу та протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання пакету документів, підписує акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, якщо вони повністю відповідають об`ємам виконаних робіт на ділянці будівництва, в іншому випадку акти повертаються підряднику для усунення зауважень та коригування.

Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 Про введення воєнного стану в Україні (зі змінами), але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року. У частині оплати - до повного виконання сторонами узятих на себе зобов`язань за цим договором (п.17.2. договорів).

Договори підписані представниками сторін та скріплені печатками.

В порушення умов пунктів 1.4., 3.1., 3.2., 8.4. укладених договорів підряду ТОВ «ВРБУД» у строки, встановленні договорами, до виконання робіт не приступило, про хід виконання робіт позивача не інформувало.

Відсутність початку будівельних робіт на об`єктах, узгоджених договорами, підтверджена актами огляду будівельних майданчиків, складеними уповноваженим представником замовника та директором ТОВ «ВРБУД» Байдужа Б.І.:

1. Договір від 28.03.2025 № 259/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

2. Договір від 28.03.2025 № 258/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

3. Договір від 28.03.2025 № 257/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

4. Договір від 28.03.2025 № 256/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

5. Договір від 28.03.2025 № 255/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

6. Договір від 28.03.2025 № 254/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

7. Договір від 28.03.2025 № 248/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

8. Договір від 28.03.2025 № 245/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

9. Договір від 28.03.2025 № 243/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

10. Договір від 28.03.2025 № 242/4Д - акт огляду будівельного майданчику від 24.05.2025.

Підпунктом 4.1.1. «а» п.4.1. укладених договорів передбачено право замовника розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши підрядника (цінний лист із описом вкладення), у разі якщо підрядник не розпочав будівництво об`єкта протягом 10 календарних днів з дати підписання договору підряду. У такому випадку підтвердженням прострочення є акт огляду будівельного майданчика, складений уповноваженими представниками замовника разом із представниками підрядника.

Відповідно до п.п. 4.1.1. п.4.1.договорів договір вважається розірваним через 5 календарних днів з дати отримання підрядником письмового повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку, яке направляється замовником на адресу підрядника.

27.05.2025 поштовим відправленням № 752 на адресу ТОВ «ВРБУД» військовою частиною НОМЕР_1 були направленні повідомлення про розірвання вищезазначених договорів підряду у встановленому договорами порядку.

Поштове відправлення було повернуто адресату без вручення до поштового відділення відправника 20.06.2025.

З урахуванням умов п.п.4.1.1.«а» п.4.1. договорів вищевказані договори підряду слід вважати розірваними в односторонньому порядку з 26.06.2025, тобто, через 5 календарних днів з моменту, коли повідомлення були повернуті органом поштового зв`язку без вручення.

Відповідно до частини першої статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно із частинами першою, другою статті 615 ЦК України у разі порушення зобов`язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом. Одностороння відмова від зобов`язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов`язання.

Відповідно до частини третьої статті 653 ЦК України у разі зміни або розірвання договору зобов`язання змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни, то договірні санкції підлягають нарахуванню за весь період прострочення до дати розірвання договору. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов`язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

Згідно із частиною четвертою статті 631 ЦК України закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

Отже, розірвання договору за згодою сторін або за рішенням суду, у тому числі у разі розірвання договору в односторонньому порядку з підстав, передбачених частинами другою-четвертою статті 849 ЦК України, не звільняє сторону від відповідальності за порушення договору, що мало місце під час дії договору, що означає, що договірні санкції підлягають нарахуванню за весь період прострочення зобов`язання та до дати розірвання договору.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду №904/3385/24 від 24.02.2025.

Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача неустойку за договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 2950540,88 грн., у тому числі:

- за договором від 28.03.2025 № 259/4Д у сумі 306643,01 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 274364,80 грн; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 32378,21 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 258/4Д у сумі 306643,01 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 274364,80 грн; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 32278,21 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 257/4Д у сумі 306643,01 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 274364,80 грн.; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 32278,21 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 256/4Д у сумі 290710,85 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 260109,71 грн.; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 30601,14 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 255/4Д у сумі 290710,85 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 260109,71 грн.; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 30601,14 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 254/4Д у сумі 290710,85 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 260109,71 грн.; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 30601,14 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 248/4Д у сумі 290710,85 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 260109,71 грн.; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 30601,14 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 245/4Д у сумі 286346,75 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 256204,99 грн.; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 30141,76 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 243/4Д у сумі 290710,85 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 260109,71 грн.; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 30601,14 грн.;

- за договором від 28.03.2025 № 242/4Д у сумі 290710,85 грн., у тому числі пеню за порушення терміну початку виконання робіт у сумі 260109,71 грн.; пеню за порушення строків завершення робіт у сумі 30601,14 грн.

Позивач нарахував пеню у розмірі 0,1% від договірної ціни за порушення терміну початку виконання робіт за період з 03.04.2025 по 26.06.2025 включно; за порушення строків завершення робіт за період з 17.06.2025 по 26.06.2025 включно, окремо за кожним договором підряду.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до частини 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки (частина 1 статті 11 Цивільного кодексу України).

Як встановлено частиною 2 статті 11 Цивільного кодексу України однією з підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Згідно ст.ст. 13, 14, 526 ЦК України, цивільні права і обов`язки здійснюються та виконуються у межах, наданих договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, не допускається зловживання правами. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У відповідності до ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Як визначено статтею 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Пунктом 1 статті 628 ЦК України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

За приписами ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Зобов`язання сторін у справі виникли на підставі укладених між ними договорів підряду на будівництво фортифікаційних споруд від 28.03.2025 № 259/4Д, від 28.03.2025 № 258/4Д, від 28.03.2025 № 257/4Д, від 28.03.2025 № 256/4Д, від 28.03.2025 № 255/4Д, від 28.03.2025 № 254/4Д, від 28.03.2025 № 248/4Д, від 28.03.2025 № 245/4Д, від 28.03.2025 № 243/4Д, від 28.03.2025 № 242/4Д.

Проте, всупереч досягнутих у договорі домовленостей, відповідач порушив терміни початку виконання робіт та строки завершення робіт, узгоджених договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд.

Правовідносини, що виникли між сторонами, врегульовані договором будівельного підряду.

Відповідно до статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Статтею 857 Цивільного кодексу України передбачено, що робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові. Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.

Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов`язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов`язку. Замовник і субпідрядник не мають права пред`являти один одному вимоги, пов`язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 838 Цивільного кодексу України).

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду (частина 1 статті 846 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Статтею 875 Цивільного кодексу України визначено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 4 статті 882 Цивільного кодексу України передбачено передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.

За приписами статті 849 Цивільного кодексу України замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.

Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Доказів своєчасного початку виконання та завершення робіт, у строки, узгоджені договорами підряду, відповідач суду не надав.

Оскільки зазначені договори підряду є розірваними в односторонньому порядку з 26.06.2025, то договірні санкції могли бути нараховані позивачем лише до дати розірвання договору, тобто по 25.06.2025 включно.

З огляду на викладене, є правомірними та підлягають до задоволення позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача 2608899,29 грн. пені за порушення терміну початку виконання робіт за період з 03.04.2025 по 25.06.2025 включно, виходячи з розрахунку:

- за договором від 28.03.2025 № 259/4Д у сумі 271136,98 грн. (3227821,15 грн. х 0,1% х 84 : 100%);

- за договором від 28.03.2025 № 258/4Д у сумі 271136,98 грн. (3227821,15 грн. х 0,1% х 84 : 100%);

- за договором від 28.03.2025 № 257/4Д у сумі 271136,98 грн. (3227821,15 грн. х 0,1% х 84 : 100%);

- за договором від 28.03.2025 № 256/4Д у сумі 257049,59 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 84 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 255/4Д у сумі 257049,59 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 84 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 254/4Д у сумі 257049,59 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 84 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 248/4Д у сумі 257049,59 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 84 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 245/4Д у сумі 253190,81 грн. (3014176,31 грн. х 0.1% х 84 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 243/4Д у сумі 257049,59 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 84 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 242/4Д у сумі 257049,59 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 84 :100%).

Оскільки відповідач порушив строки завершення робіт за договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд, підлягає до задоволення вимога позивача про стягнення з відповідача 279524,94 грн. пені за порушення строків завершення робіт за період з 17.06.2025 по 25.06.2025 включно, виходячи з розрахунку:

- за договором від 28.03.2025 № 259/4Д у сумі 29050,39 грн. (3227821,15 грн. х 0,1% х 9 : 100%);

- за договором від 28.03.2025 № 258/4Д у сумі 29050,39 грн. (3227821,15 грн. х 0,1% х 9 : 100%);

- за договором від 28.03.2025 № 257/4Д у сумі 29050,39 грн. (3227821,15 грн. х 0,1% х 9 : 100%);

- за договором від 28.03.2025 № 256/4Д у сумі 27541,03 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 9 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 255/4Д у сумі 27541,03 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 9 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 254/4Д у сумі 27541,03 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 9 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 248/4Д у сумі 27541,03 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 9 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 245/4Д у сумі 27127,59 грн. (3014176,31 грн. х 0.1% х 9 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 243/4Д у сумі 27541,03 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 9 :100%);

- за договором від 28.03.2025 № 242/4Д у сумі 27541,03 грн. (3060114,22 грн. х 0.1% х 9 :100%).

Отже, всього підлягає до стягнення з відповідача та корить позивача неустойка за договорами підряду на будівництво фортифікаційних у розмірі 2888424,23 грн. (2608899,29 + 279524,94).

У позові на суму 62116,65 грн. (2950540,88 - 2888424,23) слід відмовити у зв`язку з тим, що позивач безпідставно до періоду розрахунку пені включив день 26.06.2025, коли договори були розірвані.

У зв`язку із частковим задоволенням позову( на 97,89%) витрати позивача, пов`язані з оплатою судового збору, у розмірі 34659,41 грн. на підставі ст. 129 ГПК України слід покласти на відповідача пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, виходячи з розрахунку: 35406,49 грн. х 97,89%.

Керуючись ст.ст. 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ВРБУД» ( , 44101, Волинська область, Ковельський район, селище Ратне, вул. Нова, 6А) на користь Військової частини НОМЕР_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) неустойку за договорами підряду на будівництво фортифікаційних споруд на загальну суму 2888424 грн. 23 коп.

3. У задоволенні позову про стягнення 62116 грн. 65 коп. пені відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ВРБУД» ( , 44101, Волинська область, Ковельський район, селище Ратне, вул. Нова, 6А) на користь Військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) 34659 грн. 41 коп. витрат, пов`язаних з оплатою судового збору.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено до Північно- західного апеляційного господарського суду впродовж 20 днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Повний текст рішення виготовлено і підписано 17.10.2025.

Суддя І. О. Якушева