ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2025 р. Справа № 911/3239/24

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

розглянувши матеріали справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи)

за позовом Дочірнього підприємства «Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління «Ліфт-7», м. Київ

доТовариства з обмеженою відповідальністю «Молодість-Сервіс Груп», м. Ірпінь, Бучанський район, Київська область

про стягнення 196 488, 50 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ДП «Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління «Ліфт-7» звернулось в Господарський суд Київської області із позовом до ТОВ «Молодість-Сервіс Груп» про стягнення 169 684, 30 грн основного боргу, 17 991, 16 грн пені, 2 032, 33 грн 3% річних від суми боргу та 6 780, 71 грн інфляційних нарахувань.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем неналежним виконанням відповідачем свого обов`язку щодо оплати за надані послуги відповідно до Договору № 159/23 про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС від 01.09.2023 р.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 10.01.2025 р. відкрито провадження у справі № 911/3239/24 за позовом ДП «Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління «Ліфт-7» до ТОВ «Молодість-Сервіс Груп» про стягнення 196 488, 50 грн і визначено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи), встановлено сторонам строки для подачі відповідних заяв по суті спору.

Відповідач про розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання (без виклику учасників справи) був повідомлений належним чином, відзив на позовну заяву та інші заяви по суті спору не надав. Обов`язок по повідомленню відповідача про час та місце судового засідання судом виконано, так як усі процесуальні документи по справі направлені відповідачу за його адресою реєстрації місцезнаходження: 08205, вул. Донецька, буд. 2А, м. Ірпінь, Бучанський район, Київська область, та за всіма іншими адресами, що вказані у позовній заяві і містяться у матеріалах справи. Про зміну адреси місцезнаходження відповідач позивача і суд не повідомляв.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд

ВСТАНОВИВ:

01.09.2023 р. між позивачем (надалі Виконавець) та відповідачем (надалі Замовник) було укладено договір про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС№ 159/23, згідно з умов п. 1.1. якого Виконавець зобов`язується надавати Замовнику послуги, що зазначені в пункті 1.2. цього Договору, а Замовник прийняти і оплатити ці послуги.

Згідно з п. 1.2. Договору найменування послуг: Послуги з технічного обслуговування ліфтів і систем диспетчеризації (50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) (Послуги з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС) (далі Послуги), кількість ліфтів визначена у Додатку 1 до даного Договору.

Відповідно до п. 2.1. Договору щомісячна вартість послуг за цим Договором складає 26 400, 00 грн, без ПДВ

Індивідуальний розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС наведено у Додатку 1, який є невід`ємною частиною Договору.

Пунктом 2.3. Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно, в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів, вказаних в п. 2.1. даного Договору, на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 20 числа місяця, що є наступним після періоду, в якому виконано відповідні роботи.

Відповідно до п. 2.4. Договору днем оплати вважається день надходження коштів на рахунок Виконавця.

Пунктом п. 2.7. Договору визначено, що зміна вартості послуг оформлюється Сторонами додатковою угодою до цього Договору з доданням Додатку 1 в новій редакції.

Згідно з п. 3.1. Договору Замовник зобов`язаний:

3.1.1. своєчасно оплачувати роботи та послуги;

Відповідно до п. п. 4.1.,4.2. Договору передбачено, що в останній день поточного місяця Виконавець надає Замовнику Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) з зазначення їх вартості.

4.2. Замовник підписує Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), засвідчує підпис печаткою і в разі відсутності зауважень щодо виконаних робіт, протягом 3 (трьох) робочих днів повертає примірник Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) Виконавцю або в цей же термін надає Виконавцю мотивовану письмову відмову у прийнятті послуг. У випадку неповернення Виконавцю підписаного Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) або письмової відмови, роботи вважаються виконаними якісно та у повному обсязі і підлягають оплаті Замовником. Виконавець не перевіряє дійсність підписів на Актах здачі-прийняття виконаних робіт. Підпис вважається поставленим належною особою, якщо він завірений печаткою з ідентифікаційним кодом Замовника.

Положеннями п. 8.1. Договору передбачено, що Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до « 31» грудня 2024 ., а в частині розрахунків до повного їх виконання. Дата початку надання послуг кожного ліфта здійснюється шляхом направлення письмового повідомлення від Замовника з зазначенням конкретної дати, але не пізніше ніж за 5 (п`ять) календарних днів до початку надання послуг.

Відповідно до п. 8.2. Договору якщо за два місяці до закінчення строку дії Договору жодна із сторін не заявить про припинення його дії, Договір вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, до тих пір, поки одна із Сторін не повідомить іншу Сторону про його розірвання.

Між позивачем та відповідачем було підписано Додаткову угоду № 1 до договору № 159/23 від 01.09.2023 р., згідно з п. 2. якої вирішено внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти в наступній редакції:

2.1. «Щомісячна вартість послуг за цим Договором складає 38 400, 00 грн, без ПДВ.

Індивідуальний розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС наведено у Додатку № 1, який є невід`ємною частиною Договору.».

16.07.2024 р. між позивачем та відповідачем було підписано Додаткову угоду № 2 до договору № 159/23 від 01.09.2023 р., згідно з п. 2. якої вирішено внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти в наступній редакції:

2.1. «Щомісячна вартість послуг за цим Договором складає 46 400, 00 грн, без ПДВ.

Індивідуальний розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС наведено у Додатку № 1, який є невід`ємною частиною Договору.».

10.09.2024 р. між позивачем та відповідачем було підписано Додаткову угоду № 3 до договору № 159/23 від 01.09.2023 р., згідно з п. 2. якої вирішено внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти в наступній редакції:

2.1. «Щомісячна вартість послуг за цим Договором складає 38 400, 00 грн, без ПДВ.

Індивідуальний розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС наведено у Додатку № 1, який є невід`ємною частиною Договору.».

На виконання умов договору позивачем у період з листопада 2023 р. по жовтень 2024 р. було надано відповідачу послуги на технічне обслуговування ліфтів на загальну суму 210 790, 74 грн, що підтверджується відповідними актами здачі- приймання робіт (надання послуг) та актами надання виробничих послуг, наявними у матеріалах справи.

За період дії договору та станом на час розгляду справи відповідачем було лише частково виконано свій обов`язок по оплаті за надані послуги на технічне обслуговування ліфтів шляхом перерахування позивачу грошових коштів у розмірі 41 106, 44 грн, що підтверджується матеріалами самої позовної заяви.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із наданням послуг здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 901 цього ж кодексу за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 903 цього ж кодексу якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст. 530 цього ж кодексу якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час, крім випадків, установлених законом про банки і банківську діяльність. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно з положеннями ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлений договором строк і станом на час розгляду справи відповідач свій обов`язок щодо оплати за надані послуги на технічне обслуговування ліфтів не виконав і його основна заборгованість перед позивачем складає 169 684, 30 грн, що підтверджується договором № 159/23 про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС від 01.09.2023 р., відповідними актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та актами надання виробничих послуг, іншими доказами, наявними в матеріалах справи.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ст. 86 цього ж кодексу суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний.

Вказаний правовий висновок викладений у постановах Верховного Суду від 02.10.2018 р. у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 р. у справі № 917/1307/18.

У процесі розгляду справи, відповідачем у відповідності до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України не було надано суду жодних належних та допустимих доказів, що б підтверджували виконання ним у встановлений договором строк і станом на час розгляду справи у повному обсязі свого обов`язку по оплаті за надані послуги на технічне обслуговування ліфтів згідно з договором № 159/23 про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС від 01.09.2023 р.

Отже, вимоги позивача про стягнення із відповідача основної заборгованості у розмірі 169 684, 30 грн за договором № 159/23 про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС від 01.09.2023 р. є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, як було зазначено вище, позивач у своїй позовній заяві просить суд стягнути із відповідача пеню, передбачену договором № 159/23 про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС від 01.09.2023 р, за період прострочення відповідачем виконання у повному обсязі свого обов`язку по оплаті за надані послуги з 21.12.2023 р. по 26.11.2024 р. всього на загальну суму 17 991, 16 грн.

З приводу вказаної позовної вимоги позивача суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно з ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 3 цієї ж статті встановлено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно з ч. 6 ст. 232 цього ж кодексу нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Пунктом 2.5. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 14 від 17.12.2013 р. Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов`язань передбачено, що, щодо пені за порушення грошових зобов`язань застосовується припис ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України. Даним приписом передбачено не позовну давність, а період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане; законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду. Його перебіг починається з дня, наступного за останнім днем, у який зобов`язання мало бути виконане, і початок такого перебігу не може бути змінений за згодою сторін.

Відповідно до п. 5.6. договору Замовник несе відповідальність за несвоєчасні розрахунки з Виконавцем за виконані роботи на ліфтах і сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку від суми заборгованості за кожний прострочений день.

Розрахунок пені від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірний.

Правильний розрахунок пені від суми основної заборгованості наступний:

Сума боргу

Основна сума заборгованості за договором:Сума боргу
з 21/12/2023 до 20/06/20243 263,33 грн.
з 21/01/2024 до 20/07/202411 454,84 грн.
з 21/02/2024 до 20/08/202415 500,00 грн.
з 21/03/2024 до 20/09/202415 500,00 грн.
з 21/04/2024 до 20/10/202415 500,00 грн.
з 21/05/2024 до 20/11/20244 200,00 грн.
з 21/06/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/07/2024 до 26/11/202415 150,00 грн.
з 21/08/2024 до 26/11/202415 116,13 грн.
з 21/09/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/10/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/11/2024 до 26/11/202427 500,00 грн.
Всього:169 684,30 грн.
Подвійна облікова ставка:

Період 1 (21/12/2023 - 20/06/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
3 263,3321.12.2023 - 31.12.20231115,000.08229,50
3 263,3301.01.2024 - 14.03.20247415,000.082197,94
3 263,3315.03.2024 - 25.04.20244214,500.079108,60
3 263,3326.04.2024 - 13.06.20244913,500.074117,96
3 263,3314.06.2024 - 20.06.2024713,000.07116,23
Період 2 (21/01/2024 - 20/07/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
11 454,8421.01.2024 - 14.03.20245415,000.082507,02
11 454,8415.03.2024 - 25.04.20244214,500.079381,20
11 454,8426.04.2024 - 13.06.20244913,500.074414,06
11 454,8414.06.2024 - 20.07.20243713,000.071301,08
Період 3 (21/02/2024 - 20/08/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
15 500,0021.02.2024 - 14.03.20242315,000.082292,21
15 500,0015.03.2024 - 25.04.20244214,500.079515,82
15 500,0026.04.2024 - 13.06.20244913,500.074560,29
15 500,0014.06.2024 - 20.08.20246813,000.071748,74
Період 4 (21/03/2024 - 20/09/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
15 500,0021.03.2024 - 25.04.20243614,500.079442,13
15 500,0026.04.2024 - 13.06.20244913,500.074560,29
15 500,0014.06.2024 - 20.09.20249913,000.0711 090,08
Період 5 (21/04/2024 - 20/10/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
15 500,0021.04.2024 - 25.04.2024514,500.07961,41
15 500,0026.04.2024 - 13.06.20244913,500.074560,29
15 500,0014.06.2024 - 20.10.202412913,000.0711 420,41
Період 6 (21/05/2024 - 20/11/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
4 200,0021.05.2024 - 13.06.20242413,500.07474,36
4 200,0014.06.2024 - 20.11.202416013,000.071477,38
Період 7 (21/06/2024 - 26/11/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
15 500,0021.06.2024 - 26.11.202415913,000.0711 750,74
Період 8 (21/07/2024 - 26/11/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
15 150,0021.07.2024 - 26.11.202412913,000.0711 388,34
Період 9 (21/08/2024 - 26/11/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
15 116,1321.08.2024 - 26.11.20249813,000.0711 052,35
Період 10 (21/09/2024 - 26/11/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
15 500,0021.09.2024 - 26.11.20246713,000.071737,73
Період 11 (21/10/2024 - 26/11/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
15 500,0021.10.2024 - 26.11.20243713,000.071407,40
Період 12 (21/11/2024 - 26/11/2024)

Сума боргуПеріод заборгованостіКількість днів прострочкиРозмір облікової ставки НБУРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за весь період прострочення
27 500,0021.11.2024 - 26.11.2024613,000.071117,21
Розрахунок суми пені здійснюється за формулою:

Пеня = С x 2УСД x Д : 100, де

С - сума заборгованості за період,

2 УСД - подвійна облікова ставка НБУ в день прострочення,

Д - кількість днів прострочення.

Період 1 (21/12/2023 - 20/06/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.12.2023 - 31.12.2023 : 15,00 (облікова ставка НБУ) 3 263,33 (Сума боргу) x (2 x 15,00 : 365) x 11 днів (прострочення) : 1001129,50 грн.
01.01.2024 - 14.03.2024 : 15,00 (облікова ставка НБУ) 3 263,33 (Сума боргу) x (2 x 15,00 : 366 ) x 74 днів (прострочення) : 10074197,94 грн.
15.03.2024 - 25.04.2024 : 14,50 (облікова ставка НБУ) 3 263,33 (Сума боргу) x (2 x 14,50 : 366 ) x 42 днів (прострочення) : 10042108,60 грн.
26.04.2024 - 13.06.2024 : 13,50 (облікова ставка НБУ) 3 263,33 (Сума боргу) x (2 x 13,50 : 366 ) x 49 днів (прострочення) : 10049117,96 грн.
14.06.2024 - 20.06.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 3 263,33 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 7 днів (прострочення) : 100716,23 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 470,23 грн.
Період 2 (21/01/2024 - 20/07/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.01.2024 - 14.03.2024 : 15,00 (облікова ставка НБУ) 11 454,84 (Сума боргу) x (2 x 15,00 : 366 ) x 54 днів (прострочення) : 10054507,02 грн.
15.03.2024 - 25.04.2024 : 14,50 (облікова ставка НБУ) 11 454,84 (Сума боргу) x (2 x 14,50 : 366 ) x 42 днів (прострочення) : 10042381,20 грн.
26.04.2024 - 13.06.2024 : 13,50 (облікова ставка НБУ) 11 454,84 (Сума боргу) x (2 x 13,50 : 366 ) x 49 днів (прострочення) : 10049414,06 грн.
14.06.2024 - 20.07.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 11 454,84 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 37 днів (прострочення) : 10037301,08 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 1 603,36 грн.
Період 3 (21/02/2024 - 20/08/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.02.2024 - 14.03.2024 : 15,00 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 15,00 : 366 ) x 23 днів (прострочення) : 10023292,21 грн.
15.03.2024 - 25.04.2024 : 14,50 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 14,50 : 366 ) x 42 днів (прострочення) : 10042515,82 грн.
26.04.2024 - 13.06.2024 : 13,50 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,50 : 366 ) x 49 днів (прострочення) : 10049560,29 грн.
14.06.2024 - 20.08.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 68 днів (прострочення) : 10068748,74 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 2 117,06 грн.
Період 4 (21/03/2024 - 20/09/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.03.2024 - 25.04.2024 : 14,50 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 14,50 : 366 ) x 36 днів (прострочення) : 10036442,13 грн.
26.04.2024 - 13.06.2024 : 13,50 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,50 : 366 ) x 49 днів (прострочення) : 10049560,29 грн.
14.06.2024 - 20.09.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 99 днів (прострочення) : 100991 090,08 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 2 092,50 грн.
Період 5 (21/04/2024 - 20/10/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.04.2024 - 25.04.2024 : 14,50 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 14,50 : 366 ) x 5 днів (прострочення) : 100561,41 грн.
26.04.2024 - 13.06.2024 : 13,50 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,50 : 366 ) x 49 днів (прострочення) : 10049560,29 грн.
14.06.2024 - 20.10.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 129 днів (прострочення) : 1001291 420,41 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 2 042,10 грн.
Період 6 (21/05/2024 - 20/11/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.05.2024 - 13.06.2024 : 13,50 (облікова ставка НБУ) 4 200,00 (Сума боргу) x (2 x 13,50 : 366 ) x 24 днів (прострочення) : 1002474,36 грн.
14.06.2024 - 20.11.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 4 200,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 160 днів (прострочення) : 100160477,38 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 551,74 грн.
Період 7 (21/06/2024 - 26/11/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.06.2024 - 26.11.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 159 днів (прострочення) : 1001591 750,74 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 1 750,74 грн.
Період 8 (21/07/2024 - 26/11/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.07.2024 - 26.11.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 15 150,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 129 днів (прострочення) : 1001291 388,34 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 1 388,34 грн.
Період 9 (21/08/2024 - 26/11/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.08.2024 - 26.11.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 15 116,13 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 98 днів (прострочення) : 100981 052,35 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 1 052,35 грн.
Період 10 (21/09/2024 - 26/11/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.09.2024 - 26.11.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 67 днів (прострочення) : 10067737,73 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 737,73 грн.
Період 11 (21/10/2024 - 26/11/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.10.2024 - 26.11.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 15 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 37 днів (прострочення) : 10037407,40 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 407,40 грн.
Період 12 (21/11/2024 - 26/11/2024)

Період розрахункуКількість днів у періодіСума
21.11.2024 - 26.11.2024 : 13,00 (облікова ставка НБУ) 27 500,00 (Сума боргу) x (2 x 13,00 : 366 ) x 6 днів (прострочення) : 1006117,21 грн.
Всього штрафних санкцій за період: 117,21 грн.
Всього штрафних санкцій: 470, 23 + 1 603, 36 + 2 117, 06 + 2 092, 50 + 2 042, 10 + 551, 74 + 1 750,74 + 1 388,34 + 1 052,35 + 737,73 + 407,40 + 117,21 = 14 330,76 грн.

Отже, розмір пені від суми основної заборгованості за періоди прострочення відповідачем виконання у повному обсязі свого обов`язку по оплаті за надані послуги на технічне обслуговування ліфтів становить 14 330, 76 грн.

Отже, враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача пені, передбаченої договором № 159/23 про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС від 01.09.2023 р., за періоди прострочення відповідачем виконання у повному обсязі свого обов`язку по оплаті за надані послуги на технічне обслуговування ліфтів у розмірі 14 330, 76 грн.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача 6 780, 71 грн інфляційних збитків та 2 032, 33 грн 3 % річних за періоди прострочення відповідачем виконання обов`язку по оплаті за надані послуги з технічного обслуговування ліфтів з 21.12.2023 р. по 26.11.2024 р., у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Згідно ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Частиною 2 ст. 625 цього ж кодексу передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розрахунок інфляційних збитків від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором наступний:

Сума боргу

Основна сума заборгованості за договором:Сума боргу
з 21/12/2023 до 26/11/20243 263,33 грн.
з 21/01/2024 до 26/11/202411 454,84 грн.
з 21/02/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/03/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/04/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/05/2024 до 26/11/20244 200,00 грн.
з 21/06/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/07/2024 до 26/11/202415 150,00 грн.
з 21/08/2024 до 26/11/202415 116,13 грн.
з 21/09/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/10/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/11/2024 до 26/11/202427 500,00 грн.
Всього:169 684,30 грн.
Інфляційні витрати:

Період 1 (21/12/2023 - 26/11/2024)Індекс інфляції
січень 2024100,40
лютий 2024100,30
березень 2024100,50
квітень 2024100,20
травень 2024100,60
червень 2024102,20
липень 2024100,00
серпень 2024100,60
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 2 (21/01/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
лютий 2024100,30
березень 2024100,50
квітень 2024100,20
травень 2024100,60
червень 2024102,20
липень 2024100,00
серпень 2024100,60
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 3 (21/02/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
березень 2024100,50
квітень 2024100,20
травень 2024100,60
червень 2024102,20
липень 2024100,00
серпень 2024100,60
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 4 (21/03/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
квітень 2024100,20
травень 2024100,60
червень 2024102,20
липень 2024100,00
серпень 2024100,60
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 5 (21/04/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
травень 2024100,60
червень 2024102,20
липень 2024100,00
серпень 2024100,60
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 6 (21/05/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
червень 2024102,20
липень 2024100,00
серпень 2024100,60
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 7 (21/06/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
липень 2024100,00
серпень 2024100,60
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 8 (21/07/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
серпень 2024100,60
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 9 (21/08/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
вересень 2024101,50
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 10 (21/09/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
жовтень 2024101,80
листопад 2024101,90

Період 11 (21/10/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
листопад 2024101,90

Період 12 (21/11/2024 - 26/11/2024)Індекс інфляції
--
Розрахунок здійснюється за формулою

ІІС = ( ІІ1 : 100 ) x ( ІІ2 : 100 ) x ( ІІ3 : 100 ) x ... ( ІІZ : 100 )

ІІ1 - індекс інфляції за перший місяць прострочення,

......

ІІZ - індекс інфляції за останній місяць прострочення.

Період 1

IIc (100,40 : 100) (100,30 : 100) (100,50 : 100) (100,20 : 100) (100,60 : 100) (102,20 : 100) (100,00 : 100) (100,60 : 100) (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.10434124

Інфляційне збільшення:

3 263,33 x 1.10434124 - 3 263,33 = 340,50 грн.

Період 2

IIc (100,30 : 100) (100,50 : 100) (100,20 : 100) (100,60 : 100) (102,20 : 100) (100,00 : 100) (100,60 : 100) (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.09994147

Інфляційне збільшення:

11 454,84 x 1.09994147 - 11 454,84 = 1 144,81 грн.

Період 3

IIc (100,50 : 100) (100,20 : 100) (100,60 : 100) (102,20 : 100) (100,00 : 100) (100,60 : 100) (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.09665152

Інфляційне збільшення:

15 500,00 x 1.09665152 - 15 500,00 = 1 498,10 грн.

Період 4

IIc (100,20 : 100) (100,60 : 100) (102,20 : 100) (100,00 : 100) (100,60 : 100) (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.09119554

Інфляційне збільшення:

15 500,00 x 1.09119554 - 15 500,00 = 1 413,53 грн.

Період 5

IIc (100,60 : 100) (102,20 : 100) (100,00 : 100) (100,60 : 100) (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.08901751

Інфляційне збільшення:

15 500,00 x 1.08901751 - 15 500,00 = 1 379,77 грн.

Період 6

IIc (102,20 : 100) (100,00 : 100) (100,60 : 100) (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.08252237

Інфляційне збільшення:

4 200,00 x 1.08252237 - 4 200,00 = 346,59 грн.

Період 7

IIc (100,00 : 100) (100,60 : 100) (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.05921954

Інфляційне збільшення:

15 500,00 x 1.05921954 - 15 500,00 = 917,90 грн.

Період 8

IIc (100,60 : 100) (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.05921954

Інфляційне збільшення:

15 150,00 x 1.05921954 - 15 150,00 = 897,18 грн.

Період 9

IIc (101,50 : 100) (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.05290213

Інфляційне збільшення:

15 116,13 x 1.05290213 - 15 116,13 = 799,68 грн.

Період 10

IIc (101,80 : 100) (101,90 : 100) = 1.03734200

Інфляційне збільшення:

15 500,00 x 1.03734200 - 15 500,00 = 578,80 грн.

Період 11

IIc (101,90 : 100) = 1.01900000

Інфляційне збільшення:

15 500,00 x 1.01900000 - 15 500,00 = 294,50 грн.

Період 12

IIc = 1.00000000

Інфляційне збільшення:

27 500,00 x 1.00000000 - 27 500,00 = 0,00 грн.

Отже, загальний розмір інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором № 159/23 про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС від 01.09.2023 р. у вищевказані періоди становить 9 611, 36 грн.

Оскільки, розмір інфляційних збитків від суми основної заборгованості, на які претендує позивач, є меншим ніж сума, на яку він має право, то суд приходить до висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача інфляційних збитків від суми основної заборгованості за договором у вищевказані періоди у розмірі 6 780, 71 грн.

Розрахунок 3 % річних від суми основної заборгованості, виконаний позивачем, є невірним.

Правильний розрахунок 3 % річних від суми основної заборгованості за договором наступний:

Сума боргу

Основна сума заборгованості за договором:Сума боргу
з 21/12/2023 до 26/11/20243 263,33 грн.
з 21/01/2024 до 26/11/202411 454,84 грн.
з 21/02/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/03/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/04/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/05/2024 до 26/11/20244 200,00 грн.
з 21/06/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/07/2024 до 26/11/202415 150,00 грн.
з 21/08/2024 до 26/11/202415 116,13 грн.
з 21/09/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/10/2024 до 26/11/202415 500,00 грн.
з 21/11/2024 до 26/11/202427 500,00 грн.
Всього:169 684,30 грн.
3% річних

Розрахунок здійснюється за формулою:

Сума санкції = С x 3 x Д : 365 : 100, де

С - сума заборгованості,

Д - кількість днів прострочення.

Період прострочення грошового зобов`язання:Кількість днів у періодіСума
з 21/12/2023 до 31/12/2023 3 263,33 x 3 % x 11 : 365 : 100112,95 грн.
з 01/01/2024 до 26/11/2024 3 263,33 x 3 % x 331 : 366 : 10033188,54 грн.
з 21/01/2024 до 26/11/2024 11 454,84 x 3 % x 311 : 366 : 100311292,00 грн.
з 21/02/2024 до 26/11/2024 15 500,00 x 3 % x 280 : 366 : 100280355,74 грн.
з 21/03/2024 до 26/11/2024 15 500,00 x 3 % x 251 : 366 : 100251318,89 грн.
з 21/04/2024 до 26/11/2024 15 500,00 x 3 % x 220 : 366 : 100220279,51 грн.
з 21/05/2024 до 26/11/2024 4 200,00 x 3 % x 190 : 366 : 10019065,41 грн.
з 21/06/2024 до 26/11/2024 15 500,00 x 3 % x 159 : 366 : 100159202,01 грн.
з 21/07/2024 до 26/11/2024 15 150,00 x 3 % x 129 : 366 : 100129160,19 грн.
з 21/08/2024 до 26/11/2024 15 116,13 x 3 % x 98 : 366 : 10098121,42 грн.
з 21/09/2024 до 26/11/2024 15 500,00 x 3 % x 67 : 366 : 1006785,12 грн.
з 21/10/2024 до 26/11/2024 15 500,00 x 3 % x 37 : 366 : 1003747,01 грн.
з 21/11/2024 до 26/11/2024 27 500,00 x 3 % x 6 : 366 : 100613,52 грн.
Всього штрафних санкцій: 2 032,31 грн.

Отже, загальний розмір 3 % річних від суми основної заборгованості за договором № 159/23 про надання послуг з технічного обслуговування ліфтів і надання послуг цілодобового диспетчерського контролю роботи ліфтів та технічного обслуговування ОДС від 01.09.2023 р. у вищевказані періоди становить 2 032, 31 грн.

Отже, враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про часткове задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача 3% річних від суми основної заборгованості, за періоди прострочення відповідачем виконання у повному обсязі свого обов`язку по оплаті за надані послуги на технічне обслуговування ліфтів у розмірі 2 032, 31 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню частково.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Молодість-Сервіс Груп» (08205, вул. Донецька, буд. 2А, м. Ірпінь, Бучанський район, Київська область; ідентифікаційний код44469886) на користь Дочірнього підприємства «Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління «Ліфт-7» (03115, вул. М. Котельникова, 23, м. Київ; ідентифікаційний код 22930099) 169 684 (сто шістдесят дев`ять тисяч шістсот вісімдесят чотири) грн 30 (тридцять) коп. основної заборгованості, 14 330 (чотирнадцять тисяч триста тридцять) грн 76 (сімдесят шість) коп. пені, 6 780 (шість тисяч сімсот вісімдесят) грн 71 (сімдесят одна) коп. інфляційних збитків, 2 032 (дві тисячі тридцять дві) грн 31 (тридцять одна) коп. 3 % річних та судові витрати 2 971 (дві тисячі дев`ятсот сімдесят одна) грн 60 (шістдесять) коп. судового збору.

3. Відмовити в задоволенні інших позовних вимог.

4. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя В.М.Бацуца