ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.09.2025 м. ДніпроСправа № 904/2344/24

За позовом Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28; ідентифікаційний код 30019775)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб" (53201, м. Нікополь Дніпропетровської обл., просп. Трубників, буд. 56; ідентифікаційний код 35537363)

про стягнення 9 166 283 грн. 91 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від позивача: Бєлєвцова О.С. - представник (адвокат)(в режимі відеоконференції);

від відповідача: Колесова О.Е. - представник (в режимі відеоконференції);

Ангелов Є.М. - представник.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб", в якій просить суд стягнути 9 166 283 грн. 91коп., що складає 4 396 599 грн. 78 коп. - пені та 4 769 684 грн. 13 коп. - штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем договору поставки №УБГ386/015-21 від 20.12.2021 в частині несвоєчасної поставки товару.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2024, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 23.04.2025, в задоволенні позовної заяви Акціонерного товариства "Укргазвидобування" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб" про стягнення пені у розмірі 4 396 599,78 грн та штрафу у розмірі 4 769 684,13 грн - відмовлено.

В подальшому постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 29.07.2025 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 24.10.2024 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 23.04.2025 у справі № 904/2344/24 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.08.2025 справу передано на розгляд судді Загинайко Т.В., через що суд вважає за необхідне прийняти її до свого провадження.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2025 прийнято справу № 904/2344/24 до свого провадження, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначити підготовче засідання, яке відбудеться 16.09.2025 о 16:00год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202, за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Відповідач у клопотанні (вх.№36367/25 від 21.08.2025) просить задовольнити дане клопотання та забезпечити проведення усіх засідань по справі №904/2344/24 в режимі відеоконференції в системі "EasyCon" (https://easycon.com.ua/), що розміщена на сайті vkz.court.gov.ua, з можливістю присутності представника відповідача - адвоката Колесової Олени Едуардівни із обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_1 у засіданні суду в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2025 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб" (вх.№36367/25 від 21.08.2025) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції частково.

Позивач у заяві (вх.№37329/25 від 28.08.2025) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції просить розгляд справи № 904/2344/24, в тому числі підготовче засідання, призначене на 16.09.2025 о 16:00 год. та усі інші засідання по справі, проводити у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ВКЗ (https://vkz.court.gov.ua), за участі представника позивача АТ "Укргазвидобування" - адвоката Бєлєвцової Оксани Сергіївни із обліковим записом в системі "Електронний Суд": ІНФОРМАЦІЯ_2, контактний телефон НОМЕР_1 .

Також позивач у поясненнях (вх.№39059/25 від 09.09.2025) вважає, що позовні вимоги є доведеними та відсутні підстави для звільнення ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" від передбаченої Договором відповідальності у формі сплати штрафних санкцій за істотне прострочення поставки товару, посилаючись на те, що: - між Акціонерним товариством "Укргазвидобування" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб" укладений Договір поставки № УБГ386/015-21 від 20.12.2021; - відповідно до умов Договору відповідач повинен був поставити позивачу Лот №1 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби обсадні, безшовні з різьбою типу Батресс групи міцності Р-110) зазначений в Специфікації №1 від 20.12.2021 - Додатку №1 до Договору, вартістю 492 972 480,00 грн.; - у графіку поставки товару (Додаток №3 до Договору) сторони погодили поставку 50% обсягу товару - протягом 180 календарних днів з дати укладання договору (гранична дата поставки 18.06.2022), інші 50% обсягу - протягом 240 календарних днів (гранична дата поставки 17.08.2022); - постачальник не виконав свої зобов`язання у встановлений Договором строк, прострочив поставку товару за Договором на суму 144 768 072,64 грн., поставивши товар у період з 08.07.2022 по 30.01.2023, що є порушенням умов пункту 5.1, підпункту 6.3.1 пункту 6.3 Договору, графіку поставки товару, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, статті 526 Цивільного кодексу України та підтверджується наявними у справі видатковими накладними; - на підставі пункту 7.9 Договору, у відповідача виник обов`язок сплати позивачу штрафних санкцій в загальній сумі 9 166 283,91 грн., а саме пені у розмірі 0,1% від вартості невчасно поставленого товару за кожен день прострочення в сумі 4 396 599,78 грн. та штрафу у розмірі 7% від суми за невчасну поставку товару понад 30 днів в сумі 4 769 684 грн. 13 коп., відповідач претензію не визнав, штрафні санкції не сплатив, посилаючись на сертифікат Торгово-промислової палати Дніпропетровської області №1200-24-0920 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 03.05.2024 вих.256/08-15; - у сертифікаті визначено період дії форс-мажорних обставин - з 24.02.2022 по 30.01.2023, у той час як за видатковими накладними протягом цього періоду "дії форс-мажорних обставин" відповідач постачав позивачу товар за Договором (виконував договір) з 08.07.2022 по 30.01.2023, тобто обстріли та тимчасові зупинки роботи підприємства, не вплинули на можливість відповідача поставляти позивачу товар; - оскільки товар мав бути поставлений двома партіями 18.06.2022 та 17.08.2022, але вже на 20-ий день прострочення (під час збройної агресії), відповідач почав поставляти товар - з 08.07.2022, який поставляв протягом усього періоду дії незмінних "форс-мажорних обставин" - по 30.01.2023, що виключає наявність ознак непереборної сили, що унеможливлює виконання зобов`язання, а не робить його складнішим чи дорожчим; - при вирішенні питання про наявність підстав для звільнення постачальника (відповідача) від господарсько-правової відповідальності, суди попередніх інстанцій фактично обмежилися лише посиланнями на наявність передбачених нормами чинного законодавства форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), пов`язаних з військовою агресією рф проти України та триваючих станом на час виконання відповідачем зобов`язань (у період нарахування штрафних санкцій), існування яких підтверджується отриманим відповідачем сертифікатом Торгово-промислової палати, не врахувавши вищевказаних правових висновків Верховного Суду; - товар призначався для використання в основній господарській виробничій діяльності АТ "Укргазвидобування" з видобутку вуглеводнів при бурінні газових свердловин для спорудження обсадних колон на свердловинах, відсутність поставки труб тягне за собою простій, що, у свою чергу, призводить до негативних майнових наслідків АТ "Укргазвидобування", АТ "Укргазвидобування" використовує труби обсадні, що є предметом Договору, не з комерційним інтересом, а на виконання покладених на нього державою функцій.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2025 задоволено заяву Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (вх.№37329/25 від 28.08.2025) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції частково.

Відповідач у поясненні (вх.№40296/25 від 16.09.2025) по справі №904/2344/24 просить долучити до матеріалів справи висновок експертів №325/1/25 від 14.08.2025 року за результатами комісійного експертного дослідження, долучити до матеріалів справи довідку №881 від 05.09.2025 року, у задоволенні позовних вимог АТ "Укргазвидобування" у справі №904/2344/24 відмовити повністю, посилаючись на те, що: - в постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.07.2019 у справі №917/1053/18 зазначено, що лише посилання сторони у справі на наявність обставин непереборної сили та надання підтверджуючих доказів не може вважатися безумовним доведенням відповідних обставин, яке не потребує оцінки суду; - саме суд повинен на підставі наявних у матеріалах доказів встановити, чи дійсно такі обставини, на які посилається сторона, є надзвичайними і невідворотними, що об`єктивно унеможливили належне виконання стороною свого обов`язку; - зі змісту оскаржуваних судових рішень вбачається, що суди першої та апеляційної інстанції врахували, зокрема, посилання відповідача на сертифікат №1200-24-0920 від 03.05.2024 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який виданий Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, у якому встановлено дію форс-мажорних обставин для Товариства (обставин непереборної сили) при виконанні договору №УБГ386/015-21 від 20.12.2021; - суди також взяли до уваги докази, надані відповідачем на підтвердження впливу обставин, пов`язаних із повномасштабним вторгненням на територію України на господарську діяльність Товариства та, відповідно, можливість належного виконання останнім своїх договірних зобов`язань; - із вказаного вбачається, що судами, в основу висновків про неможливість своєчасного виконання зобов`язань відповідачем у спірних правовідносинах, покладено саме встановлені факти певних труднощів у здійсненні підприємницької діяльності у період після 24.02.2022; - водночас суд вважає доречним посилання скаржника на невідповідність висновків оскаржуваних судових рішень положенням частини 2 статті 218 Господарського кодексу України, зокрема, щодо того, що непереборна сила робить неможливим виконання зобов`язання в принципі, незалежно від тих зусиль та матеріальних витрат, які сторона понесла чи могла понести (такий висновок викладено у пункті 38 постанови Верховного Суду від 21.07.2021 у справі № 912/3323/20); - суди належним чином не дослідили наявність взаємозв`язку між доказами, які зазначені в оскаржених рішеннях, із обставинами, на які посилався відповідач, а, отже, не надали належної оцінки цим доказам на предмет їх належності та допустимості в розрізі обставин, на підтвердження яких, відповідач надав ці докази, в тому числі наданий відповідачем сертифікат Торгово-промислової палати та не з`ясували, чи він підтверджує існування обставин, які об`єктивно унеможливлювали виконання (належне виконання) відповідачем своїх договірних зобов`язань у контексті встановлених обставин, здійснення відповідачем в період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) поставки товару; - у даній справі полягає у намаганні представити суду для аналізу свої позовні вимоги, виходячи з звичайних умов реалізації господарських відносин з намаганням ігнорування об`єктивних обставин навколишнього світу, в яких відбувалося виконання господарських зобов`язань за договором №УБГ386/015-21; - позивачем неодноразово зазначалося про відсутність підстав для звільнення відповідача від відповідальності (на думку позивача), оскільки "сплата неустойки відноситься до звичайних комерційних ризиків сторін Договору; - підприємництво за своєю суттю є ризикованою діяльністю"; - у позиції позивача є твердження одним із завдань неустойки є стимулювання належного виконання договірних зобов`язань; - Колегія суддів погоджується із висновком суду апеляційної інстанції про звільнення Товариства від відповідальності у виді штрафних санкцій та 3% річних за прострочення виконання грошового зобов`язання, оскільки в силу настання для відповідача з 16.03.2022 форс-мажорних обставин і завершення їх дії 12.12.2022, що підтверджується сертифікатом ТПП № 2600-23-1505, на підставі положень пунктів 7.1- 7.3 договору купівлі-продажу від 09.09.2021 строк виконання продавцем зобов`язання з поставки модернізованої проливочної установки АПУ-011-180, який настав 07.06.2022, продовжився на період дії обставин непереборної сили та не вважається простроченим у зв`язку з діями контрагента (покупця) щодо прийняття товару, що оформлено актом приймання-передачі продукції (товарів) за кількістю та якістю від 16.12.2022 № 073, позаяк за змістом наведених вище умов укладеного між сторонами договору вказані форс-мажорні обставини мають тимчасовий характер; - як достовірно встановлено судами та не заперечується скаржником при вирішенні цього господарського спору, в період до 07.06.2022, тобто до дати настання строку виконання відповідачем обов`язку з поставки модернізованої проливочної установки АПУ-011-180, Товариство не скористалося передбаченим частиною 2 статті 849 Цивільного кодексу України правом на розірвання договору купівлі-продажу від 09.09.2021 (за своєю правовою природою цей договір є змішаним, адже містить положення договору купівлі-продажу та договору підряду) у зв`язку з втратою інтересу, в зазначений період не заявляло про односторонню відмову від прийняття виконаних робіт чи односторонню відмову від договору, натомість фактично вчиняло дії, спрямовані на завершення виконання сторонами своїх договірних зобов`язань, що підтверджується актами передачі комплектуючих установки АПУ-011-180 від 04.07.2022, від 13.10.2022 та актом перевірки установки АПУ-011-300 щодо стану її готовності від 21.10.2022.

Позивач у клопотанні (вх.№40421/25 від 16.09.2025) про залишення без розгляду доказів, поданих відповідачем поза межами встановленого строку, просить залишити без розгляду висновок експертів №352/1/25 за результатами проведення комісійного експертного дослідження, який складено 14.08.2025 та довідку щодо вакансій ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" за період з 01.03.2022 по 31.12.2022 вих.№ 881 від 05.09.2025 "За місцем вимоги", обґрунтовуючи це тим, що: - необхідність долучення до справи вказаних доказів відповідач мотивував тим, що в результаті проведеного дослідження експертами документально та розрахунково підтверджується час у 355 днів 5 годин 45 хвилин робочих днів в період 24.02.2022- 10.07.2023, в який виробництво на підприємстві ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" було унеможливлено через об`єктивні фактори впливу, серед яких повітряні тривоги, обстріли на виробничих потужностях підприємства, на думку відповідача, довідка ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" щодо наявності та кількості вакансій на підприємстві у період березень - грудень 2022 року, підтверджує факт наявності "кадрового голоду" у цей період та неможливість заповнити дані вакансії через активні військові дії у місті Нікополь; - Верховний Суд не надавав вказівок суду під час нового розгляду цієї справи збирати або брати до уваги нові докази, яких не існувало під час касаційного перегляду справи №904/2344/24; - надаючи вказівки судам попередніх інстанцій Верховний Суд у постанові зазначив, що під час нового розгляду справи необхідно встановити й дослідити фактичні обставини справи, які мають значення для її правильного вирішення, а також надати належну правову оцінку доводам сторін та наданим на їх підтвердження доказам з урахуванням викладеного в цій постанові та на підставі норм матеріального права, що регулюють спірні правовідносини, а, отже, вжити всі передбачені законом заходи для всебічного, повного і об`єктивного розгляду даної справи; - довідка вих.№ 881 від 05.09.2025 суперечить наказу відповідача № 445 від 24.02.2022, долученого до відзиву, у якому в пункті 1 зазначено про призупинення виробничої діяльності у всіх структурних підрозділах відповідача з 24.02.2022 до дати наказу про поновлення роботи, але наказу про поновлення роботи у матеріалах справи не міститься, як і не міститься доказів відновлення роботи після кожної зупинки згідно наданих відповідачем наказів з посиланням на обстріли.

У судове засідання 16.09.2025 з`явились представники сторін.

Відповідно до частини 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі; у виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Таким чином, для належної підготовки справи для розгляду по суті суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з огляду на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись частиною 3 статті 177, частиною 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 183, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Продовжити підготовче провадження в межах розумного строку.

2. Відкласти підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 22.10.2025 о 15:30 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. До судового засідання запропонувати:

Відповідачу - письмові пояснення щодо клопотання про залишення без розгляду доказів, надіслати пояснення позивачу, докази надсилання надати до суду.

4. При направленні у судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Учасникам справи заяви, клопотання, заперечення, пояснення щодо суті спору та в межах питань підготовчого судового засідання подавати суду у письмовому вигляді з доказами надсилання на адресу іншим учасникам справи, з використанням дистанційних каналів зв`язку, з дотриманням визначених законом чи судом процесуальних строків та відповідно до вимог, серед іншого, статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

6. Звернути увагу учасників справи, що у разі подання документів електронною поштою на електронну адресу суду, такі документи повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

7. Роз`яснити учасникам справи про можливість суду прийняти рішення за наслідком підготовчого судового засідання за відсутності їх представників за умов повного використання ними процесуальних прав, обов`язків та за наявності від них відповідних заяв.

8. Звернути увагу учасників судового процесу на необхідність надання суду в письмовому порядку інформації про засоби зв`язку (електронна адреса, номер телефону, інші можливі засоби) для їх повідомлення щодо розгляду справи.

9. Повідомити учасників справи, що належним повідомленням сторін про час і місце судового засідання, є направлення вказаної ухвали засобами поштового або електронного зв`язку (електронною поштою) або за допомогою системи обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу "Електронний суд".

10. Явка у судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу є необов`язковою за наявності відповідної заяви чи клопотання про розгляд справи без участі представника.

11. Ухвала набирає законної сили - 16.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 19.09.2025.

Суддя Т.В. Загинайко