УХВАЛА

м. Київ

03.09.2025Справа № 910/1804/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Селівона А.М., розглянувши матеріали

заяви представника відповідача - адвоката Крячко Олега Володимировича

про участь у судовому засіданні в режимі відео конференції

у справі № 910/1804/25

за позовом Акціонерного товариства "Укртранснафта" вул. Князів Острозьких, 32/2, м. Київ,01010

до Акціонерного товариства "Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств "Укрнафтохімпроект" узвіз Кудрявський, 5Б, м. Київ,04053

про стягнення 1 469 913,30 грн.

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Укртранснафта" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств "Укрнафтохімпроект" про стягнення 1 469 913,30 грн., а саме 749 163,47 грн. пені та 720 749,83 грн. штрафу.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов укладеного між сторонами Договору підряду № 22/601 на виконання проектно - вишукувальних (проектних) робіт від 15.03.2023 в частині своєчасного виконання робіт згідно погоджених окремих етапів, у зв`язку з чим позивачем нараховані штрафні санкції у вигляді пені та штрафу у вказаних сумах.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2025 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/1804/25 та з огляду на характер спірних правовідносин, заявлені позивачем вимоги та предмет доказування у даній справі, та враховуючи незначну складність справи, за відсутності клопотань про інше та підстав для розгляду даної справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін з ініціативи суду, господарським судом на підставі частини 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу України вирішено розгляд справи № 910/1804/25 здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Судом встановлено, що через систему «Електронний суд» 14.03.2025 представником відповідача було подано заперечення б/н від 14.03.2025 проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та клопотання про розгляд справи з викликом сторін, в якому заявник зазначає, що ціна позову у справі № 910/1804/25 значно перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а повне та всебічне з`ясування обставин справи потребує заслуховування позиції представників сторін у судовому засіданні. зокрема, з метою з`ясування обставин належного прийняття позивачем робіт за Договором.

Також, 25.03.2025 через систему "Електронний суд" представником відповідача подано відзив б/н від 25.03.2025 на позовну заяву, з доказами надсилання на адресу позивача, в якому відповідач зазначає, що при поданні позовної заяви позивачем не повністю повідомлено обставини, пов`язані з виконанням Договору та листування між сторонами.

В свою чергу, представником позивача через систему "Електронний суд" 28.03.2025 подано відповідь на відзив б/н від 28.03.2025, в якій позивач заперечує проти доводів відповідача, викладених у відзиві, та зазначає, що твердження відповідача не відповідають нормам чинного законодавства України, є необґрунтованими та безпідставними, а обставини, на які посилається відповідач, не підтверджені належними та допустимими доказами, а тому не можуть бути прийняті до уваги судом.

Окрім цього, 01.04.2025 через систему "Електронний суд" представником відповідача подані заперечення на відповідь на відзив б/н від 01.04.2025, в яких зазначено, що з урахуванням позиції позивача щодо граничного строку виконання робіт по 3-му етапу Договору 10 червня 2024 року, такий строк лише із-за ненадання Позивачем технічних умов від АТ Укрзалізниця було подовжено на 8 місяців та 19 днів, тобто до 01 березня 2025 року, що свідчить про відсутність прострочення з боку АТ Укрнафтохімпроект за весь період розрахунку пені позивачем.

Вказані документи судом долучені до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2025 з урахуванням наданих сторонами заяв по суті справи, клопотань та доказів, постановлено здійснювати розгляд справи № 910/1804/25 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 23.07.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2025 закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 10.09.2025.

Поряд із цим, через систему "Електронний суд" 01.09.2025 від представника відповідача - адвоката Крячко Олега Володимировича надійшла заява б/н від 01.09.2025 року про проведення всіх судових засідань у справі № 910/1804/25 у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

За приписами ч. 7 ст. 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 - 2 ст. 197 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання.

У відповідності до ч. 3 ст. 197 ГПК України учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Суд звертає увагу, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву (ч. 5 ст. 197 ГПК України).

У зв`язку з викладеним, враховуючи необхідність забезпечення права на доступ до правосуддя, рівність учасників процесу перед законом і судом та з метою забезпечення своєчасного розгляду господарської справи, оскільки під час звернення із заявою про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідачем дотримано вимоги статті 197 ГПК України, а також приймаючи до уваги введення з 24.02.2022 військового стану в Україні через агресію Російської Федерації проти України, суд вважає за можливе задовольнити вказану заяву представника відповідача.

Керуючись ст.ст. 197, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву представника відповідача - адвоката Крячко Олега Володимировича про участь у судових засіданнях у справі № 910/1804/25 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду - задовольнити.

2. Проводити судове засідання, призначене на 10.09.25 о 14:15 год., та всі наступні судові засідання у справі № 910/1804/25 в режимі відеоконференції з використанням сервісу "Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом" за посиланням (https://vkz.court.gov.ua).

3. У судовому засіданні 10.09.2025 о 14:15 та всіх наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням сервісу "Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом" братиме участь адвокат Крячко Олег Володимирович (ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. НОМЕР_1 ).

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя А.М.Селівон