ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

18 серпня 2025 року м. ЧернівціСправа № 926/2585/25

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетично - дорожнє будівництво»

до Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради

про визнання недійсним правочину щодо одностороннього розірвання договору підряду

Суддя Гончарук О.В.

Без виклику представників сторін.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетично - дорожнє будівництво" звернулося до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою до Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради в якому просить визнати недійсним повідомлення про односторонню відмову від договору та нарахування неустойки №23/01-12/3054 від 26.06.2025 №433 від 14.11.2024 на капітальний ремонт вулиці Винниченка (на ділянці від вулиці Руської у напрямку до ЖК «Кришталеве озеро») в місті Чернівці (відновлення елементів благоустрою), укладеного між Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергетично-дорожнє будівництво».

У своєму позові позивач зазначає про існування між сторонами договірних відносин на підставі договору підряду № 433 від 14 листопада 2024 року зі змінами, передбаченими додатковою угодою № 1 від 11 грудня 2024 року. Водночас позивач вказує, що відповідач в односторонньому порядку відмовився від цього договору та нарахував позивачу неустойку у зв`язку з порушенням останнім як підрядником строків виконання робіт, визначених договором підряду та додатковою угодою № 1. Позивач не погоджується з таким рішенням відповідача як замовника за договором підряду, оскільки, на думку позивача, саме замовник не виконав усіх умов щодо коригування проектно-кошторисної документації, передачі її підряднику та внесення змін до договору відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації. Як правову підставу позову позивач посилається на вимоги статей 651, 653 Цивільного кодексу України та частини четвертої статті 188 Господарського кодексу України, зі змісту яких вбачається, що розірвання договору в односторонньому порядку не допускається. Сторона, яка реалізує передбачене договором право на одностороннє розірвання, зобов`язана достеменно довести наявність підстав для такого розірвання, тобто об`єктивних та виключних обставин, прямо передбачених договором, які фактично склалися у сторони, що вимагає його розірвання.

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 06.08.2025 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 28.08.2025.

« 11» серпня 2025 року, через систему «Електронний суд», від представника позивача надійшла заява (вх. №2663) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому процесуальним законом.

Відповідно до частини 3 статті 197 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

Враховуючи наявність у Господарському суді Чернівецької області відповідної технічної можливості, суд дійшов висновку, що заяву представника позивача про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задовольнити.

При цьому, суд звертає увагу сторін на наступне, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України, ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Керуючись статтями 197, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Заяву (вх. №2663) представника позивача про проведення судового засідання в режимі відеоконференції - задовольнити.

2. Забезпечити проведення відеоконференції за участю представника позивача Письменна Н.В. поза межами приміщення суду за допомогою програмного забезпечення «EasyCon», який зареєстрований в системі за вказаною електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Гончарук