ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

п р о в і д к р и т т я п р о в а д ж е н н я у с п р а в і

06 серпня 2025 року м. ЧернівціСправа № 926/2585/25

Суддя Гончарук Олег Валентинович, розглянувши матеріали за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетично - дорожнє будівництво»

до Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради

про визнання недійсним правочину щодо одностороннього розірвання договору підряду

Обставини справи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетично - дорожнє будівництво звернулося до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою до Департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради в якому просить визнати недійсним повідомлення про односторонню відмову від договору та нарахування неустойки №23/01-12/3054 від 26.06.2025 №433 від 14.11.2024 на капітальний ремонт вулиці Винниченка (на ділянці від вулиці Руської у напрямку до ЖК «Кришталеве озеро») в місті Чернівці (відновлення елементів благоустрою), укладеного між Департаментом інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергетично-дорожнє будівництво».

У своєму позові позивач зазначає про існування між сторонами договірних відносин на підставі договору підряду № 433 від 14 листопада 2024 року зі змінами, передбаченими додатковою угодою № 1 від 11 грудня 2024 року. Водночас позивач вказує, що відповідач в односторонньому порядку відмовився від цього договору та нарахував позивачу неустойку у зв`язку з порушенням останнім як підрядником строків виконання робіт, визначених договором підряду та додатковою угодою № 1. Позивач не погоджується з таким рішенням відповідача як замовника за договором підряду, оскільки, на думку позивача, саме замовник не виконав усіх умов щодо коригування проектно-кошторисної документації, передачі її підряднику та внесення змін до договору відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації. Як правову підставу позову позивач посилається на вимоги статей 651, 653 Цивільного кодексу України та частини четвертої статті 188 Господарського кодексу України, зі змісту яких вбачається, що розірвання договору в односторонньому порядку не допускається. Сторона, яка реалізує передбачене договором право на одностороннє розірвання, зобов`язана достеменно довести наявність підстав для такого розірвання, тобто об`єктивних та виключних обставин, прямо передбачених договором, які фактично склалися у сторони, що вимагає його розірвання.

Дослідивши матеріали позовної заяви та надані документи суд дійшов висновку, що відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України.

Приписами частини першої статті 176 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, встановлено, що за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Статтею 12 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного провадження, позовного провадження (загального або спрощеного).

В свою чергу, частиною першою статті 249 Господарського процесуального кодексу України визначено, що в порядку спрощеного позовного провадження справа розглядається за клопотанням позивача поданого у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку, що справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження у зв`язку з її складністю та відсутністю письмового клопотання позивача про розгляд справи у порядку спрощеного провадження.

Керуючись статтями 12, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на « 28» серпня 2025 року о 11:40.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернівецької області за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 14, другий поверх, зал судових засідань №2, телефон 52-47-40.

4. Позивачу надати суду відповідно до статті 166 Господарського процесуального кодексу України відповідь на відзив (якщо такий буде подано).

5. Відповідачу з дня вручення даної ухвали надати суду відповідно до статті 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують заперечення проти позову.

6. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

7. Учасникам справи повідомити суду їхні офіційні електронні адреси з метою здійснення судових викликів та повідомлень у порядку, що визначений статтями 120, 242 Господарського процесуального кодексу України шляхом надсилання судових рішень в електронній формі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Ухвалу підписано 06.08.2025.

Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/

Суддя О.В. Гончарук