ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2025 р. м. ХарківСправа № 922/1824/25

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Лавровой Л.С.

при секретарі судового засідання Саєнко А.А.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» (04071, Україна, місто Київ, вулиця Ярославська, будинок, 58, ідентифікаційний код особи 38234181)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕК СЕРВІС УКРАЇНА» (61004, Україна, Харківська обл., місто Харків, Нетіченська набережна, будинок, 14, ідентифікаційний код особи 43174554)
про стягнення збитків
за участю представників:

позивача - Сегал Є. А.

відповідача - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Харківської області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕК СЕРВІС УКРАЇНА» та просить суд:

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕК СЕРВІС УКРАЇНА» (Код , місцезнаходження юридичної особи:, 61004, м. Харків, Набережна Нетіченська, буд.14) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» (Код , місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58,) збитки у розмірі 568 559,88 грн.;

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕК СЕРВІС УКРАЇНА» (Код , місцезнаходження юридичної особи:, 61004, м. Харків, Набережна Нетіченська, буд.14) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» (Код , місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58,) витрати по сплаті судового збору у розмірі 8528,40 грн.

В обґрунтування заявлених вимог позивач вказує, що бездіяльність Підрядника щодо виконання визначеного Договором підряду та Законом обов`язку зареєструвати відповідні податкові накладні, становить прямий причинно-наслідковий зв`язок із неможливістю включення Замовником сум ПДВ до податкового кредиту та зменшення податкового зобов`язання на відповідну суму, яка фактично є збитками Позивача. Незважаючи на отримання попередньої оплати за Договором підряду № 05/04/2024-СЕМ від 18.04.2024 року, Підрядником було виконано лише частину робіт, вартість яких суттєво менша за сплачену Замовником суму авансу. Підрядник безпідставно утримує грошові кошти (невикористаний аванс) Замовника в розмірі 139 412,70 грн. Недотримання Підрядником встановлених умов Договору підряду, зокрема строків виконання робіт і їх обсягу, призвело до виникнення юридичних підстав для нарахування штрафних санкцій, передбачених Договором підряду.

Ухвалою суду від 27.05.2025 прийнято позовну заяву до розгляду в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання по справі призначено на 23.06.2025 о 09:00, встановлено сторонам строк на подання заяв по суті справи.

Засідання відкладалося з 23.06.2025 по 14.07.2025. Ухвалою від 14.07.2025 було закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 28.07.2025 р. о 09:00.

Представник позивача в судовому засіданні 28.07.2025 підтримав заявлені позовні вимоги, просив суд позов задовольнити.

Відповідач у призначене судове засідання не з`явився, правом на участь представника в засіданні не скористався, причину неявки не повідомив, відзив на позовну заяву не надав, про час та місце проведення судових засідань повідомлявся судом шляхом направлення ухвал за адресою, яка вказана в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (61004, Україна, Харківська обл., місто Харків, Нетіченська набережна, будинок, 14).

З матеріалів справи вбачається, що ухвала суду про призначення засідання у справі була надіслана відповідачу, але не була відповідачем отримана у зв`язку з відсутністю адресата (поштове відправлення 868).

Згідно з пунктом 4 частини 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених ст. 202 ГПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 202 ГПК України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

З огляду на викладене, суд вважає, що учасникам справи було створено належні умови для підготовки до розгляду справи, надання заяв по суті справи та доказів в обґрунтування своїх вимог або заперечень, тому є підстави для розгляду справи за наявними в справі матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши надані докази та викладені доводи, судом встановлено наступне.

18.04.2024 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерно-Агротрейд» (далі - «Замовник») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтек Сервіс Україна» (далі - «Підрядник») було укладено Договір підряду № 05/04/2024-СЕМ (далі - «Договір підряду»), згідно п.1.1. Договору якого, в порядку та на умовах, визначених цим Договором Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати наступні роботи: монтаж металоконструкцій та відливів пункту приймання транспортом на об`єкті Замовника, що знаходиться за адресою, яка вказана в п.1.3. Договору, згідно Технічного завдання, що є Додатком № 4 до Договору, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи у відповідності з умовами цього Договору. Детальний склад (зміст) та обсяги (види) робіт, що доручаються до виконання Підряднику визначені в Локальному кошторисі на будівельні роботи, який є Додатком № 2 до Договору (п.1.2. Договору підряду). Роботи, що передбачені Договором виконуються на об`єкті Замовника, який знаходиться за адресою: Полтавська, обл., Кременчуцький р-н, с-ще Семенівка, вул. Стрітенська, буд.2 (п.1.3. Договору підряду).

Згідно п.3.1. Договору підряду, Загальна вартість робіт за цим договором, визначається на підставі Договірної ціни, що є Додатком № 1, який складає невід`ємну частину даного Договору та становить: 420 000,00 грн. з ПДВ. Згідно п.3.2.1. Договору підряду, Попередня оплата у розмірі 50% від загальної вартості робіт, що становить 210 000,00 грн. з ПДВ сплачується Замовником на рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів з дати підписання Сторонами цього Договору. Згідно п.3.2.2. Договору підряду, Розрахунок в розмірі решти 40% від загальної вартості робіт, що становить 168 000,00 грн. з ПДВ здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт та за умови належної реєстрації Підрядником податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та надання Підрядником рахунку на оплату.

Згідно п. 4.1. Договору підряду, Підрядник зобов`язаний розпочати роботи за цим договором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту сплати Замовником попередньої оплати, згідно п.3.2.1. договору, і здійснювати виконання Робіт згідно з Графіком виконання робіт (Додаток № 3) до Договору. Згідно п.4.1.1. Договору підряду, Підрядник зобов`язаний виконати роботи за цим договором протягом 30 календарних днів згідно з Графіком виконання робіт (Додаток № 3 до Договору) з дати здійснення Замовником попередньої оплати, згідно п.3.2.1 договору. Згідно п.4.4. Договору підряду, Закінчення робіт за Договором оформлюється Актом приймання-передачі виконаних робіт. Відповідно до п.4.5. Договору підряду, Передача виконаних робі Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актами приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до п.5.1. Договору підряду, У випадку порушення зобов`язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або діючим законодавством України. Відповідно до п.8.1. Договору підряду, Договір вступає в силу з дати його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Відповідно до п.8.9. Договору підряду, Сторони дійшли згоди, про можливість здійснення листування (в т.ч. передання сканованих копій документів) за допомогою електронної пошти. Таке листування здійснюється за наступними адресами: e-mail Підрядника: , e-mail Замовника: .

25.04.2024 року Замовник на підставі рахунку № 46 від 25.04.2024 року здійснив перерахування Підряднику 50% попередньої оплати в сумі 210 000,00 грн. в тому числі ПДВ 35 000,00 грн. Однак, станом на дату подання позовної заяви, Підрядником не складено та не зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, у зв`язку з чим Замовник позбавлений можливості включити суму ПДВ у загальному розмірі 35 000,00 грн. до свого податкового кредиту. Відсутність реєстрації податкової накладної підтверджується даними, отриманими з електронного кабінету платника податків ТОВ «Зерно-Агротрейд», згідно з якими відповідна накладна у Єдиному реєстрі податкових накладних не відображається.

Відповідно до п.5.8. Договору, Підрядник зобов`язується скласти в електронному вигляді та зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку та строк, що передбачені чинним законодавством України. У разі нездійснення Підрядником обов`язкової згідно з чинним законодавством України, реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі - ЄРПН). або порушення Підрядником строків чи порядку реєстрації податкових накладних або розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, або порушення порядку заповнення податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, внаслідок чого Замовник втратить право на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту. Підрядник зобов`язується протягом 5-ти днів з дати надання Замовником письмової вимоги сплатити Замовнику збитки у розмірі 20 % від вартості робіт, щодо яких повинна була бути належним чином складена та зареєстрована у ЄРПН податкова накладна або розрахунок коригування.

Враховуючи зазначене, підрядником порушено умови п.5.8. Договору та п. 201.10. ст.201 Податкового кодексу України, щодо належної реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, що призводить то того, що Замовник не має можливості включити суму ПДВ у загальному розмірі 35 000,00 грн, до свого податкового кредиту

Крім того, згідно п.4.1.1. Договору підряду, Підрядник зобов`язаний виконати роботи за цим договором протягом 30 календарних днів згідно з Графіком виконання робіт (Додаток № 3 до Договору) з дати здійснення Замовником попередньої оплати, згідно п.3.2.1 договору.

Попередня оплата в сумі 210 000,00 грн. в тому числі ПДВ 35 000,00 грн. була здійснена Замовником 25.04.2024 року. Отже, згідно п.4.1.1. Договору підряду строк виконання робіт закінчився 25.05.2024 року. Разом з тим, Підрядник прострочив виконання робіт за Договором підряду і лише в серпні 2024 року передав Замовнику частину робіт, передбачених Договором підряду, що підтверджується підписаним Сторонами 16.08.2024 року Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року за формою КБ-2в. Загальна вартість виконаної Підрядником і прийнятої Замовником частини робіт згідно з Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року за формою КБ-2в становить 70 587,30 грн. в тому числі ПДВ.

Строк дії Договору підряду закінчився 31.12.2024 року, разом з тим, будівельні роботи, передбачені Договором підряду не були виконані Підрядником в повному обсязі.

Відтак, сума сплаченої Замовником суми попередньої оплати на яку Підрядник не виконав роботи складає 139 412,70 грн. Підрядник не повернув Замовнику суму попередньої оплати на яку не було виконано підрядні роботи.

Згідно п.5.3. Договору підряду, За прострочення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,5% від загальної вартості несвоєчасно виконаних робіт, за кожний календарних день прострочення. Неустойка нараховується за весь період прострочення виконання.

У зв`язку з простроченням виконання робіт за Договором підряду, сума неустойки становить 352 147,18 грн.

Згідно п.5.4. Договору підряду, За односторонню необґрунтовану відмову від виконання робіт, передбачених цим Договором, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від загальної вартості робіт, передбаченої цим Договором. В зв`язку з невиконання робіт за Договором підряду, сума штрафу становить 42 000,00 грн.

З огляду на порушення Підрядником зобов`язань щодо виконання робіт у встановлені строки, своєчасної реєстрації податкових накладних та повернення невикористаної суми попередньої оплати, загальна сума заборгованості Підрядника перед Замовником за Договором підряду № 05/04/2024-СЕМ від 18.04.2024 року становить 568 559,88 грн, з яких: 139 412,70 грн. - невикористана та неповернена сума попередньої оплати; 35 000,00 грн. - збитки за нереєстрацію податкової накладної у ЄРПН згідно п.5.8. Договору підряду; 352 147,18 грн. - неустойка згідно п.5.3. Договору підряду; 42 000,00 грн. - штраф згідно п.5.4. Договору підряду.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, з урахуванням правових підстав позовних вимог і викладених сторонами доводів та заперечень, суд виходить з наступного.

Стаття 11 ЦК України вказує, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки, й серед підстав виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, передбачає договори та інші правочини.

Відповідно до статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Статтею 174 ГК України передбачено, що господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до статті 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

В частині 1 статті 638 ЦК України зазначено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

За змістом ч. 1 ст. 843 та ст. 844 ЦК України у договорі підряду встановлюється ціна роботи або спосіб її визначення, ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.

Згідно п.3.1. Договору підряду, Загальна вартість робіт за цим договором, визначається на підставі Договірної ціни, що є Додатком № 1, який складає невід`ємну частину даного Договору та становить: 420 000,00 грн. з ПДВ. Згідно п.3.2.1. Договору підряду, Попередня оплата у розмірі 50% від загальної вартості робіт, що становить 210 000,00 грн. з ПДВ сплачується Замовником на рахунок Підрядника протягом 10 банківських днів з дати підписання Сторонами цього Договору. Згідно п.3.2.2. Договору підряду, Розрахунок в розмірі решти 40% від загальної вартості робіт, що становить 168 000,00 грн. з ПДВ здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акта приймання-передачі виконаних робіт та за умови належної реєстрації Підрядником податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та надання Підрядником рахунку на оплату.

Згідно п. 4.1. Договору підряду, Підрядник зобов`язаний розпочати роботи за цим договором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту сплати Замовником попередньої оплати, згідно п.3.2.1. договору, і здійснювати виконання Робіт згідно з Графіком виконання робіт (Додаток № 3) до Договору. Згідно п.4.1.1. Договору підряду, Підрядник зобов`язаний виконати роботи за цим договором протягом 30 календарних днів згідно з Графіком виконання робіт (Додаток № 3 до Договору) з дати здійснення Замовником попередньої оплати, згідно п.3.2.1 договору. Згідно п.4.4. Договору підряду, Закінчення робіт за Договором оформлюється Актом приймання-передачі виконаних робіт. Відповідно до п.4.5. Договору підряду, Передача виконаних робі Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актами приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до п.5.1. Договору підряду, У випадку порушення зобов`язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або діючим законодавством України. Відповідно до п.8.1. Договору підряду, Договір вступає в силу з дати його підписання представниками Сторін і діє до 31.12.2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

Відповідно до ст. 846 ЦК України у договорі підряду встановлюються строки виконання роботи або її окремих етапів.

Частиною 4 ст. 882 ЦК України визначено, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта, про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

Згідно п.4.1.1. Договору підряду, Підрядник зобов`язаний виконати роботи за цим договором протягом 30 календарних днів згідно з Графіком виконання робіт (Додаток № 3 до Договору) з дати здійснення Замовником попередньої оплати, згідно п.3.2.1 договору.

Попередня оплата в сумі 210 000,00 грн. в тому числі ПДВ 35 000,00 грн. була здійснена Замовником 25.04.2024 року. Отже, згідно п.4.1.1. Договору підряду строк виконання робіт закінчився 25.05.2024 року. Разом з тим, Підрядник прострочив виконання робіт за Договором підряду і лише в серпні 2024 року передав Замовнику частину робіт, передбачених Договором підряду, що підтверджується підписаним Сторонами 16.08.2024 року Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року за формою КБ-2в. Загальна вартість виконаної Підрядником і прийнятої Замовником частини робіт згідно з Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року за формою КБ-2в становить 70 587,30 грн. в тому числі ПДВ. Строк дії Договору підряду закінчився 31.12.2024 року, разом з тим, будівельні роботи, передбачені Договором підряду не були виконані Підрядником в повному обсязі. Доказів належного та повного виконання зазначеного зобов`язання до суду не було надано.

Сума сплаченої Замовником суми попередньої оплати на яку Підрядник не виконав роботи складає 139 412,70 грн.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно приписів ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями є господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 Господарського кодексу України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Згідно п.5.3. Договору підряду, За прострочення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,5% від загальної вартості несвоєчасно виконаних робіт, за кожний календарних день прострочення. Неустойка нараховується за весь період прострочення виконання.

У зв`язку з простроченням виконання робіт за Договором підряду, сума неустойки становить 352 147,18 грн.

Згідно п.5.4. Договору підряду, За односторонню необґрунтовану відмову від виконання робіт, передбачених цим Договором, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від загальної вартості робіт, передбаченої цим Договором. В зв`язку з невиконання робіт за Договором підряду, сума штрафу становить 42 000,00 грн.

Перевіривши розрахунки позивача по нарахуванню неустойки та штрафу, враховуючи неподання відповідачем заперечень по заявленим вимогам, суд вважає їх обґрунтованими, а вимоги по їх стягненню такими, що підлягають задоволенню разом із вимогою про стягнення 139 412,70 грн. - невикористаної та неповерненої суми попередньої оплати.

Також, як було встановлено судом, 25.04.2024 року Замовник на підставі рахунку № 46 від 25.04.2024 року здійснив перерахування Підряднику 50% попередньої оплати в сумі 210 000,00 грн. в тому числі ПДВ 35 000,00 грн. Однак, станом на дату подання позовної заяви, Підрядником не складено та не зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, у зв`язку з чим Замовник позбавлений можливості включити суму ПДВ у загальному розмірі 35 000,00 грн. до свого податкового кредиту. Відсутність реєстрації податкової накладної підтверджується даними, отриманими з електронного кабінету платника податків ТОВ «Зерно-Агротрейд», згідно з якими відповідна накладна у Єдиному реєстрі податкових накладних не відображається.

Відповідно до п.5.8. Договору, Підрядник зобов`язується скласти в електронному вигляді та зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних в порядку та строк, що передбачені чинним законодавством України. У разі нездійснення Підрядником обов`язкової згідно з чинним законодавством України, реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі - ЄРПН). або порушення Підрядником строків чи порядку реєстрації податкових накладних або розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, або порушення порядку заповнення податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, внаслідок чого Замовник втратить право на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту. Підрядник зобов`язується протягом 5-ти днів з дати надання Замовником письмової вимоги сплатити Замовнику збитки у розмірі 20 % від вартості робіт, щодо яких повинна була бути належним чином складена та зареєстрована у ЄРПН податкова накладна або розрахунок коригування.

Враховуючи зазначене, підрядником порушено умови п.5.8. Договору та п. 201.10. ст.201 Податкового кодексу України, щодо належної реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, що призводить то того, що Замовник не має можливості включити суму ПДВ у загальному розмірі 35 000,00 грн, до свого податкового кредиту.

Відповідно до пункту 14.1.181 статті 14 ПК України, податковий кредит - сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу. За змістом підпункту "а" пункту 198.1 статті 198 ПК України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі ввезення їх на митну територію України) та послуг.

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу. Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної. Суми податку, сплачені (нараховані) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше ніж, зокрема, через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

За змістом пункту 201.1 статті 201 ПК України платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Пунктом 201.4 статті 201 ПК України визначено, що податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов`язань продавця, а пунктом 201.7 статті 201 ПК України визначено, що податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою; податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов`язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов`язань за відповідний звітний період. У разі порушення продавцем/покупцем товарів/послуг порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв`язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПК України на продавця товарів/послуг покладено обов`язок в установлені терміни скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних, чим зумовлено обґрунтоване сподівання контрагента на те, що це зобов`язання буде виконано, оскільки тільки підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних суми податку можуть бути віднесені до складу податкового кредиту.

Водночас звернення покупця послуг зі скаргою на продавця, який не виконав передбаченого наведеною нормою обов`язку, відповідно до положень пункту 201.10 статті 201 ПК України не надає покупцю права на включення суми податку з цих операцій до складу податкового кредиту, а можливість подання скарги на цього продавця є лише підставою для проведення документальної позапланової перевірки його контролюючим органом.

Верховний Суд звертав увагу, що обов`язок продавця зареєструвати податкову накладну є обов`язком платника податку у публічно-правових відносинах, а не обов`язком перед покупцем, хоча невиконання цього обов`язку може завдати покупцю збитків. Таким чином, належним способом захисту для позивача може бути звернення до контрагента з позовом про відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення контрагентом за договором обов`язку щодо складення та реєстрації податкових накладних (постанова Великої Палати Верховного Суду від 05 червня 2019 року у справі № 908/1568/18, постанова Об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03 серпня 2018 року у справі № 917/877/17).

Відповідно до частин 1, 2 статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) витрати, яких особа зазнала у зв`язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

За змістом статті 224 ГК України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов`язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб`єкту, права та законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов`язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Зважаючи на зазначені норми, для застосування такого заходу відповідальності як стягнення збитків необхідна наявність усіх елементів складу господарського правопорушення: 1) протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) особи (порушення зобов`язання); 2) шкідливого результату такої поведінки - збитків; 3) причинного зв`язку між протиправною поведінкою та збитками; 4) вини особи, яка заподіяла шкоду. У разі відсутності хоча б одного із цих елементів відповідальність у вигляді відшкодування збитків не настає.

Враховуючи викладене та встановлені обставини по справі, Відповідач з порушенням вимог пункту 201.10 статті 201 ПК України не зареєстрував податкові накладні, у зв`язку з чим Позивач був позбавлений права включити суми ПДВ до складу податкового кредиту та, відповідно, скористатись правом на зменшення податкового зобов`язання. З огляду на викладене у цьому випадку є прямий причинно-наслідковий зв`язок між бездіяльністю Відповідача щодо виконання визначеного законом обов`язку зареєструвати податкові накладні та неможливістю включення сум ПДВ до податкового кредиту Позивача, а також, відповідно, зменшення податкового зобов`язання на зазначену суму, яка фактично є збитками цієї особи. Отже, наявні усі елементи складу господарського правопорушення.

За таких обставин позовні вимоги Позивача про стягнення 35 000,00 грн збитків, завданих Позивачу в результаті порушення Відповідачем обов`язку щодо складення та реєстрації податкової накладної - підлягають задоволенню.

Враховуючи зазначені положення діючого законодавства України, встановлені обставини, наявність в матеріалах справи належних та достатніх доказів на підтвердження обґрунтованості позовних вимог, суд задовольняє вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» у повному обсязі.

З урахуванням приписів ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору по даній справі покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтями 1, 2, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 73, 74, 80, 86, 129, 165, 238 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Задовольнити позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД».

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕК СЕРВІС УКРАЇНА» (61004, Україна, Харківська обл., місто Харків, Нетіченська набережна, будинок, 14, ідентифікаційний код особи 43174554) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД» (04071, Україна, місто Київ, вулиця Ярославська, будинок, 58, ідентифікаційний код особи 38234181) збитки і заборгованість в розмірі 568 559,88 грн та 8 528,40 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення його повного тексту. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається в строки та в порядку визначеному ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Повне рішення складено "04" серпня 2025 р.

Суддя Л.С. Лаврова