ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про результати розгляду заяви конкурсного кредитора

про грошові вимоги до банкрута у справі про банкрутство

08.07.2025м. ДніпроСправа № 904/1264/25
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗМОНТАЖ", м. Дніпро

про визнання грошових вимог

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Рибалки Г.Д.

Представники:

Від ТОВ "ТД "ТРУБОІЗОЛКОМПЛЕКТ": Новосьолов С.С. (адвокат);

Від ГУ ДПС у Дніпропетровській області: Кравцов В.В. (представник);

Від ТОВ "Оператор ГТС України": Митюк С.П. (адвокат);

Від Totalgaz Industrie S.R.L.: Зорін О.В. (адвокат);

Від ТОВ "УКРТРАНСГАЗ": Решитова Е.В. (адвокат);

Інші учасники провадження в судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

20.03.2025 ТОВ "Торговий дім "ТРУБОІЗОЛКОМПЛЕКТ" звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ" на підставі ст.34 Кодексу України з процедур банкрутства.

21.03.2025 до суду від ініціюючого кредитора надійшла заява про усунення недоліків, якою долучено до матеріалів справи платіжну інструкцію №946 від 25.10.2024 про сплату судового збору на суму 30 280,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 26.03.2025 прийнято заяву ТОВ "Торговий дім "ТРУБОІЗОЛКОМПЛЕКТ" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ" до розгляду в підготовчому засіданні на 07.04.2025.

Ухвалою господарського суду від 07.04.2025 відкрито провадження у справі №904/1264/25 за заявою ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОІЗОЛКОМПЛЕКТ" про визнання банкрутом ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на 170 календарних днів до 24.09.2025. Призначено розпорядником майна боржника ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ" арбітражного керуючого Штельманчука М.С. Призначено попереднє засідання суду на 27.05.2025.

07.04.2025 на офіційному веб-сайті Верховного Суду в мережі Інтернет Господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ", №75706.

08.05.2025 до суду від ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника у розмірі 25 632 011, 22 грн. та судового збору в розмірі 6 056, 00 грн.

Ухвалою господарського суду від 09.05.2025 відкладено вирішення питання щодо прийняття до розгляду заяви ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" до боржника ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ", про визнання грошових вимог до боржника у розмірі 25 632 011, 22 грн. та судового збору в розмірі 6 056, 00 грн. до закінчення строку на усунення недоліків в заяві.

13.05.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.2025 прийнято заяву ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" до боржника ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ" про визнання грошових вимог в розмірі 25 632 011, 22 грн. та судового збору в розмірі 6 056, 00 грн. по справі про банкрутство №904/1264/25 до розгляду в попередньому судовому засіданні на 27.05.2025.

27.05.2025 через систему "Електронний суд" від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про розгляд заявлених вимог, за змістом якого вбачається, що арбітражним керуючим визнано грошові вимоги ГУ ПФУ в Дніпропетровській області до боржника в повному обсязі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.05.2025 відкладено розгляд грошових вимог ТОВ "Укртрансгаз", Totalgaz Industrie S.R.L., ТОВ "Юридичне агентство "Діамант", ТОВ "ПРОСПЕРІТІ ФАЙНЕНШЛ", ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ГУ ПФУ в Дніпропетровській області та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Оголошено перерву у попередньому засіданні до 18.06.2025.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.06.2025 відкладено розгляд грошових вимог ТОВ "Укртрансгаз", Totalgaz Industrie S.R.L., ТОВ "Юридичне агентство "Діамант", ТОВ "ПРОСПЕРІТІ ФАЙНЕНШЛ", ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ГУ ПФУ в Дніпропетровській області та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Оголошено перерву у попередньому засіданні до 24.06.2025.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2025 призначено попереднє судове засідання на 08.07.2025.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши присутніх в судовому засіданні учасників справи, встановлено наступне.

1. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 19.07.2022, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 18.09.2024 у справі №911/1571/24 присуджено до стягнення за Договором № від 19.07.2022 з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» на користь ТОВ «Оператор ГТС України» кошти у загальній сумі 307 457,18 грн., з яких:

- 219 230,50 грн. пеня,

- 83 682,98 грн. штраф,

- 4 543,70 грн. судовий збір.

Рішення Господарського суду Харківської області від 18.09.2024 у справі №911/1571/24 набрало законної сили. З метою примусового виконання рішення від 18.09.2024 у справі №911/1571/24 Господарським судом Харківської області видано наказ від 10.10.2024 №911/1571/24.

04.12.2024 було відкрито виконавче провадження №76697219 з примусового виконання рішення Господарського суду Харківської області від 18.09.2024 у справі №911/1571/24.

Однак, заборгованість за рішенням Господарського суду Харківської області від 18.09.2024 у справі №911/1571/24 Боржником добровільно не сплачена та примусово не стягнута, а від так зазначене судове рішення є невиконаним.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, вказаним судовим рішенням встановлено, зокрема, безспірність грошових вимог ТОВ «Оператор ГТС України» до ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» за неналежне виконання умов Договору № від 19.07.2022, яке полягало у порушені Підрядником строків виконання Робіт.

2. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 30.04.2020, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф.

Рішенням Господарського суду Київської області від 19.04.2024 у справі №911/172/24 присуджено до стягнення за Договором № від 30.04.2020 з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» на користь ТОВ «Оператор ГТС України» кошти у загальній сумі 402 418,73 грн., з яких:

- 255 378,54 грн. пеня,

- 141 093,12 грн. штраф,

- 5 947,07 грн. судовий збір.

Рішення Господарського суду Київської області від 19.04.2024 у справі №911/172/24 набрало законної сили. З метою примусового виконання рішення від 19.04.2024 у справі №911/172/24 Господарським судом Київської області видано наказ від 06.01.2025 №911/172/24.

04.03.2025 було відкрито виконавче провадження №77369312 з примусового виконання рішення Господарського суду Київської області від 19.04.2024 у справі №911/172/24.

Однак, заборгованість за рішенням Господарського суду Київської області від 19.04.2024 у справі №911/172/24 Боржником добровільно не сплачена та примусово не стягнута, а відтак зазначене судове рішення є невиконаним.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, вказаним судовим рішенням встановлено, зокрема, безспірність грошових вимог ТОВ «Оператор ГТС України» до ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» за неналежне виконання умов Договору № від 30.04.2020, яке полягало у порушені Підрядником строків виконання Робіт.

3. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 18.09.2020, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф.

Рішенням Господарського суду Київської області від 01.08.2024 у справі №911/1300/24присуджено до стягнення за Договором № від 18.09.2020 з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» на користь ТОВ «Оператор ГТС України» кошти у загальній сумі 118 077,97 грн., з яких:

- 82 964,32 грн. пеня;

- 32 085,65 грн. штраф;

- 3 028,00 грн. судовий збір.

Рішення Господарського суду Київської області від 01.08.2024 у справі №911/1300/24 набрало законної сили. З метою примусового виконання рішення від 01.08.2024 у справі №911/1300/24 Господарським судом Київської області видано наказ від 07.01.2025 №911/1300/24.

03.02.2025 було відкрито виконавче провадження №77044755 з примусового виконання рішення Господарського суду Київської області від 01.08.2024 у справі №911/1300/24.

Однак, заборгованість за рішенням Господарського суду Київської області від 01.08.2024 у справі №911/1300/24 Боржником добровільно не сплачена та примусово не стягнута, а від так зазначене судове рішення є невиконаним.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, вказаним судовим рішенням встановлено, зокрема, безспірність грошових вимог ТОВ «Оператор ГТС України» до ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» за неналежне виконання умов Договору № від 18.09.2020, яке полягало у порушені Підрядником строків виконання Робіт.

4. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 18.09.2020, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф.

Рішенням Господарського суду Київської області від 23.07.2024 у справі №911/1299/24 присуджено до стягнення за Договором № від 18.09.2020 з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» на користь ТОВ «Оператор ГТС України» кошти у загальній сумі 115 953,90 гри, з яких:

- 81 432,62 грн. пеня;

- 31 493,28 грн. штраф;

- 3 028,00 гри судовий збір.

Рішення Господарського суду Київської області від 23.07.2024 у справі №911/1299/24 набрало законної сили. З метою примусового виконання рішення від 23.07.2024 у справі №911/1299/24 Господарським судом Київської області видано наказ від 18.11.2024 №911/1299/24.

03.02.2025 було відкрито виконавче провадження №77044021 з примусового виконання рішення Господарського суду Київської області від 23.07.2024 у справі №911/1299/24.

Однак, заборгованість за рішенням Господарського суду Київської області від 23.07.2024 у справі №911/1299/24 Боржником добровільно не сплачена та примусово не стягнута, а відтак зазначене судове рішення є невиконаним.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, вказаним судовим рішенням встановлено, зокрема, безспірність грошових вимог ТОВ «Оператор ГТС України» до ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» за неналежне виконання умов Договору № від 18.09.2020, яке полягало у порушені Підрядником строків виконання Робіт.

5. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 28.08.2021, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2025 у справі №904/5758/24 присуджено до стягнення за Договором № від 28.08.2021 з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» на користь ТОВ «Оператор ГТС України» кошти у загальній сумі 8 563 300,86 грн., з яких:

- 5 110 285, 59 грн. пеня;

- 3 326 464,03 грн. штраф;

- 126 551,24 грн. судовий збір.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2025 у справі №904/5758/24 набрало законної сили. З метою примусового виконання рішення від 13.02.2025 у справі №904/5758/24 Господарським судом Дніпропетровської області видано наказ від 31.03.2025 №904/5758/24.

Примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2025 у справі №904/5758/24 не здійснювалося.

Разом з тим, заборгованість за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2025 у справі №904/5758/24 Боржником добровільно не сплачена, а від так зазначене судове рішення є невиконаним.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, вказаним судовим рішенням встановлено, зокрема, безспірність грошових вимог ТОВ «Оператор ГТС України» до ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» за неналежне виконання умов Договору № від 28.08.2021, яке полягало у порушені Підрядником строків виконання Робіт.

6. У зв`язку зі скасуванням Верховним Судом рішення Господарського суду міста Києва від 19.02.2024 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 12.08.2024, у справі №910/16893/23, й ухваленням нового судового рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» до ТОВ «Оператор ГТС України» про визнання банківської гарантії такою, що не підлягає виконанню, з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» на користь ТОВ «Оператор ГТС України» стягнуто 7 515,20 грн. судового збору, сплаченого за подання апеляційної та касаційної скарг.

Крім того, ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2024 у справі №910/16893/23, у поворот виконання рішення Господарського суду міста Києва від 19.02.2024 та додаткового рішення Господарського суду міста Києва від 18.03.2024, у справі №910/16893/23, стягнуто з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» на користь ТОВ «Оператор ГТС України» витрати зі сплати судового збору у розмірі 2 684,00 грн. та 50 000,00 грн. - витрат на професійну правничу допомогу.

Таким чином, постановою Верховного Суду від 12.11.2024 та ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2024, у справі №910/16893/23, стягнуто з ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» на користь ТОВ «Оператор ГТС України» кошти у загальній сумі 60 199,20 грн., з яких:

- 7 515,20 грн. судового збору, сплаченого за подання апеляційної та касаційної скарг у справі №910/16893/23;

- 2 684,00 грн. судового збору, у поворот виконання рішення Господарського суду міста Києва від 19.02.2024 у справі №910/16893/23;

- 50 000,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу, у поворот виконання додаткового рішення Господарського суду міста Києва від 18.03.2024 у справі №910/16893/23.

Постанова Верховного Суду від 12.11.2024 та ухвала Господарського суду міста Києва від 23.12.2024, у справі №910/16893/23, набрали законної сили.

З метою примусового виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 23.12.2024 у справі №910/16893/23 Господарським судом міста Києва видано наказ від 24.12.2024 №910/16893/23.

03.02.2025 було відкрито виконавче провадження №77044133 з примусового виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 23.12.2024 у справі №910/16893/23.

З метою примусового виконання постанови Верховного Суду від 12.11.2024 у справі №910/16893/23 Господарський суд міста Києва видав наказ від 29.01.2025 №910/16893/23.

07.03.2025 було відкрито виконавче провадження №77426526 з примусового виконання постанови Верховного Суду від 12.11.2024 у справі №910/16893/23.

Однак, заборгованість за постановою Верховного Суду від 12.11.2024 та ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2024, у справі №910/16893/23, Боржником добровільно не сплачена та примусово не стягнута, а від так зазначені судові рішення є невиконаними.

Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, вказаними судовими рішеннями встановлено, зокрема, безспірність грошових вимог ТОВ «Оператор ГТС України» до ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» за поворотом виконання рішення Господарського суду міста Києва від 19.02.2024 та додаткового рішення Господарського суду міста Києва від 18.03.2024, у справі №910/16893/23, а також за судовим збором, сплаченим за подання апеляційної та касаційної скарг у справі №910/16893/23.

7. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 23.09.2021, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф, що обґрунтовується наступним.

Відповідно до п. 1.1. Договору № від 23.09.2021 Підрядник за завданням Замовника, відповідно до умов цього Договору про закупівлю, зобов`язується на свій ризик надати послуги з Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Вибірковий ремонт ізоляційного покриття газопроводу-відводу до ГРС Очаків DN 300 РN 5,4 МПа, ділянки км 1,698 - км 5,245 та км 6,574 - км 8,286 в межах обслуговування Миколаївського проммайданчика Миколаївського ЛВУМГ) відповідно до вимог чинних нормативних документів і технічної документації (які з урахуванням ч. 1 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями), норм ЦК України та ГК України, далі іменуються - Роботи), а Замовник прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору.

Згідно з п. 1.2. Договору, склад, обсяги, вартість Робіт та строки визначені Технічними, якісними та кількісними характеристиками (завдання) (Додаток №1), Договірною ціною (Додаток №2) та Графіком виконання робіт (Додаток №3), які є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до пункту 3.1. Договору загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором, що є ціною Договору згідно із Договірною ціною (Додаток №2) становить: 27 816 000,00 грн в тому числі ПДВ 20%-4 636 000,00 грн.

Пунктом 4.1. Договору Підрядник зобов`язується виконати Роботи до 31.12.2022 з дати отримання від Замовника письмового розпорядження на початок виконання Робіт (надалі - Дозвіл) з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт (Додаток №3), що додається до цього Договору та є невід`ємною його частиною.

В той же час строк дії Договору відповідно до п. 12.1 Договору -з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2022. В частині гарантійних зобов`язань - до закінчення гарантійного строку, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Додатковою угодою №2 від 30.12.2022 до Договору п. 4.1. Договору викладений у новій редакції: «Підрядник зобов`язується виконати роботи з дати підписання Договору до 16.05.2023 з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт (Додаток №3), що додається до цього Договору та є невід`ємною його частиною». Строк дії договору (п. 12.1.) було подовжено до 16.05.2023.».

Додаткової угодою №3 від 16.05.2023 термін дії Договору та строк виконання робіт продовжено до 04.08.2023.

Таким чином, граничний термін виконання робіт згідно з п. 4.1. Договору та Графіком виконання робіт (з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою №3 від 16.05.2023 до Договору) - до 04.08.2023.

У відповідності до листа №ТОВВИХ-23-11459 від 21.08.2023 Підрядником на підставі п. 8.4 Договору погоджено продовження строку виконання зобов`язання сторін за Договором до 15.12.2023 внаслідок форс-мажорних обставин.

Згідно з п. 4.3 Договору датою закінчення виконаних робіт Підрядником вважається дата їх прийняття Замовником в порядку, передбаченому Розділом 5 цього Договору. Виконання Робіт може бути закінчено Підрядником достроково за умови письмової згоди Замовника.

Місце виконання робіт (надалі - Об`єкт): Газопровід-відвід до ГРС Очаків, ділянки км 1,698 - км 5,245 та км 6,574 - км 8,286 в межах обслуговування Миколаївського проммайданчика Миколаївського ЛВУМГ (п. 4.4 Договору).

Згідно з п. 5.1 Договору передача виконаних Робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформлюється актами приймання виконаних робіт, підписаними уповноваженими представниками Сторін.

Акт приймання виконаних робіт та довідку про вартість виконаних робіт готує Підрядник і надає його Замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця (п. 5.2 Договору).

Відповідно до пп. 7.3.1 п. 7.3 Договору Підрядник зобов`язаний виконати якісно та у встановлені Графіком виконання робіт (Додаток № 3) строки Роботи відповідно до Технічних вимог та якісних характеристик (Додаток № 1), ДБН та іншої нормативної документації.

Як вбачається з Графіку виконання робіт (Додаток №3 Договору з урахуванням змін, внесених Додатковою угодою №3 від 16.05.2023 до Договору), останнім днем виконання робіт за Договором є 04.08.2023 (з урахуванням листа №ТОВВИХ-23-11459 від 21.08.2023 до 15.12.2023).

Разом із тим, 20.12.2023 Сторонами підписаний Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2023 року на загальну суму 1 297 850,70 грн. Таким чином, Підрядник прострочив виконання робіт на 4 календарних дні.

22.12.2023 Сторонами підписаний Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2023 року на загальну суму 679 466,00 грн. Таким чином, Підрядник прострочив виконання робіт на 6 календарних днів.

Крім того, Підрядником залишились невиконаними роботи на загальну суму 17 617 468,94 грн.

Пунктом 10.1 Договору передбачено, що у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Пунктом 10.2 Договору передбачено, що у випадку несвоєчасного виконання робіт, передбачених Графіком виконання робіт (Додаток №3), до Підрядника застосовуються штрафні санкції у вигляді пені розмірі 0,1% від вартості Робіт, які несвоєчасно виконані, за кожний день прострочення виконання Робіт, а при порушенні строку виконання Робіт більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно виконаних Робіт.

Таким чином, оскільки Підрядник не виконав Роботи у строки встановлені Графіком виконання робіт (Додаток №3), тим самим порушивши умови Договору № від 23.09.2021, то в силу вимог ст. ст. 6, 22, 526, 530, 549, 610 - 612, 626 - 631, 638, 837, 846 ЦК України та ст. ст. 20, 193, 230, 231 ГК України і умов цього Договору, зобов`язаний сплатити на користь Замовника кошти у загальній сумі 4 448 870,38 грн., з яких пеня у розмірі 3 215 647,55 грн. та штраф у розмірі 1 233 222,83 грн.

8. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 12.03.2021, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф, що обґрунтовується наступним.

Відповідно до п. 1.1. Договору № від 12.03.2021 Замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проектної документації, по об`єкту: «Реконструкція газорозподільної станції «Жмеринка» в Жмеринському районі Вінницької області» (Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7) (далі - Об`єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору.

Згідно з п. 1.3 Договору договірна ціна (Додаток №1) та Графік виконання робіт (Додаток №2) до цього Договору підписується обома сторонами одночасно з укладанням цього Договору та є невід`ємною частиною цього Договору.

Загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором згідно із Договірною ціною (Додаток №1 до цього Договору) становить 38 145 600,00 грн., втому числі ПДВ 20% 6 357 600,00 грн. (п. 3.1 Договору).

Відповідно до п. 4.1 Договору Підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 620 днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток №2).

Додатковою угодою від 16.06.2023 №4 до Договору внесені зміни до п. 4.1 Договору, за яким строк виконання Робіт встановлений протягом 671 дня з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робі, який є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток №2).

Додаток №2 до Договору «Графік виконання робіт по об`єкту «Реконструкція газорозподільної станції «Жмеринка» в Жмеринському районі Вінницької області» викладено у редакції Додатка №1 до цієї Додаткової угоди, який є невід`ємною частиною Договору.

Відповідно до пп. 4.13.1 п. 4.13 Договору приймання виконаних Робіт здійснюється на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), до яких повинні додаватись сертифікати/паспорти на застосовані матеріали та обладнання, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, розрахунки на інші витрати та іншу документацію, визначену чинним законодавством.

Відповідно до п. 4.17 Договору Роботи вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі шляхом підписання Замовником та Підрядником без зауважень останнього акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та за умови наявності підписаних всіх актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за цим Договором.

Згідно до пп. 5.3.1 п. 5.3 Договору Підрядник зобов`язаний виконати якісно та у встановлені Графіком виконання робіт строки Роботи відповідно до Проектної документації, державних будівельних норм та іншої нормативної документації.

Листом від 14.05.2021 №7203ВИХ-21-419 Підряднику було надано дозвіл на виконання робіт.

Разом з цим, відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 11.04.2024 у справі №910/208/24 за позовом ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» до ТОВ «Оператор ГТС України» про визнання банківської гарантії такою, що не підлягає виконанню, яке в свою чергу має преюдиційне значення до вказаних правовідносин, господарським судом встановлено наступний факт: «Водночас, як слідує з погодженими сторонами умовами додаткової угоди від 16.06.2023 №4, строк виконання робіт за договором від 12.03.2021 № становив до 22.03.2023 (671 день з дати отримання від замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання робіт). Разом із цим, матеріали справи доказів виконання позивачем робіт за договором від 12.03.2021 № у повному обсязі до 22.03.2023 не містять.».

Таким чином, рішенням Господарського суду міста Києва від 11.04.2024 у справі №910/208/24 в межах спірних правовідносин за договором від 12.03.2021 № встановлено як граничний строк виконання робіт (до 22.03.2023), так і невиконання Підрядником у такий строк робіт в повному обсязі.

Всього Підрядником виконано робіт та змонтовано обладнання на загальну суму 23 577 556,69 грн. (з ПДВ), що складає 61,81% від загальної вартості робіт по Договору, а на суму 14 568 043,31 грн. роботи залишилися взагалі не виконаними.

При цьому, частину робіт виконано Підрядником з порушенням строків, що підтверджується Актом приймання виконаних будівельних робіт від 31.05.2023 на суму 961 077,98 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт від 30.06.2023 на суму 189 525,62 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2023 на суму 560 616,09 грн., Актом приймання виконаних будівельних робіт від 13.08.2024 на суму 367 180, 29 грн.

Згідно з п. 8.1 Договору у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Відповідно до п. 8.3 Договору у випадку несвоєчасного виконання Робіт, передбачених Графіком виконання робіт, до Підрядника застосовуються штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 0,1 % від вартості Робіт, які несвоєчасно виконані, за кожен день прострочення виконання Робіт, а при порушенні строку виконання Робіт більш ніж на 30 календарних днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно виконаних Робіт.

Таким чином, оскільки Підрядник не виконав Роботи згідно умов Договору № від 12.03.2021 в узгоджені Сторонами строки, тим самим порушивши умови зобов`язання, то в силу вимог ст. ст. 6, 22, 526, 530, 549, 610 - 612, 626 - 631, 638, 837, 846 ЦК України та ст. ст. 20, 193, 230, 231 ГК України і умов цього Договору, зобов`язаний сплатити на користь Замовника кошти у загальній сумі 4 096 002,95 грн., з яких пеня у розмірі 2 933 551, 92 грн. та штраф у розмірі 1 162 451,03 грн.

9. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 13.08.2021, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф, що обґрунтовується наступним.

Відповідно до п. 1.1 Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проєктної документації, по об`єкту «Реконструкція газорозподільної станції «Байбузи» в адміністративних межах Байбузівської сільської ради Черкаського району Черкаської області» (Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7) (далі-Об`єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору.

Об`єми Робіт, терміни та етапність виконання, характеристики та технічні вимоги до виконання Робіт, визначаються Замовником на підставі затвердженої Проєктної документації (п. 1.2 Договору).

Загальна вартість виконуваних Робіт за Договором згідно із Договірною ціною (Додаток №1 до Договору) становить 40 390 636, 35 грн., в тому числі ПДВ 20% 6 731 772,73 грн. (п. 3.1 Договору в редакції додаткової угоди №6 від 18.06.2024).

Відповідно до п. 4.1 Договору, в редакції додаткової угоди №5 від 27.05.2024, Підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 940 днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання Робіт, який є невід`ємною частиною Договору (Додаток №2).

Приймання виконаних Робіт здійснюється на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), до яких повинні додаватись сертифікати/паспорти па застосовані матеріали та обладнання, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, розрахунки на інші витрати та іншу документацію, визначену винним законодавством (пп. 4.13.1 Договору).

Відповідно до пп. 5.3.1 п. 5.3 Договору Підрядник зобов`язаний виконати якісно та у встановлені Графіком виконання робіт строки Роботи відповідно до Проєктної документації, державних будівельних норм та іншої нормативної документації.

Так, Замовник листом від 02.12.2021 №7203ВИХ-21-1319 на виконання вимог п. 4.1 Договору надало письмове розпорядження на початок виконання Робіт, у зв`язку з чим граничний строк виконання Робіт враховуючи вимоги Договору та ч, 5 ст. 254 ЦК України становив до 01.07.2024.

Водночас Підрядником Роботи, передбачені Договором, на суму 2 680 657, 42 грн. виконано з пропуском строку (акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в №6 від 23.08.2024, №7 від 29.08.2024, №8 та №9 від 30.08.2024).

Роботи загальною вартістю 14 747 478,23 грн. в порушення вимог п. 7.3 Договору станом на 17.02.2025 Підрядником не виконано.

Згідно з п. 8.1 Договору у випадку порушення своїх, зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Відповідно до п. 8.3 Договору у випадку несвоєчасного виконання Робіт, передбачених Графіком виконання робіт, до Підрядника застосовуються штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 0,1 % від вартості невиконаних Робіт за кожен день прострочення виконання робіт, а при порушенні строку виконання Робіт більш ніж на 30 календарних днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно виконаних Робіт.

Таким чином, оскільки Підрядник не виконав Роботи згідно умов Договору № від 13.08.2021 в узгоджені Сторонами строки, тим самим порушивши умови зобов`язання, то в силу вимог ст. ст. 6, 22, 526, 530, 549, 610 - 612, 626 - 631, 638, 837, 846 ЦК України та ст. ст. 20, 193, 230, 231 ГК України і умов цього Договору, зобов`язаний сплатити на користь Замовника кошти у загальній сумі 4 046 473,29 грн., з яких пеня у розмірі 2 826 503,80 грн. та штраф у розмірі 1219 969,49 грн.

10. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 28.01.2021, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф, що обґрунтовується наступним.

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проектної документації, по об`єкту «Реконструкція газорозподільної станції «Крюків» в адміністративних межах Кам`янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області» (Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000 - 7) (далі - Об`єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору.

У відповідності до п. 1.2. Договору, об`єми Робіт, терміни та етапність виконання, характеристики та технічні вимоги до виконання Робіт, визначаються Замовником на підставі затвердженої Проектної документації.

Згідно з п. 3.1. Договору, з урахуванням Додаткової угоди №7 від 27.12.2023 до Договору, загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором згідно із Договірною ціною (Додаток №1 до цього Договору) становить 45 600 537,29 грн., в тому числі ПДВ 20% 7 600 089,55 грн.

Відповідно до п. 4.1. Договору, з урахуванням Додаткової угоди №5 від 11.04.2023 до Договору, Підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 1000 (тисячі) днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток №2).

При цьому, п. З Додаткової угоди №5 від 11.04.2023 до Договору передбачено, що Додаток №2 до Договору «Графік виконання робіт по об`єкту» викладено в редакції Додатку № 1 цієї Додаткової угоди.

Згідно Графіку виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція газорозподільної станції «Крюків» в адміністративних межах Кам`янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавсько! області» (Додаток №1 до Додаткової угоди №5 від 11.04.2023) передбачено виконання робіт в 3 (три) етапи.

Перший етап має назву «Підготовчі роботи (землевідведення, розробка проектів землеустрою, інше для забезпечення робіт 1-ї та 2-ї черг будівництва).

Другий етап має назву «Будівельні роботи 1-ї черги будівництва (демонтажні роботи, зведення будівлі ГРС, монтаж обладнання, інше, введення в експлуатацію)». Строк виконання робіт складає 700 календарних днів. Примітка: після виконання підготовчих робіт визначених п. 1 (можливо після виконання частини підготовчих робіт визначених п. 1, з погодженням землевласників чи землекористувачів) та отримання від Замовника дозволу на початок виконання будівельних робіт.

Третій етап має назву «Будівельні роботи 2-ї черги будівництва (демонтажні роботи, монтаж охоронних систем, благоустрій, інше)». Строк виконання робіт складає 150 календарних днів. Примітка: після отримання сертифікату готовності до експлуатації 1-ї черги будівництва.

Згідно з п. 4.4 Договору, місце виконання Робіт - Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Садки, вул. Щорса, 25, ГРС «Крюків».

У відповідності до пп. 4.13.1 п. 4,13 Договору, після одержання повідомлення від Підрядника про готовність до здачі виконаних Робіт, Замовник зобов`язаний розпочати їх приймання протягом 5-ти (п`яти) робочих днів.

Приймання виконаних Робіт здійснюється на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ - 2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ -3), до яких повинні додаватись сертифікати/паспорти на застосовані матеріали та обладнання, документи, що підтверджують вартість матеріалів та обладнання, розрахунки на інші витрати та іншу документацію, визначену чинним законодавством.

Відповідно до п. 5.3.1. Договору, Підрядник зобов`язаний виконати якісно та у встановлені Графіком виконання робіт строки Роботи відповідно до Проектної документації, державних будівельних норм та іншої нормативної документації.

Підрядник листом від 10.02.2021 №60 звернувся до Замовника за допуском на виконання робіт: «землевідведення, розробку проектів землеустрою, інше для забезпечення робіт 1-ї та 2-ї черг будівництва» з відповідним пакетом документів.

Замовник листом від 16.02.2021 №7202ВИХ-21-223 на виконання вимог п. 4.1 Договору надав Підряднику письмовий дозвіл (згоду) №3 від 15.02.2021 на виконання робіт в охоронній зоні об`єкта магістрального трубопроводу: "приступити до виконання робіт по відведенню земельних ділянок в тимчасове користування, виготовленню землевпорядної документації (укладання договорів сервітуту), відведенню земельних ділянок в постійне користування, виготовлення робочого проекту землеустрою, проведення агрохімічного обстеження земельних ділянок та виготовленню агрохімічних паспортів".

Вказаний дозвіл Замовник направив на електронну пошту () заступника директора з виробництва ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» (Жука Дмитра В`ячеславовича) о 16:52 16.02.2021, а оригінал вручив безпосередньо представнику Підрядника (Клименку Ігорю Михайловичу) на об`єкті будівництва о 12:00 15.02.2021.

Враховуючи, вищевикладене датою початку Робіт по Договору є 16.02.2021.

В подальшому, листом від 24.05.2021 №7202ВИХ-21-671 Підрядник був повідомлений про отримання Замовником будівництва дозволу на виконання будівельних робіт від 20.05.2021 №ІУ92, який направлено на електронну пошту Підрядника зазначену в розділі 11 Договору.

З метою уникнення зайвих нарахувань, у розрахунку враховано суму економії у розмірі 601 692,98 грн. (з ПДВ), яка визначена на основі факту завершення робіт по об`єкту та підтверджується Протоколом технічної наради з питань виконання умов Договору від 30.08.2024.

Заслуговує на увагу те, що дія форс - мажорних обставин була врахована при укладанні Додаткової угоди №5 від 11.04.2023, згідно листа Підрядника від 04.04.2023 №153 в якому останній просив продовжити термін виконання робіт по 2 етапу на 230 календарних днів та надав сертифікат про форс - мажорні обставини (обставини непереборної сили) №2600-23-0388 від 27.01.2023 Івано-Франківської торгово-промислової палати (на період з 09.06.2022 по 25.01.2023) і проект Додаткової угоди №5.

30.06.2021 Сторонами було підписано Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2021 (1 етап), згідно якого були прийняті роботи 1 етапу робіт згідно із Додатком №2 до Договору.

Замовник листом №7202ВИХ-21-671 від 24.05.2021 повідомив Підрядника про отримання дозволу ДАБІ України на початок виконання робіт 2 етапу.

Тому Підрядник мав виконати будівельні роботи 2 етапу в строк до 31.05.2023.

Станом на 31.05.2023 роботи були виконані на суму 34 822 613,72 грн. без прострочення виконання робіт.

Роботи на суму 5 574 426,43 грн. були прийняті 24.07.2023 із простроченням Графіку виконання робіт.

24.07.2023 Сторонами підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт №№ 37 - 46, а також Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, на загальну суму 5 574 426,43 грн., що підтверджує прострочення виконання Робіт на 37 календарних днів.

27.12.2023 Сторонами підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт №№ 47 - 51, а також Акти вартості устаткування на загальну суму 800 332, 50 грн., що підтверджує прострочення виконання Робіт на 184 календарних дня.

12.03.2024 Сторонами підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт №№ 54 - 59, а також Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, на загальну суму 261 558,21 грн., що підтверджує прострочення виконання Робіт на 183 календарних дня.

29.03.2024 Сторонами підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт №№ 60 - 71 на загальну суму 397 169,74 грн., що підтверджує прострочення виконання Робіт на 183 календарних дня.

У відповідності до п. 8.1. Договору, у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Відповідно до п. 8.3 Договору, у випадку несвоєчасного виконання Робіт, передбачених Графіком виконання робіт, до Підрядника застосовуються штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 0,1 % від вартості невиконаних Робіт за кожен день прострочення виконання Робіт, а при порушенні строку виконання Робіт більш ніж на 30 календарних днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7% від вартості невиконаних Робіт.

Таким чином, оскільки Підрядник не виконав Роботи згідно умов Договору № від 28.01.2021 в узгоджені Сторонами строки, тим самим порушивши умови зобов`язання, то в силу вимог ст. ст. 6, 22, 526, 530, 549, 610 - 612, 626 - 631, 638, 837, 846 ЦК України та ст. ст. 20, 193, 230, 231 ГК України і умов цього Договору, зобов`язаний сплатити на користь Замовника кошти в загальні сумі 965 605, 92 грн., з яких пеня в розмірі 473 261, 84 грн. та штрафу в розмірі 492 344, 08 грн.

11. у зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 03.09.2021, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф, що обґрунтовується наступним.

Відповідно до п. 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до чинних нормативних документів і Проектної документації, по об`єкту «Реконструкція газорозподільної станції «Сміла» Черкаського району Черкаської області» (Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7) (далі - Об`єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору.

Відповідно до п. 1.2, Договору, об`єми Робіт, терміни та етапність виконання, характеристики та технічні вимоги до виконання Робіт, визначаються Замовником на підставі затвердженої Проектної документації.

Згідно з п. 1.3. Договору Договірна ціна (Додаток №1) та Графік виконання робіт (Додаток №2) до цього Договору підписуються обома Сторонами одночасно з укладанням цього Договору та є невід`ємною часиною цього Договору.

Відповідно до п. 3.1. Договору загальна вартість виконуваних Робіт за цим Договором, згідно із Договірною ціною (Додаток №2) становить: 29 028 000,00 грн в тому числі ПДВ 20% - 4 838 000,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 Договору Підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 450 з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток №2).

Місце виконання робіт - Черкаська область, Черкаський район, Комплекс будівель і споруд № 1 (с. Костянтинівка, ГРС «Смілі») (п. 4.4-Договору).

Строк дії Договору відповідно до п. 10.1 Договору - з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.01.2023, в частині гарантійних зобов`язань - до закінчення гарантійного строку, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

В подальшому, між ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» та ТОВ «Оператор ГТС України» було укладено Додаткову угоду №1 від 08.10.2021 та Додаткову угоду №2 від 30.01.2023 до Договору.

Додатковою угодою №2 від 30.01.2023 до Договору термін дії Договору продовжено до 28.05.2023.

Згідно з Графіком виконання робіт по об`єкту (Додаток №2 до Договору) строк виконання Робіт розподілено на 3 рідні етапи із чіткими строками виконання (всього 450 календарних днів):

I етап - «Підготовчі роботи (в т. ч. землевідведення, розробка проектів землеустрою) для забезпечення робіт 1-ї та 2-ї черг будівництва)» - 120 календарних днів від дати отримання від Замовника дозволу на початок виконання підготовчих робіт;

II етап - «Будівельні роботи 1-ї черги будівництва (споруди ГРС, монтаж обладнання, інженерних систем, інше, введення в експлуатацію)» - 270 календарних днів віддати отримання

від Замовника дозволу на початок виконання будівельних робіт 1-ї черги будівництва;

IIІ етап - «Будівельні роботи 2-ї черги будівництв (демонтаж роботи, монтаж охоронних систем, благоустрій інше)» - 60 календарних днів віддати отримання від Замовника дозволу на початок виконання будівельних робіт 2-ї черги будівництва.

Листом ТОВ «Оператор ГТС України» від 13.12.2021 №7203ВИХ-21-1360 було повідомлено Підряднику про надання дозволу на початок виконання підготовчих робіт в т.ч. землевідведення, розробка проектів землеустрою) для забезпечення робіт 1-ї та 2-ї черг будівництва.

Листами ТОВ «Оператор ГТС України» від 07.09.2021 №7203 ВИХ-21-890 та від 13.12.2021 №7203ВИХ-21-1361 було повідомлено Підряднику про уповноважених представляти інтереси Замовника осіб при виконанні даного Договору та надано один примірник затвердженої проектної документації.

Листом ТОВ «Оператор ГТС України» від 13.12.2021 №7203ВИХ-21-1360 було повідомлено Підряднику про надання дозволу на початок виконання підготовчих робіт в т. ч. землевідведення, розробка проектів землеустрою для забезпечення робіт 1-ї та 2-ї черг будівництва.

Листом ТОВ «Оператор ГТС України» від 02.06.2022 №7203ВИХ-22-787 було повідомлено Підряднику про отримання Дозволу на виконання будівельних робіт від 25.05.2022 №ІУ35.

Отже, із врахуванням вказаних дозволів та Сертифікату Херсонської торгово-промислової палати від 12.05.2023 №27.01-01/12-75 (про дію форс-мажорних обставин з 24.02.2024 по 01.11.2022) роботи за етапом І повинні бути виконані 22.12.2022, роботи по II етапу - 31.07.2023 та по III етапу - 27.07.2023.

Згідно з п.п. п.п. 5.3.1., 5.3.6. Договору Підрядник зобов`язаний:

виконати якісно та у встановлені Графіком виконання робіт строки Роботи відповідно до Проектної документації, державних будівельних норм та іншої нормативної документації; передати Замовнику у передбаченому законодавством та цим Договором порядку завершений Об`єкт.

Відповідно до п. 4.17. Договору, роботи вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі шляхом підписання Замовником та Підрядником без зауважень останнього акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за цим Договором.

Проте, Роботи в повному обсязі у встановлені Договором строки Підрядником не виконано.

Разом із тим, Сторонами підписані акти на загальну суму 25 489 825,17 грн.

Крім того, Підрядником залишились невиконаними роботи на загальну суму 3 538 174,83 грн.

Згідно з п. 8.1 Договору у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Відповідно до п. 8.3 Договору у випадку несвоєчасного виконання Робіт, передбачених Графіком виконання робіт, до Підрядника застосовуються штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 0,1 % від вартості Робіт за кожен день прострочення виконання Робіт, а при порушенні строку виконання Робіт більш ніж на 30 календарних днів Відповідач додатково сплачує Позивачу штраф у розмірі 7% від вартості несвоєчасно виконаних Робіт.

Таким чином, оскільки Підрядник виконав із простроченням Роботи за етапами 1 та II, і не виконав Роботи по III етапу, то в силу вимог ст. ст. 6, 22, 526, 530, 549, 610 - 612, 626 - 631, 638, 837, 846 ЦК України та ст. ст. 20, 193, 230, 231 ГК України, і умов Договору № від 03.09.2021, зобов`язаний сплатити на користь Замовника кошти у загальній сумі 2 394 729,29 гри, з яких пеня у розмірі 1 535 470,53 грн. та штраф у розмірі 859 258,76 грн.

12. У зв`язку з неналежним виконання ТОВ «НАФТОГАЗМОНТАЖ» укладеного ним з ТОВ «Оператор ГТС України» Договору № від 31.05.2022, а саме з огляду на порушення Підрядником строків виконання Робіт, в силу вимог ЦК України, ГК України та умов цього Договору Підрядник зобов`язаний сплатити на користь Замовника пеню та штраф, що обґрунтовується наступним.

Відповідно до п. 1.1 Договору, Підрядник зобов`язується на свій ризик виконати роботи за завданням Замовника відповідно до умов цього Договору (далі - Роботи), в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів і Проектної документації, по об`єкту «Реконструкція газопроводу-відводу до ГРС «Брусниця» на ділянці переходу через р. Черемош на межі Коломийського району Івано-Франківської області та Чернівецького району Чернівецької області» (Будівельні роботи та поточний ремонт 45000000-7) (далі - Об`єкт), а Замовник - прийняти та оплатити такі Роботи відповідно до умов цього Договору.

У відповідності до п. 1.2 Договору, об`єми Робіт, терміни та етапність виконання, характеристики та технічні вимоги до виконання Робіт, визначаються Замовником на підставі Проектної документації.

Ціна Договору, відповідно до п. 3.1 Договору (в редакції Додаткової угоди №2 від 31.03.2023 до Договору), згідно із Договірною ціною (Додаток №1 до цього Договору) становить 18 314 053,86 гри в тому числі ПДВ 20% 3 052 342,31 грн.

Згідно з п. 4.1 Договору, Підрядник зобов`язується приступити до виконання Робіт протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) на початок виконання Робіт та виконати Роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт (Додаток № 2 до цього Договору).

Відповідно до п. 4.4. Договору, місце виконання Робіт - в околицях с. Завалля Коломийського району Івано-Франківської області та с. Чортория Чернівецького району Чернівецької області.

У відповідності до п.п. 4.11.1. п. 4.11. Договору, передача виконаних Робіт (етапу) Підрядником і прийняття їх Замовником оформлюється актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ -2в) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ - 3).

Відповідно до Календарного графіку виконання робіт по об`єкту (Додаток №2 до Додаткової угоди до Договору), строк виконання всіх робіт складає 302 календарних днів з дати отримання Замовника дозволу на початок виконання робіт.

На виконання вимог Договору, Замовник листом №ТОВВИХ-23-9279 від 31.08.2023 надав дозвіл на початок виконання Робіт Підрядником з 02.09.2022.

Однак, всупереч умовам Договору та Календарному графіку виконання робіт (Додаток №2 до Додаткової угоди до Договору), Підрядник не виконав Роботи вчасно.

Згідно з п. 8.1 Договору, у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Відповідно до п. 8.3 Договору, у випадку несвоєчасного виконання Робіт, передбачених Графіком виконання робіт, до Підрядника застосовуються штрафні санкції у вигляді пені у розмірі 0,1% від вартості невиконаних Робіт за кожен день прострочення виконання Робіт, а при порушенні строку виконання Робіт більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів Підрядник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі 7% від вартості невиконаних Робіт.

Таким чином, оскільки Підрядник виконав із простроченням Роботи згідно умов Договору № від 31.05.2022 в узгоджені Сторонами строки, тим самим порушивши умови зобов`язання, то в силу вимог ст. ст. 6, 22, 526, 530, 549, 610 - 612, 626 - 631, 638, 837, 846 ЦК України та ст. ст. 20, 193, 230, 231 ГК України, і умов цього Договору, зобов`язаний сплатити на користь Замовника кошти у загальній сумі 112 921, грн., з яких пеня у розмірі 40 403, 12 грн. та штраф у розмірі 72 518, 43 грн.

Згідно ст. 610 ЦК України, невиконання зобов`язання або його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) є порушенням зобов`язання.

Відповідно до положень ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно за ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Якщо у зобов`язання встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст.530 ЦК України).

Таким чином на день подання до господарського суду цієї заяви грошові зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТОГАЗМОНТАЖ» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор ГТС України» становлять загальну суму 25 632 011, 22 грн, яка включає в себе суму заборгованості та штрафні санкції за прострочення виконання грошового зобов`язання.

Враховуючи вищевикладене, загальна сума кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортних систем України» до боржника становить 25 632 011, 22 грн.

За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Згідно ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

Зазначені вимоги є конкурсними, оскільки виникли до дати відкриття провадження у справі про банкрутство.

Грошові вимоги ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», зазначені в заяві, залишаються повністю неоплаченими збоку Боржника.

З огляду на обґрунтованість заяви про визнання грошових вимог ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором з грошовими вимогами до ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ" в розмірі 25 632 011, 22 грн. та судового збору на суму 6 056, 00 грн., яка підлягає погашенню у наступному порядку:

- 1 черга 6 056, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга 203 297, 21 грн. (заборгованість);

- 6 черга 25 428 714, 01 грн. (штрафні санкції та пеня).

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи» (03065, м. Київ, просп. Любомира Гузара, буд. 44; ідентифікаційний код юридичної особи 31462406) до Товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗМОНТАЖ" (49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37; ідентифікаційний номер юридичної особи 31462406) на суму:

- 1 черга 6 056, 00 грн. (витрати по сплаті судового збору);

- 4 черга 203 297, 21 грн. (заборгованість);

- 6 черга 25 428 714, 01 грн. (штрафні санкції та пеня).

Ухвала набирає законної сили 08.07.2025 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 10.07.2025.

Суддя С.В. Мартинюк