ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
"24" червня 2025 р. Справа №921/641/24
Західний апеляційний господарський суд у складі колегії:
Головуючого судді Панова І.Ю.,
Суддів Зварич О.В.,
Секретар судового засідання: Пишна Р.А.
представники сторін:
представник позивача: Булат Н.О.,
представник відповідача: Сидор Д.О., Балда-Денисюк Л.М.
розглянувши матеріали апеляційної скарги Фізичної особи-підприємця Гудзь Ігора Володимировича б/н від 06.05.2025 (вх. №01-05/1375/25 від 07.05.2025)
на рішення Господарського суду Тернопільської області від 09.04.2025 (повний текст рішення складено 16.04.2025)
у справі №921/641/24 (суддя Чопко Ю.О.)
за позовом: Фізичної особи-підприємця Гудзь Ігора Володимировича
до відповідача: Акціонерного товариства "Тернопільобленерго"
про зобов`язання вчинити дії та стягнення 278 654,04 грн боргу
Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 09.04.2025 у справі №921/641/24 відмовлено у задоволені позову.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, ФОП Гудзь Ігор Володимирович оскаржило таке в апеляційному порядку. Апеляційна скарга надійшла на адресу Західного апеляційного господарського суду 07.05.2025. В апеляційній скарзі скаржник просить скасувати рішення Господарського суду Тернопільської області від 09.04.2025 у справі №921/641/24 та прийняти нове судове рішення, яким позовні вимоги задовільнити. Зобов`язати Акціонерне товариство "Тернопільобленерго" належним чином надати послугу з приєднання до електричних мереж об`єкта Фізичної особи-підприємця Гудзь Ігоря Володимировича відповідно до Договору про приєднання №36-2/III/2 від 17.04.2018 та Технічних умов стандартного приєднання до нього, забезпечивши технічну можливість подачі напруги в точці приєднання, визначеній п. 6 Технічних умов, а саме: на ввідних клемах перших комутаційних апаратів, змонтованих у загальному ВРП 0,4 кВ об`єкта будівництва Позивача за адресою: м.Борщів Чортківського р-ну Тернопільської обл., вул.Шевченка. Стягнути з Акціонерного товариства "Тернопільобленерго" на користь Фізичної особи-підприємця Гудзь Ігоря Володимировича відшкодування коштів та сплату пені у розмірі 278 654, 04 грн за порушення строків надання послуги за Договором про приєднання №36- 2/III/2 від 17.04.2018.

Відповідно повторного протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.06.2025 вказану справу розподілено колегії суддів Західного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді Панова І.Ю., суддів Зварич О.В. та Бонк Т.Б.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 12.05.2025 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Фізичної особи-підприємця Гудзь Ігора Володимировича б/н від 06.05.2025 (вх. №01-05/1375/25 від 07.05.2025) на рішення Господарського суду Тернопільської області від 09.04.2025 у справі №921/641/24.

Ухвалою суду від 23.05.2025 призначно розгляд справи на 24.06.2025.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення процесуальних прав сторін та об`єктивного з`ясування обставин, що мають значення для справи, судова колегія вважає за доцільне здійснювати розгляд справи поза межами процесуального строку, визначеного статтею 273 Господарського процесуального кодексу України.

З метою повного і всестороннього дослідження усіх обставин, що мають значення для вирішення справи, суд вважає за доцільне розгляд справи відкласти.

Керуючись ст. ст. 216, 232, 234, 270 ГПК України, Західний апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В :

1. Відкласти розгляд справи на 08.07.2025 о 12год 15хв.

2. Учасників справи повідомити про час та дату наступного судового засідання.

Неявка уповноважених представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду апеляційної скарги по суті відповідно до положень ч. 12 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Панова І.Ю.,

Судді Зварич О.В.,

Бонк Т.Б.