ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"14" травня 2025 р. Справа № 924/473/25

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Танасюк О.Є., розглянувши матеріали

за позовом Акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю „АртБудДекор, м. Хмельницький

про стягнення штрафу в сумі 234161,39 грн. з ПДВ за порушення строків виконання робіт за договором підряду №П-0138224 від 13.06.2024.

ВСТАНОВИВ:

09.05.2025 року на адресу Господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк, м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю „АртБудДекор, м. Хмельницький про стягнення штрафу в сумі 234161,39 грн. з ПДВ за порушення строків виконання робіт за договором підряду №П-0138224 від 13.06.2024.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.05.2024 року, вказану позовну заяву передано для розгляду судді Танасюк О.Є.

За правилами господарського процесуального законодавства, позовна заява за формою та змістом повинна відповідати статтям 162, 164 ГПК України, а також вимогам статті 172 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно підпункту 1 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір ставка судового за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2025 рік розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб: з 1 січня 2025 року становить 3028 гривні.

Враховуючи, що позивач зазначає, що за подання позовної заяви в електронному вигляді дорівнює 2809,94 грн., однак доказів підтвердження сплати не надає.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 164, 172 цього Кодексу, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення позивачем ухвали.

Враховуючи вищезазначене, заявнику необхідно: надати докази сплати судового у розмірі 2809,94 грн.

З огляду на вищезазначене, суд вбачає підстави для залишення позовної заяви без руху, надавши заявнику строк для усунення недоліків.

У разі не виконання вимог ухвали у визначений строк, позовна заява буде вважатися неподаною та повернута заявнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. ст. ст. 162, 174, 234, 235 ГПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Позовну заяву Акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк, м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю „АртБудДекор, м. Хмельницький про стягнення штрафу в сумі 234161,39 грн. з ПДВ за порушення строків виконання робіт за договором підряду №П-0138224 від 13.06.2024, залишити без руху, надавши заявнику строк для усунення недоліків до 26.05.2024 року, але не пізніше десяти днів з дня вручення даної ухвали а саме:

- надати докази сплати судового у розмірі 2809,94 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 14.05.2025р.

Суддя О.Є. Танасюк