ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

19.02.2025 Справа № 905/1600/24

Господарський суд Донецької області у складі судді Лейби М.О., розглянувши матеріали справи за позовом: Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області, м.Краматорськ, Донецька область

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент", м.Ужгород, Закарпатська область

про стягнення 2276927,68грн.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області, звернувся до Господарського суду Донецької області із позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Атера Девелопмент" про стягнення заборгованості в загальній сумі 2276927,68грн, з якої: 845665,22грн сума основного боргу (невикористаної попередньої оплати), 84566,22грн штраф за не підтвердження цільового використання, 54270,36грн штраф за прострочення більше 30 днів, 958455,89грн пеня за прострочення строків виконання робіт та 339969,68грн пеня за порушення строків повернення суми попередньої оплати.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неповернення відповідачем суми невикористаної попередньої оплати за договором на будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд №ФСД-14 від 06.03.2024, внаслідок неналежного виконання відповідачем своїх зобов`язань як підрядником, у зв`язку із чим позивачем нараховані штрафні санкції.

Ухвалою від 24.12.2024 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 21.01.2025, визначено сторонам строки на вчинення процесуальних дій.

08.01.2025 через систему "Електронний суд" до суду від представника відповідача адвоката Гордова М.М. надійшла заява б/н від 08.01.2025 про продовження строку на надання відзиву та доказів.

Ухвалою від 09.01.2025 відмовлено в задоволенні заяви представника відповідача адвоката Гордова М.М. б/н від 08.01.2025 про продовження строку на надання відзиву та доказів.

У підготовчому засіданні 21.01.2025 оголошено перерву до 19.02.2025 об 11:00год.

18.02.2025 через систему "Електронний суд" до суду від представника відповідача - адвоката Тертичного В.В. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у підготовчому засіданні 19.02.2025.

Через загрозу безпеці учасників справи та працівників суду, у зв`язку з тим, що 19.02.2025 на території Харківської області була оголошена повітряна тривога (повідомлення з сайту Офіційна карта повітряних тривог України https://map.ukrainealarm.com, що інформує про повітряну тривогу), підготовче засідання у справі, призначене на 19.02.2025 об 11:00год, не відбулось.

Суд зазначає, що у відповідності до частини 3 статті 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З огляду на викладене, з метою створення учасникам судового процесу необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи, вважає за необхідне з власної ініціативи продовжити строк підготовчого провадження, відповідно до вимог статті 177 ГПК України.

Враховуючи обставини введення в Україні воєнного стану, та об`єктивні причини неможливості проведення підготовчого засідання під час повітряної тривоги, задля збереження безпеки учасників судового процесу та працівників суду, а також з метою реалізації учасниками справи процесуальних прав, передбачених ГПК України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання на іншу дату та час.

Керуючись статтями 12, 120, 177, 181, 182, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів з наступного дня після закінчення шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Призначити підготовче засідання на 05.03.2025 о 13:00год., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м.Харків, проспект Науки. 5, зал судового засідання №413.

Повідомити, що участь у підготовчому засіданні можлива для учасників справи виключно в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області.

Явка представників сторін у підготовче засіданні не обов`язкова.

Ухвала набрала законної сили 19.02.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Лейба