ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

вступна та резолютивна частини

28 січня 2025 року м.Тернопіль Справа № 921/701/24
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Андрусик Н.О.

розглянув справу

за позовом Фермерського господарства МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ, м. Копичинці Тернопільської області

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю ПауерТех Сервіс, м. Київ

про розірвання договору та стягнення 654682грн 86коп.,

за участю представників:

позивача: Вербицький Р.А., адвокат, ордер серії ВО №1093422 від 17.12.2024;

відповідача: не з`явився.

Керуючись ст.ст.4, 11, 20, 42, 46, 129, ч. 1 ст.130, ст.192, 193, п.7 ч.1 ст.231, ст.ст.233, 234, 235, 240, 255 Господарського процесуального кодексу України, ст.7 Закону України «Про судовий збір» господарський суд

УХВАЛИВ:

І. Заяву Фермерського господарства МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ, м. Копичинці Тернопільської області та Товариства з обмеженою відповідальністю ПауерТех Сервіс, м. Київ без номера від 21.01.2025 (вх.№634 від 24.01.2025) про затвердження мирової угоди у даній справі - задовольнити.

ІІ. Затвердити мирову угоду у справі №921/701/24, укладену 09.01.2025 між Фермерським господарством МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ та Товариством з обмеженою відповідальністю ПауерТех Сервіс на наступних умовах:

« 09 січня 2025 року м.Копичинці

Фермерське господарство «МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ» () в особі директора Липки Василя Богдановача, який діє на підставі Статуту (Позивач), з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПауерТех Сервіс» (), в особі директора Горбатенка Івана Ігоровича, який діє на підставі Статуту (Відповідач), з іншої сторони, разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона,

Преамбула

а. між Фермерським господарством «МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ» як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Пауер`Гех Сервіс» як Підрядником укладено договір підряду від 01.08.2023 № 0108-23 (далі - договір);

Ь. між Сторонами виник спір, у зв`язку із невиконанням Відповідачем (Підрядником) зобов`язань перед Позивачем (Замовником), що виникли на підставі укладеного Сторонами договору підряду від 01.08.2023 № 0108-23, зокрема, Відповідач (Підрядник), після отримання авансу в сумі 527 310 грн, згідно з підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 договору, у строк установлений пунктом 4.1 договору до виконання робіт за договором не приступив і в подальшому робіт не виконував, унаслідок чого, роботи за договором не виконані.

с. У провадженні Господарського суду Тернопільської області знаходиться справа №921/701/24 за позовом Позивача до Відповідача про розірвання договору підряду від 01.08.2023. №0108-23 та стягнення коштів в сумі 654682грн 86 коп., з яких: 527 310 грн - сума авансу, сплачена відповідно до платіжної інструкції від 02.08.2023 №734; 127 372 грн 86 коп. - пеня за порушення строків виконання зобов`язання.

d. Сторони, провівши взаємні переговори, дійшли згоди про врегулювання спору мирним шляхом на основі взаємних поступок, керуючись статтями 46, 192, 193 Господарського процесуального кодексу України, уклали Мирову угоду, якій дійшли згоди про наступне:

1. Предмет мирової угоди

1.1. Предметом даної мирової угоди є врегулювання спору між Позивачем та Відповідачем у справі №921/701/24.

1.2. Врегулювання спору здійснюється на наступних умовах:

1.2.1. Відповідач (Підрядник) беззастережно визначає пред`явлений позов, зокрема, фактичні обставини справи та суму заборгованості, яка утворилась внаслідок невиконання Відповідачем (Підрядником) зобов`язань за договором в сумі 654 682 грн 86 коп., з яких: 527 310 грн - сума авансу, сплачена відповідно до платіжної інструкції від 02.08.2023 №734; 127 372 грн 86 коп. - пеня за порушення строків виконання зобов`язання.

1.2.2. Позивач (Замовник) прощає Відповідачу (Підряднику) 87 372 грн 86 коп. (127 372,86- 87 372,86 = 40 000 грн) пені за порушення строків виконання зобов`язання за договором. Тобто, Сторони погодили сплату Відповідачем пені в розмірі 40 000грн.

1.2.3. Для врегулювання спору:

Відповідач зобов`язується сплатити Позивачу суму заборгованості у розмірі 567 310грн, з яких: 527 310 грн - сума авансу за договором, сплачена відповідно до платіжної інструкції від 02.08.2023 №734; 40 000 грн - пеня за порушення строків виконання зобов`язання за договором.

Сторони погоджуються вважати договір підряду від 01.08.2023 № 0108-23, що укладений між Фермерським господарством «МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Пауер`Гех Сервіс», розірваним, з моменту набрання законної сили ухвалою Господарського суду Тернопільської області про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі,

1.2.4. Позивач зобов`язується не пред`являти до Відповідача вимоги, що випливають за невиконання умов договору підряду від 01.08.2023 №0108-23, зокрема, про стягнення решти суми пені та відшкодування шкоди, завданої невиконанням робіт за договором підряду від 01.08.2023 № 0108-23, та інші вимоги, що можуть пред`являтись Замовником до Підрядника за наслідками невиконання договору підряду.

1.2.5. Відповідач сплачує Позивачу 527 310 грн авансу за договором, до передання мирової угоди для затвердження до Суду.

2. Порядок розрахунків

2.1. Відповідач здійснює платежі передбачені пунктом 1.2. розділу 1 цієї угоди шляхом безготівкового грошового переказу коштів на рахунок Позивача, за реквізитами зазначеними в мировій угоді, у наступній послідовності: 527 310 грн - до передання мирової угоди для затвердження до Суду; 40 000 грн - протягом десяти календарних днів, з дня набрання ухвалою Суду про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі законної сили.

2.2. Позивач підтверджує, що на виконання умов мирової угоди, Відповідачем перераховано на рахунок Позивача 527 310 грн, в якості повернення авансу за договором.

3. Інші умови

3.1. Після виконання зобов`язань, передбачених мировою угодою, Сторони не матимуть одна до одної жодних майнових та/або немайнових вимог (претензій), які прямо, чи опосередковано пов`язані з виконанням договору підряду від 01.08.2023 №0108-23, безвідносно до вимог, що складають предмет позову у справі №921/701/24.

3.2. Процесуальні права та обов`язки, а також наслідки їх виконання (не виконання), що випливають із статей 192, 193, 231 ГПК У країни Сторонам зрозумілі.

3.3. Ця Мирова угода складена і підписана Сторонами в трьох оригінальних примірниках українською мовою - по одному для кожної зі Сторін та Господарського суду Тернопільської області.

3.4. Три примірники мирової угоди разом із спільною заявою Сторін подаються до Господарського суду Тернопільської області для розгляду та затвердження.

3.5. Мирова угода набуває чинності з набранням законної сили ухвалою Суду про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі.

Реквізити та підписи Сторін:

ПОЗИВАЧ: Фермерське господарство «МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ» 48260, Тернопільська обл., м. Копичинці, вул.Богуна,буд.45 Код ІВАN НОМЕР_1 ІПН 49 Директор Василь Липка підпис, печаткаВІДПОВІДАЧ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПауерТех Сервіс» Україна, 01014, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 41-Б, офіс 2018 Код ЄДРПОУ - 45226059 IBAN lJA0033700 АТ «ОТП БАНК» в м. Київ Директор Іван Горбатенко» підпис, печатка
ІІІ. Закрити провадження у справі.

ІV. Відповідно до ч.2 ст.193 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання у строк до 28.01.2028.

Стягувач: Фермерське господарство «МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ», вул.Богуна, будинок 45, місто Копичинці Чортківського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35218921.

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВЕЯ", вул.Теліги Олени, будинок 8, місто Тернопіль, ідентифікаційний код 42759049.

V. Повернути Фермерському господарству «МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ» (вул.Богуна, будинок 45, місто Копичинці Чортківського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 35218921) з Державного бюджету України 5139 (п`ять тисяч сто тридцять дев`ять)грн 30коп. судового збору, сплаченого згідно платіжних інструкцій №2154 від 16.12.2024, №2218 від 24.12.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України та п.п.17.5 п.17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з дня проголошення даної ухвали.

Суддя Н.О. Андрусик