ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

18 червня 2024 року м. ОдесаСправа № 916/1247/23
Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Богатиря К.В.

суддів: Поліщук Л.В., Таран С.В.

розглянувши апеляційну Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна»

на рішення Господарського суду Одеської області від 17.05.2024

по справі №916/1247/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна»

до Приватного підприємства Адепт-Комплект

про стягнення 1150116,27грн.

та за зустрічним позовом Приватного підприємства Адепт-Комплект

до Товариства з обмеженою відповідальністю Блок Майстер Україна

про стягнення 843 830 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Блок Майстер Україна" звернулось до господарського суду з позовом до Приватного підприємства "Адепт-Комплект" про стягнення грошових коштів у розмірі 1 150 116,27 грн., з яких 332 600,10 грн. вартість виконаних підрядних робіт, 817 516,17 грн. - 10% коштів від вартості виконаних робіт за актами приймання будівельних робіт №1-7.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконання відповідачем зобов`язань за договором на виготовлення та монтаж металоконструкцій №29/03/21 від 29.03.2021 в частині оплати виконаних робіт за актом №8 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року у сумі 332 600,10 грн., а також щодо утриманням відповідачем 10% коштів, які є вартістю робіт за актами приймання будівельних робіт №1-7.

21.04.2023 Приватне підприємство "Адепт-Комплект" звернулось до суду із зустрічним позовом до ТОВ "Блок Майстер Україна" про стягнення із відповідача грошових коштів у загальному розмірі 843 830 грн., які складаються із суми основного боргу у розмірі 601 476,32 грн., 3% річних у розмірі 32 281,98 грн., збитків від інфляції у розмірі 210 071,70 грн.

Вимоги за зустрічним позовом обґрунтовані допущенням позивачем станом на 06.07.2021 прострочення виконання робіт на 36 календарних днів за договором №29/03/21 від 29.03.2021, що стало підставою для нарахування відповідачем позивачу штрафу у розмірі 8% від вартості несвоєчасно виконаних робіт, сума якого становить 601 476,32 грн., а також нарахування на суму штрафу 3% річних та збитків від інфляції.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 17.05.2024 в позові Товариству з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» до Приватного підприємства «Адепт-Комплект» в частині вимог про стягнення 817 516,17 грн. відмовлено; зустрічний позов задоволено частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер» на користь Приватного підприємства «Адепт-Комплект» штраф у розмірі 601 476,32 грн. (шістсот одна тисяча чотириста сімдесят шість грн. 32 коп.), судовий збір у загальному розмірі 58 081,13 грн. (п`ятдесят вісім тисяч вісімдесят одна грн. 13 коп.); в іншій частині зустрічного позову відмовлено; здійснено поворот виконання рішення Господарського суду Одеської області від 22.06.2023 та додаткового рішення Господарського суду Одеської області від 13.07.2023 по справі № 916/1247/23 шляхом присудження до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» грошових коштів у загальному розмірі 868 768,42 грн. (вісімсот шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят вісім грн. 42 коп.).

До Південно-західного апеляційного господарського суду надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» на рішення Господарського суду Одеської області від 17.05.2024 по справі №916/1247/23.

На момент надходження апеляційної скарги, матеріали справи №916/1247/23 на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду не надходили.

З урахуванням вказаного, колегія суддів дійшла висновку про витребування матеріалів справи №916/1247/23 та відкладення вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна до надходження матеріалів справи на адресу апеляційного суду.

На підставі викладеного та керуючись статтями 232, 234, Господарського процесуального кодексу України, Південно-західний апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1.Відкласти вирішення питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Блок Майстер Україна» на рішення Господарського суду Одеської області від 17.05.2024 по справі №916/1247/23 до надходження матеріалів справи на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду.

2.Доручити Господарському суду Одеської області невідкладно надіслати матеріали справи №916/1247/23 на адресу Південно-західного апеляційного господарського суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий К.В. Богатир

Судді: Л.В. Поліщук

С.В. Таран