УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

27.05.2024справа № 910/15043/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/15043/22

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Альта-Груп» (прос. Космонавта Комарова, буд. 42, літера Ж, м. Київ, 03065; ідентифікаційний код 38317037; далі - Компанія)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вензабуд (вул. Зоологічна, буд. 4-А, офіс 139, м. Київ, 04119; ідентифікаційний код 42056140; далі - Товариство)

про стягнення 1 998 590,82 грн

та за зустрічним позовом Товариства

до Компанії

про стягнення 6 488 738,40 грн,

за участю представників:

Компанії - Щетініна М.Ю. (довіреність від 04.03.2024 №б/н);

Товариства - Касьянова М.Г. (відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; в режимі відеоконференції з використанням сервісу «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом»),

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Товариства: 1 494 822,70 грн основного боргу, що утворився у зв`язку з неналежним виконанням Товариством умов укладеного сторонами договору підряду від 18.05.2021 №01/18-05/21-КРП-3 (далі - Договір); 127 981,39 грн пені; 337 809,71 грн втрат від інфляції та 37 977,02 грн 3 % річних, а всього 1 998 590,82 грн.

25.01.2023 Товариство подало суду зустрічний позов до Компанії про стягнення: 2 717 417,44 грн пені; 1 885 660,48 грн штрафу, нарахованого на підставі пункту 8.3 додатку №1 до Договору та 1 885 660,48 грн штрафу, нарахованого на підставі пункту 8.4 додатку №1 до Договору, а всього 6 488 738,40 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.05.2023 (суддя Чинчин О.В.), залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.10.2023 у справі №910/15043/22 (головуючий суддя Михальська Ю.Б., судді Тищенко А.І. і Скрипка І.М.), у задоволенні первісних позовних вимог Компанії до Товариства про стягнення 1 998 590,82 грн відмовлено; зустрічний позов Товариства задоволено частково; стягнуто з Компанії на користь Товариства 4 993 915,70 грн штрафних санкцій, 74 908,75 грн судового збору та 36 942,15 грн витрат на професійну правничу допомогу; в іншій частині позову - відмовлено.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.04.2024 у справі №910/15043/22 (головуючий суддя Краснов Є.В., судді Мачульський Г.М. і Рогач Л.І.) постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.10.2023 та рішення Господарського суду міста Києва від 10.05.2023 у справі №910/15043/22 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суд міста Києва.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи стало таке.

Передчасними були посилання судів попередніх інстанцій на порушення підрядником строків виконання робіт, які зроблені без урахування доводів скаржника та оцінки наданих ним доказів на підтвердження причин затримки строків виконання робіт. Тобто суди не оцінили надані підрядником докази (листування із замовником про затримку) та не встановили наявність вини лише підрядника у несвоєчасному виконанні робіт, як і не з`ясували обставин сприяння замовником у їх виконанні. Крім того, суди, задовольнивши зустрічні позовні вимоги про притягнення підрядника до відповідальності, передбаченої пунктом 8.4 додатку № 1 до Договору, за виконання ним у період з 01.01.2022 по 30.01.2022 робіт із залученням меншої, ніж передбачена Договором, кількості працівників без письмової згоди замовника, не надали оцінки твердженням скаржника про те, що фіксування цих фактів повинно здійснюватися у день такого порушення шляхом складання відповідного акта, а не через три місяці на підставі листів охоронних організацій.

Вирішуючи цей спір, суди попередніх інстанцій обмежилися лише формальними посиланням на порушення підрядником строків виконання робіт і їх виконання протягом січня 2022 року без обумовленої договором кількості працівників, що, за їх висновками, є достатньою підставою для притягнення підрядника до відповідальності, передбаченої умовами пунктів 8.2-8.4 Договору, шляхом нарахування пені і штрафів, загальний розмір яких перевищує суму боргу замовника перед підрядником зі сплати вартості виконаних робіт.

Суди попередніх інстанцій виходили виключно зі встановлених обставин порушення підрядником строків виконання робіт, тим самим залишивши поза увагою необхідність дослідження обставин несвоєчасного виконання своїх обов`язків як підрядником, так і замовником у сукупності і чи була можливість у підрядника своєчасно виконати роботи без виконання своїх зобов`язань замовником.

Суди першої і апеляційної інстанцій належним чином не з`ясували та не перевірили усіх обставин справи (стосовно затримки підрядником виконання робіт) та пов`язаних з ними доказів (усіх звернень підрядника до замовника із наведенням причин такої затримки, необхідністю вжиття останнім дій задля виконання підрядником робіт та наявності доказів, підтверджуючих наявності у день порушення меншої, ніж передбачена Договором, кількості працівників підрядника на об`єкті), що є порушенням вимог статей 73 - 80, 86, 236 - 238, 282 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного й об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, та встановленням необхідності застосування положень частини третьої статті 551 і статті 614 ЦК України та частини першої статті 233 Господарського кодексу України.

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/4398/23 було передано на розгляд судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.03.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 29.04.2024.

26.04.2024 Компанія подала суду додаткові пояснення, в яких зазначила, що: з боку Підрядника відсутня вина щодо термінів та була фізична неможливість закінчення усього монолітного каркасу до 30.01.2022 у зв`язку з неналежним виконанням замовником своїх Договірних зобов`язань; Товариство затягувало із здачею Компанії проектної документації по секціях 1 та 2 на об`єкті будівництва; у зв`язку з неналежним виконанням Товариством своїх договірних зобов`язань мало місце відставання від погодженого сторонами графіку викання робіт за Договором; враховуючи, що вини Компанії у порушенні строків виконання робіт за Договором немає, то і вимоги зустрічного позову є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, а вимоги первісного позову підлягають задоволенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/15043/22 на 27.05.2024.

27.05.2024 у підготовче засідання з`явилися представники сторін.

Представник позивача за зустрічним позовом у підготовчому засіданні 27.05.2024 просив суд прийняти до розгляду заяву про зменшення розміру зустрічних позовних вимог, в якій просить суд стягнути з Компанії на користь Товариства: 1 999 316,64 грн неустойки (пені) за недодержання строків виконання робіт за Договором та 942 830,24 грн штрафу за прострочення строків виконання робіт на строк понад 10 календарних днів за Договором, а всього 2 942 146,88 грн.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Частиною п`ятою статті 46 ГПК України передбачено, що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Перевіривши дотримання позивачем за зустрічним позовом вимог статті 46 ГПК України, суд приймає заяву Товариства про зменшення розміру позовних вимог до розгляду.

Компанія 24.05.2024 подала суду письмові пояснення щодо заяви Товариства про зменшення розміру зустрічних позовних вимог, в яких зазначила, що:

- частково зменшені позивачем за зустрічним позовом вимоги підтверджують необґрунтованість зустрічного позову;

- Товариство визнало у заяві про зменшення зустрічних позовних вимог, що ним були допущені порушення своїх договірних зобов`язань, проте дане визнання стосувалося лише частини з порушень, які реально мали місце між сторонами за Договором, а іншу частину порушень позивач за зустрічним позовом безпідставно не визнає, з чим Компанія не може погодитися;

- вини відповідача за зустрічним позовом у тому, що графік виконання робіт за Договором було зміщено на 55 днів немає, оскільки ним вживалися всі залежні від нього заходи для усунення перешкод у виконанні робіт.

Суд у підготовчому засіданні 27.05.2024 ставить на обговорення питання щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи №910/15043/22 до судового розгляду по суті.

Представники сторін у підготовчому засіданні 27.05.2024 повідомили суд про те, що заяв і клопотань не мають, ними вчинені всі дії, передбачені у підготовчому провадженні, в зв`язку з чим просили суд розглянути справу по суті.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті на 24.06.2024.

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу №910/15043/22 до судового розгляду по суті на 24.06.24 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

Ухвала набрала законної сили 27.05.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко