УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

21.03.2024Справа № 910/1060/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Вензабуд"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Альта-Груп"
про стягнення 1 655 452,62 грн
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:
не з`явилися.
ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/1060/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЗАБУД» (далі також - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Альта-Груп» (далі також - відповідач) про стягнення:

- авансового платежу в розмірі 267 219,62грн за Додатковою угодою № 7 до Договору підряду №03/06-02/20-МГ(ІІІ) від 06.02.2020р.;

- неустойки (пені) у розмірі 1 388 233,00 грн за порушення строків виконання робіт за Договором підряду № 03/06-02/20-МГ(ІІІ) від 06.02.2020р. та Додатковою угодою № 2 від 19.08.2020р., Додатковою угодою № 3 від 10.12.2020р., Додатковою угодою № 4 від 17.03.2021р. та Додатковою угодою № 7 від 21.07.2021р. до Договору підряду № 03/06-02/20-МГ(ІІІ) від 06.02.2020р.

Підготовче засідання призначене на 21.03.2024.

27.02.2024 відповідачем подано відзив на позов.

Також, 27.02.2023 через загальний відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Альта-Груп» надійшов зустрічний позов до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЗАБУД» про стягнення заборгованості за Додатковою угодою № 7 від 21.07.2021 до договору підряду № 03/06-02/20-МГ(ІІІ) від 06.02.2020 в розмірі 235 149, 42 грн.

Відповідно до ухвали від 20.03.2024 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Альта-Груп» зустрічну позовну заяву та додані до неї документи.

21.03.2024 до суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення з огляду на неможливість уповноваженого представника прибути в підготовче засідання.

Сторони явку уповноважених представників у підготовче засідання 21.03.2024 не забезпечили, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

За результатами розгляду клопотання відповідача про відкладення суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

- перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними.

Як стверджує представник відповідача, він є єдиним представником, який має повноваження на здійснення представництва інтересів ТОВ «БК "Альта-Груп", однак у справі 910/10468/23 він також є єдиним представником ОСББ «ТСББ «Комфорт» та має прийняти участь в судовому засіданні 21.03.2024 о 10:00 год у Верховному Суді.

Проте, представником відповідача не надано доказів на підтвердження повноважень представляти інтереси ОСББ «ТСББ «Комфорт» у справі № 910/10468/23 під час судового засідання 21.03.2024 о 10:00 у Верховному Суді. Також, не надано доказів призначення такої справи до розгляду саме в зазначений у клопотанні час.

Суд вирішив відмовити у задоволенні клопотання представника відповідача про відкладення, оскільки представником не доведено поважних причин неявки, як це передбачено законодавством.

З огляду на строки розгляду справи та на те, що в підготовчому провадженні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, суд не вбачає підстав для відкладення судового засідання та вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 12, 177, 178, 185, 195, 196, 207, 234, Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/1060/24 призначити на 09.05.24 о 12:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21. Явку сторін визнати обов`язковою.

3. Повідомити учасників процесу про розгляд справи по суті.

4. Попередити учасників судового процесу про наслідки неявки в судове засідання відповідно до ст. ст. 202-203 Господарського процесуального кодексу України.

5. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 58 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.О.Підченко