УХВАЛА

м. Київ

14.03.2024Справа № 910/1469/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., за участю секретаря судового засідання Демидової А.А., розглянувши заяву Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації з грошовими вимогами до боржника

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕРРА-ІНКОГНІТО"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" (ідентифікаційний код 36844492)

про банкрутство

Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1". Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРРА-ІНКОГНІТО" кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" на загальну суму 5 009 852, 24 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника та процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна боржника призначено арбітражного Лободу Валерія Олексійовича. Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 28.04.2020.

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 28.04.2020 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРРА-ІНКОГНІТО" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" на загальну суму 7 075 822,31 грн., з яких: 67 729, 00 грн. - вимоги першої черги, 6 485 454,70 грн. - вимоги четвертої черги, а 522 638, 61 грн. - вимоги шостої черги. Затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 7 075 822,31 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 10.12.2020 визнано боржника банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Лободу В.О

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2021 затверджено звіт арбітражного керуючого Лободи В.О. про нарахування грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі за період з 16.11.2020 по 30.11.2021 на загальну суму 220 500, 00 грн. Клопотання ліквідатора боржника про стягнення оплати послуг - залишити без задоволення. Достроково припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" арбітражного керуючого Лободи Валерія Олексійовича. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" арбітражного керуючого Марченко Яну Василівну.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕРРА-ІНКОГНІТО". Достроково припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" арбітражного керуючого Марченко Яни Василівни. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича. Продовжено ліквідатору боржника арбітражному керуючому Вербицькому Олексію Вікторовичу строк для подання суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців, тобто до 22.12.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2023 визнано ГУ ДПС у м. Києві кредитором боржника на суму 10.312, 49 грн. - вимоги третьої черги.

04.12.2023 ліквідатор боржника звернувся до суду із заявою про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника та стягнення 8 260 790,38 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2023 прийнято до розгляду заяву ліквідатора боржника про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника та стягнення 8 260 790,38 грн. та призначено її до розгляду на 23.01.2024.

14.12.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича про продовження строку для подання суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців.

18.12.2023 від Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 591 570,95 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2023 заяву Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації з грошовими вимогами до боржника призначено до розгляду на 23.01.2024.

Так, згідно розпорядження № 01.3-16/417/24 від 05.02.2024, відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів судової справи № 910/1469/20 та заяв, зареєстрованих до картки додаткових матеріалів справи за вхідним № 01-20/9991/23, 01-20/10279/23, 01-27/837/23, у зв`язку із звільненням судді Паська М.В .

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 910/1469/20 та заяви, зареєстровані до картки додаткових матеріалів справи за вхідним № 01-20/9991/23, 01-20/10279/23, 01-27/837/23, передано на розгляд судді Стасюку С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.02.2024 справу № 910/1469/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" прийнято до свого провадження. Судове засідання щодо розгляду клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича про продовження строку для подання суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута та заяви Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації з грошовими вимогами до боржника призначено на 14.03.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2024 у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторович про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора банкрута на шість місяців відмовлено. Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" арбітражному керуючому Вербицькому Олексію Вікторовичу виконувати повноваження ліквідатора банкрута до прийняття судом рішення про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу боржника та закриття провадження у справі.

Також у даному судовому засіданні розглядалась заява Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації з грошовими вимогами до боржника на суму 1 186 377, 78 грн.

Ліквідатор зазначив, що подав до суду повідомлення про результати розгляду грошових вимог Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації до боржника, та вказав, що кредиторські вимоги були визнані ліквідатором в повному обсязі.

Як вбачається із поданої заяви, заявлені кредитором вимоги складають 1 186 377, 78 грн, з яких: 360 994, 53 грн - пені, 173 073, 57 грн - штрафу за прострочення виконання робіт на понад 30 днів за договором підряду № 6 на виконання будівельних робіт від 14.06.2013, 27 408, 51 грн - штрафу за не подання замовнику двічі на місяць актів виконаних робіт, 24 725, 65 грн - штрафу за прострочення виконання робіт визначених у календарному графіку в термін понад 10 днів та 11 722,89 гривень - судових витрат, що підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва від 13.10.2014 у справі № 910/17421/14.

Також, рішенням Господарського суду м. Києва від 13.11.2014 у справі № 910/17422/14 в інтересах держави в особі управління капітального будівництва Миколаївської ОДА з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕРРА-ІНКОГНІТО" було стягнуто 376 206,92 грн - пені, 149 627,75 грн - штрафу за прострочення виконання робіт на понад 30 днів за договором підряду № 7 на виконання будівельних робіт від 14.06.2013, 24 441,53 грн - штрафу за не подання замовнику двічі на місяць актів виконаних робіт, 21 375,39 грн - штрафу за прострочення виконання робіт визначених у календарному графіку в термін понад 10 днів та 11 433,04 грн - судових витрат.

Згідно повідомлення ліквідатора банкрута про результати розгляду грошових вимог Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації від 02.01.2024 за вих. № 02-02-96/4 ліквідатором кредиторські вимоги визнано в повному обсязі та включено до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" 1 181 009, 78 грн - до четвертої черги, 5 368, 00 грн - судовий збір за подачу заяви з грошовими вимогами - до першої черги.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмету спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному зверненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

З огляду на викладене вище, розглянувши заяву Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 186 377, 78 грн, дослідивши матеріали справи та оцінивши додані до заяви докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, тому вважає за доцільне подану заяву задовольнити та визнати заявлені кредитором вимоги до боржника на загальну суму 1 186 377, 78 грн в тому числі й судовий збір за подачу заяви з грошовими вимогами.

Водночас, враховуючи приписи ч. 2 ст. 47 та ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, вказані вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" в наступній черговості: 5 368, 00 грн - вимоги першої черги, 23 155, 93 грн - вимоги четвертої черги, 1 157 853, 85 грн - вимоги шостої черги.

Керуючись ст. 41, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації з грошовими вимогами до боржника на суму 1 186 377, 78 грн - задовольнити.

2. Визнати кредиторські вимоги Управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації до Товариства з обмеженою відповідальністю "КИЇВ-ГРАДОБУД-БМП 1" на загальну суму 1 186 377, 78 грн, з яких: 5 368, 00 грн - вимоги першої черги, 23 155, 93 грн - вимоги четвертої черги, 1 157 853, 85 грн - вимоги шостої черги.

3. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору та кредиторам.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 15.03.2024.

Суддя Сергій СТАСЮК