УХВАЛА

м. Київ

04.03.2024Справа № 910/7420/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Ковтуна С.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Міністерства оброни України

до дочірнього підприємства державної компанія "Укрспецекспорт" - державного госпрозрахункового зовнішньоекономічного підприємства "Спецтехноекспорт"

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, компанія EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

про стягнення 18462646,13 грн

Представники:

Від позивача Хатунцева І.В.

Від відповідача Свиридов І.Б.

Від третьої особи не прибув

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулося з позовом Міністерство оброни України до дочірнього підприємства державної компанія "Укрспецекспорт" - державного госпрозрахункового зовнішньоекономічного підприємства "Спецтехноекспорт" про стягнення 18462646,13 грн за державним контрактом на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення № 403/1/22/123 від 14.04.2022.

Суд своєю ухвалою від 12.05.2023 відкрив провадження у справі, постановив розглядати справу в порядку загального позовного провадження.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач поставив товар оборонного призначення з порушенням строку, встановленого державним контрактом на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення № 403/1/22/123 від 14.04.2022 (далі - Контракт), а тому повинен сплатити за прострочення виконання зобов`язання 13227256,52 грн пені та 5235389,61 грн штрафу.

Відповідач не заперечив факт порушення ним умов Контракту щодо строку постачання товару, водночас вважає, що наявні обставини звільнення його від відповідальності за прострочення виконання зобов`язання. Такими обставинами є введення на території України з 24.02.2022 воєнного стану, що є підставою для застосування положень статті 233 Господарського кодексу України, яка надає право суду зменшити розмір штрафних санкцій.

Дочірнє підприємство державної компанія "Укрспецекспорт" - державного госпрозрахункового зовнішньоекономічного підприємства "Спецтехноекспорт" подало клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, компанії EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Обґрунтовуючи клопотання заявник зазначає, що при укладені і виконанні Контракту відповідач здійснював комерційну діяльність у галузі імпорту продукції військового призначення у експортера, визначеного позивачем, про що свідчить Сертифікат кінцевого споживача. Продукція, яка поставлена ним за Контрактом, придбана у компанії EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., а тому наслідком стягнення санкцій за порушення строку постачання за Контрактом є виникненням обов`язку у компанії EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. з відшкодування збитків відповідачу.

Суд своєю ухвалою від 24.07.2024 постановив залучити до участі у справі третю особу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, компанію EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. (Kodanska 521/57, CZ10100, Praha 10, Czech Republic), відкласти підготовче засідання до 12.02.24 о 10:00 та зупинити провадження у справі.

Призначене на 12.02.2024 підготовче засідання не відбулося, у зв`язку з перебуванням судді Ковтуна С.А. на лікарняному.

Суд своєю ухвалою від 20.02.2024 постановив призначити підготовче засідання на 04.03.2024.

За результатами підготовчого засідання, проведеного 04.03.2024, суд вважає за необхідне закрити підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 121, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/7420/23 до судового розгляду по суті.

2. Призначити розгляд справи по суті у судовому засіданні на 01.04.24 об 11:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 23 .

3. Викликати учасників процесу в судове засідання.

Роз`яснити, що неявка в судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених статтею 202 ГПК України. У разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 04.03.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя С. А. Ковтун