ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024м. ХарківСправа № 922/5084/23

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аріт К.В.

при секретарі судового засідання Пономар Є. А.

розглянувши в порядку загального позовного провадження справу

за позовом Приватного підприємства "АЙ КІВІ", м.Харків (адреса: 61112, м.Харків, вул.Руслана Плоходька,4-А, кв.30)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ретто, ЛТД", м.Харків (адреса: 61046, м.Харків, пр.Олександрівський,61)
про стягнення 7770000,00 грн
за участю представників:

позивача - Темнюкова М.І. (адвокат, ордер АХ №1163831 від 18.12.2023);

відповідача - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

30.11.2023 року позивач - Приватне підприємство "АЙ КІВІ" звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ретто, ЛТД" про стягнення заборгованості в розмірі 8611312,27 грн, з яких: 1047321,76 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №1-АБР від 23.09.2022 року; 1512798,10 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №2-ВК від 23.09.2022 року; 930952,67 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №3-ГН від 23.09.2022 року; 1396429,02грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №4-ЕЛ від 23.09.2022 року; 1512798,10 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №5-ОВ від 23.09.2022 року; 349107,26 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №6-ПЗ від 23.09.2022 року; 1163690,85грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №7-ОБ від 23.09.2022 року; 698214,51 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №8-РКН від 23.09.2022 року.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05.12.2023 року позовну заяву залишено без руху, встановивши позивачу строк та спосіб усунення недоліків.

21.12.2023 року позивач надав до суду заяву (вх.№35214) про усунення недоліків та заяву про уточнення позовних вимог (вх.№35209), в якій відмовився від стягнення 3% річних та інфляційних втрат та просить стягнути заборгованість в розмірі 7770000,00 грн, з яких: 945000,00 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №1-АБР від 23.09.2022 року; 1365000,00 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №2-ВК від 23.09.2022 року; 840000,00 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №3-ГН від 23.09.2022 року; 1260000,00 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №4-ЕЛ від 23.09.2022 року; 1365000,00грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №5-ОВ від 23.09.2022 року; 315000,00 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №6-ПЗ від 23.09.2022 року; 1050000,00 грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №7-ОБ від 23.09.2022 року; 630000,00грн - заборгованість за договором на виконання робіт з проектування №8-РКН від 23.09.2022 року.

Отже в прохальній частині заяви позивач просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» на користь Приватного підприємства «АЙ КІВІ» заборгованість в сумі 7770000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 26.12.2023 року відкрито провадження у справі №922/5084/23 та призначено підготовче засідання на 23.01.2024 року, прийнято до розгляду заяву позивача про зменшення розміру позовних вимог, постановлено проводити подальший розгляд справи з урахуванням даної заяви.

23.01.2024 року представник позивача надав до суду заяву (вх.№2015) про розгляд справи за відсутності представника позивача.

Протокольною ухвалою суду від 23.01.2024 року було відкладено підготовче засідання на 30.01.2024 року.

26.01.2024 року представник відповідача надав до суду пояснення (вх.№2377), в яких повідомив, що ТОВ "Ретто, ЛТД" дійсно має заборгованість перед ПП "АЙ КІВІ". Також зазначив, що позов визнає в повному обсязі та не заперечує проти задоволення позовних вимог.

Надані документи прийняті судом до розгляду та долучені до матеріалів справи.

Представник позивача у судовому засіданні 30.01.2024 року позов підтримував.

Представник відповідача у судове засідання 30.01.2024 року не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа.

Згідно з чч.3,4 ст.185 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.

Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 191, 192 цього Кодексу.

Відповідно до ст.191 ГПК України відповідач може визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Суд не приймає визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Дослідивши надану відповідачем заяву про визнання позову, суд встановив, що вона підписана повноважним представником відповідача, не суперечить закону, не порушує права чи інтереси інших осіб, у зв`язку з чим приймає визнання позову відповідачем та ухвалює рішення у справі.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

23.09.2022 року між Приватним підприємством «АЙ КІВІ» (надалі - Позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» (надалі - Замовник, Відповідач) було укладено Договір на виконання робіт з проектування № 1-АБР (надалі Договір1).

Згідно з п.2.1. Договору1 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується своїми силами та засобами, за завданням замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи з реконструкції на розділи, вказані в додатку №2 договору - Об`єкт: нежитлова будівля літ. "А3" під багатоквартирний житловий будинок по пр.Олександрівський, 61 у м.Харкові, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.2. Договору1 детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов`язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору, а саме: виконання креслень ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення».

Відповідно до п. 3.1. Договору1 Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

Пунктом 4.2. Договору1 встановлено, що Виконавець зобов`язується завершити виконання проектних робіт упродовж 3 (трьох) місяців від дати укладення цього Договору. Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

Відповідно до п.4.8. Договору1 проектні роботи (або їх частина) вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Розділом 5 Договору1 Сторонами встановлена договірна ціна та порядок розрахунків за Договором1.

Зокрема, згідно з п.5.1. Договору1 договірна ціна робіт за цим Договором становить 900000,00грн (дев`ятсот тисяч гривень 00 коп). За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України гривні шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Відповідно до п.5.3. Договору1 розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Крім того, п. 8.6. Договору1 встановлено те, що Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи, якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договору1 договірні санкції та пеня, що передбачені п. п.8.28.6 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Позивач виконав свої зобов`язання за Договором1, надавши Відповідачу креслення ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення», що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 25.11.2022 року на суму 900000,00 грн, який підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача.

Однак, відповідач свої зобов`язання щодо проведення розрахунків за виконані роботи не виконав, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 900000,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 45000,00 грн пені, у зв`язку з порушенням строків проведення розрахунків за виконані роботи.

23.09.2022 року між Приватним підприємством «АЙ КІВІ» (надалі - Позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» (надалі - Замовник, Відповідач) було укладено Договір на виконання робіт з проектування № 2-ВК (надалі Договір2).

Згідно з п.2.1. Договору2 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується своїми силами та засобами, за завданням замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи з реконструкції на розділи, вказані в додатку №2 договору - Об`єкт: нежитлова будівля літ. "А3" під багатоквартирний житловий будинок по пр.Олександрівський, 61 у м.Харкові, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.2. Договору2 детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов`язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору, а саме: виконання креслень ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «інженерні мережі водопроводу та каналізації».

Відповідно до п. 3.1. Договору2 Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

Пунктом 4.2. Договору2 встановлено, що Виконавець зобов`язується завершити виконання проектних робіт упродовж 3 (трьох) місяців від дати укладення цього Договору. Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

Відповідно до п.4.8. Договору2 проектні роботи (або їх частина) вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Розділом 5 Договору2 Сторонами встановлена договірна ціна та порядок розрахунків за Договором1.

Зокрема, згідно з п.5.1. Договору2 договірна ціна робіт за цим Договором становить 1300000,00грн (один мільйон триста тисяч гривень 00 коп). За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України гривні шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Відповідно до п. 5.3. Договору2 розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Крім того, п. 8.6. Договору2 встановлено те, що Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи, якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договору2 договірні санкції та пеня, що передбачені пп.8.28.6 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Позивач виконав свої зобов`язання за Договором2, надавши Відповідачу креслення ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення», що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 08.12.2022 року на суму 1300000,00 грн, який підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача.

Однак, відповідач свої зобов`язання щодо проведення розрахунків за виконані роботи не виконав, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 1300000,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 65000,00 грн пені, у зв`язку з порушенням строків проведення розрахунків за виконані роботи.

23.09.2022 року між Приватним підприємством «АЙ КІВІ» (надалі - Позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» (надалі - Замовник, Відповідач) було укладено Договір на виконання робіт з проектування № 3-ГН (надалі Договір3).

Згідно з п.2.1. Договору3 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується своїми силами та засобами, за завданням замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи з реконструкції на розділи, вказані в додатку №2 договору - Об`єкт: нежитлова будівля літ. "А3" під багатоквартирний житловий будинок по пр.Олександрівський, 61 у м.Харкові, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.2. Договору3 детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов`язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору, а саме: виконання креслень ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «генеральний план».

Відповідно до п. 3.1. Договору3 Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

Пунктом 4.2. Договору3 встановлено, що Виконавець зобов`язується завершити виконання проектних робіт упродовж 3 (трьох) місяців від дати укладення цього Договору. Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

Відповідно до п.4.8. Договору3 проектні роботи (або їх частина) вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Розділом 5 Договору3 Сторонами встановлена договірна ціна та порядок розрахунків за Договором3.

Зокрема, згідно з п.5.1. Договору3 договірна ціна робіт за цим Договором становить 800000,00грн (вісімсот тисяч гривень 00 коп). За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України гривні шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Відповідно до п. 5.3. Договору3 розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Крім того, п. 8.6. Договору3 встановлено те, що Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи, якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договору3 договірні санкції та пеня, що передбачені пп.8.28.6 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Позивач виконав свої зобов`язання за Договором3, надавши Відповідачу креслення ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення», що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 23.12.2022 року на суму 800000,00 грн, який підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача.

Однак, відповідач свої зобов`язання щодо проведення розрахунків за виконані роботи не виконав, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 800000,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 40000,00 грн пені, у зв`язку з порушенням строків проведення розрахунків за виконані роботи.

23.09.2022 року між Приватним підприємством «АЙ КІВІ» (надалі - Позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» (надалі - Замовник, Відповідач) було укладено Договір на виконання робіт з проектування № 4-ЕЛ (надалі Договір4).

Згідно з п.2.1. Договору4 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується своїми силами та засобами, за завданням замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи з реконструкції на розділи, вказані в додатку №2 договору - Об`єкт: нежитлова будівля літ. "А3" під багатоквартирний житловий будинок по пр.Олександрівський, 61 у м.Харкові, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.2. Договору4 детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов`язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору, а саме: виконання креслень ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «інженерні мережі електропостачання, електрозабезпечення».

Відповідно до п. 3.1. Договору4 Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

Пунктом 4.2. Договору4 встановлено, що Виконавець зобов`язується завершити виконання проектних робіт упродовж 3 (трьох) місяців від дати укладення цього Договору. Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

Відповідно до п.4.8. Договору4 проектні роботи (або їх частина) вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Розділом 5 Договору4 Сторонами встановлена договірна ціна та порядок розрахунків за Договором4.

Зокрема, згідно з п.5.1. Договору4 договірна ціна робіт за цим Договором становить 1200000,00грн (один мільйон двісті тисяч гривень 00 коп). За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України гривні шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Відповідно до п. 5.3. Договору4 розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Крім того, п. 8.6. Договору4 встановлено те, що Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи, якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договору4 договірні санкції та пеня, що передбачені пп.8.28.6 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Позивач виконав свої зобов`язання за Договором4, надавши Відповідачу креслення ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення», що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 30.11.2022 року на суму 1200000,00 грн, який підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача.

Однак, відповідач свої зобов`язання щодо проведення розрахунків за виконані роботи не виконав, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 1200000,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 60000,00 грн пені, у зв`язку з порушенням строків проведення розрахунків за виконані роботи.

23.09.2022 року між Приватним підприємством «АЙ КІВІ» (надалі - Позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» (надалі - Замовник, Відповідач) було укладено Договір на виконання робіт з проектування №5-ОВ (надалі Договір5).

Згідно з п.2.1. Договору5 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується своїми силами та засобами, за завданням замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи з реконструкції на розділи, вказані в додатку №2 договору - Об`єкт: нежитлова будівля літ. "А3" під багатоквартирний житловий будинок по пр.Олександрівський, 61 у м.Харкові, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.2. Договору5 детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов`язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору, а саме: виконання креслень ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «опалення та вентиляція».

Відповідно до п. 3.1. Договору5 Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

Пунктом 4.2. Договору5 встановлено, що Виконавець зобов`язується завершити виконання проектних робіт упродовж 3 (трьох) місяців від дати укладення цього Договору. Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

Відповідно до п.4.8. Договору5 проектні роботи (або їх частина) вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Розділом 5 Договору5 Сторонами встановлена договірна ціна та порядок розрахунків за Договором5.

Зокрема, згідно з п.5.1. Договору5 договірна ціна робіт за цим Договором становить 1300000,00грн (один мільйон триста тисяч гривень 00 коп). За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України гривні шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Відповідно до п. 5.3. Договору5 розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Крім того, п. 8.6. Договору5 встановлено те, що Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи, якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договору5 договірні санкції та пеня, що передбачені пп.8.28.6 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Позивач виконав свої зобов`язання за Договором5, надавши Відповідачу креслення ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення», що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 15.12.2022 року на суму 1300000,00 грн, який підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача.

Однак, відповідач свої зобов`язання щодо проведення розрахунків за виконані роботи не виконав, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 1300000,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 65000,00 грн пені, у зв`язку з порушенням строків проведення розрахунків за виконані роботи.

23.09.2022 року між Приватним підприємством «АЙ КІВІ» (надалі - Позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» (надалі - Замовник, Відповідач) було укладено Договір на виконання робіт з проектування №6-ПЗ (надалі Договір6).

Згідно з п.2.1. Договору6 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується своїми силами та засобами, за завданням замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи з реконструкції на розділи, вказані в додатку №2 договору - Об`єкт: нежитлова будівля літ. "А3" під багатоквартирний житловий будинок по пр.Олександрівський, 61 у м.Харкові, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.2. Договору6 детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов`язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору, а саме: виконання креслень ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «пояснювальна записка».

Відповідно до п. 3.1. Договору6 Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

Пунктом 4.2. Договору6 встановлено, що Виконавець зобов`язується завершити виконання проектних робіт упродовж 3 (трьох) місяців від дати укладення цього Договору. Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

Відповідно до п.4.8. Договору6 проектні роботи (або їх частина) вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Розділом 5 Договору6 Сторонами встановлена договірна ціна та порядок розрахунків за Договором6.

Зокрема, згідно з п.5.1. Договору6 договірна ціна робіт за цим Договором становить 300000,00грн (триста тисяч гривень 00 коп). За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України гривні шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Відповідно до п. 5.3. Договору6 розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договору6 договірні санкції та пеня, що передбачені пп.8.28.6 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Позивач виконав свої зобов`язання за Договором6, надавши Відповідачу креслення ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення», що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 12.01.2023 року на суму 300000,00 грн, який підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача.

Однак, відповідач свої зобов`язання щодо проведення розрахунків за виконані роботи не виконав, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 300000,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 15000,00 грн пені, у зв`язку з порушенням строків проведення розрахунків за виконані роботи.

23.09.2022 року між Приватним підприємством «АЙ КІВІ» (надалі - Позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» надалі - Замовник, Відповідач) було укладено Договір на виконання робіт з проектування №7-ОБ (надалі Договір7).

Згідно з п.2.1. Договору7 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується своїми силами та засобами, за завданням замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи з реконструкції на розділи, вказані в додатку №2 договору - Об`єкт: нежитлова будівля літ. "А3" під багатоквартирний житловий будинок по пр.Олександрівський, 61 у м.Харкові, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.2. Договору7 детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов`язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору, а саме: виконання креслень ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «проект організації будівництва».

Відповідно до п. 3.1. Договору7 Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

Пунктом 4.2. Договору7 встановлено, що Виконавець зобов`язується завершити виконання проектних робіт упродовж 3 (трьох) місяців від дати укладення цього Договору. Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

Відповідно до п.4.8. Договору7 проектні роботи (або їх частина) вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Розділом 5 Договору7 Сторонами встановлена договірна ціна та порядок розрахунків за Договором7.

Зокрема, згідно з п.5.1. Договору7 договірна ціна робіт за цим Договором становить 1000000,00грн (один мільйон гривень 00 коп). За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України гривні шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Відповідно до п. 5.3. Договору7 розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Крім того, п. 8.6. Договору7 встановлено те, що Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи, якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договору7 договірні санкції та пеня, що передбачені пп.8.28.6 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Позивач виконав свої зобов`язання за Договором7, надавши Відповідачу креслення ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення», що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 19.01.2023 року на суму 1000000,00 грн, який підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача.

Однак, відповідач свої зобов`язання щодо проведення розрахунків за виконані роботи не виконав, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 1000000,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 50000,00 грн пені, у зв`язку з порушенням строків проведення розрахунків за виконані роботи.

23.09.2022 року між Приватним підприємством «АЙ КІВІ» (надалі - Позивач, Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ретто,ЛТД» (надалі - Замовник, Відповідач) було укладено Договір на виконання робіт з проектування №8-РКН (надалі Договір8).

Згідно з п.2.1. Договору8 в порядку та на умовах, визначених цим договором, виконавець зобов`язується своїми силами та засобами, за завданням замовника та за його рахунок, виконати проектні роботи з реконструкції на розділи, вказані в додатку №2 договору - Об`єкт: нежитлова будівля літ. "А3" під багатоквартирний житловий будинок по пр.Олександрівський, 61 у м.Харкові, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.2. Договору8 детальний зміст та обсяги робіт, які Виконавець зобов`язується виконати відповідно до цього Договору, визначається у Завданні на проектуванні (додаток до цього Договору), яке з моменту його підписання Сторонами стає невід`ємною частиною цього Договору, а саме: виконання креслень ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «розрахунок класу наслідків (відповідальності) для об`єкта будівництва».

Відповідно до п. 3.1. Договору8 Виконавець виконує проектні роботи відповідно до Завдання на проектування. Завдання на проектування складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН та може корегуватись винятково у письмовій формі шляхом укладення Додаткового договору.

Пунктом 4.2. Договору8 встановлено, що Виконавець зобов`язується завершити виконання проектних робіт упродовж 3 (трьох) місяців від дати укладення цього Договору. Строки виконання робіт можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення Додаткового договору про це.

Відповідно до п.4.8. Договору8 проектні роботи (або їх частина) вважаються прийнятими з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Розділом 5 Договору8 Сторонами встановлена договірна ціна та порядок розрахунків за Договором8.

Зокрема, згідно з п.5.1. Договору8 договірна ціна робіт за цим Договором становить 600000,00грн (шістсот тисяч гривень 00 коп). За цим Договором оплата робіт (у тому числі передоплата) здійснюється Замовником у національній валюті України гривні шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі.

Відповідно до п. 5.3. Договору8 розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Крім того, п. 8.6. Договору8 встановлено те, що Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи, якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договору8 договірні санкції та пеня, що передбачені пп.8.28.6 цього Договору, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Позивач виконав свої зобов`язання за Договором8, надавши Відповідачу креслення ескізного проекту стадії «Проект», до складу якого входить розділ «архітектурно-будівельні рішення», що підтверджується Актом приймання-передачі виконаних робіт від 23.01.2023 року на суму 600000,00 грн, який підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача.

Однак, відповідач свої зобов`язання щодо проведення розрахунків за виконані роботи не виконав, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість у розмірі 600000,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 30000,00 грн пені, у зв`язку з порушенням строків проведення розрахунків за виконані роботи.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки, зокрема, з договорів та інших правочинів.

Згідно з ч.1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ч.1 ст.193 Господарського кодексу України (далі - ГК України) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Згідно з ч.1 ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з ч.1 ст.843 ЦК України у договорі підряду встановлюється ціна роботи або спосіб її визначення.

Відповідно до чч.1,3 ст.844 ЦК України ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.

Відповідно до ст.846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Як вбачається з Актів приймання-передачі виконаних робіт від 25.11.2022 року на суму 900000,00, від 08.12.2022 року на суму 1300000,00 грн, від 23.12.2022 року на суму 800000,00, від 30.11.2022 року на суму 1200000,00 грн, від 15.12.2022 року на суму 1300000,00 грн, від 12.01.2023 року на суму 300000,00 грн, від 19.01.2023 року на суму 1000000,00 грн, від 23.01.2023 року на суму 600000,00 грн, які без жодних зауважень та заперечень підписані сторонами, позивачем належним чином виконана передбачена Договором частина робіт, на загальну суму 7400000,00 грн.

Згідно з ч.1 ст.854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Як вбачається з положень п.5.3 договорів, сторонами обумовлено, що розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Проте, станом на момент розгляду справи вартість виконаних та прийнятих робіт за договорами відповідно до наданих актів відповідачем не оплачена.

Позовні вимоги відповідачем визнані в повному обсязі, у зв`язку з чим, суд дійшов висновку, що сума основного боргу за договорами відповідно до актів приймання-передачі у розмірі 7400000,00 грн є обґрунтованою та підлягає стягненню з відповідача на користь позивача.

Щодо нарахування пені.

Крім суми боргу, позивачем заявлена до стягнення пеня за кожним актом по кожному з Договорів.

Факт прострочення відповідачем виконання своїх зобов`язань щодо сплати заборгованості за виконані роботи підтверджується матеріалами справи та визнана відповідачем.

Згідно з ст.549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Відповідно до ч.4 ст.231 ГК України у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 8.6. Договорів встановлено, що Замовник, у випадку порушення строків проведення розрахунків за виконані роботи, якщо Сторони у відповідному додатку до цього Договору погодили поетапне фінансування виконання робіт, сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі 5 % від суми заборгованості.

Відповідно до пп. 8.7., 8.8. Договорів договірні санкції та пеня, що передбачені пп.8.28.6 Договорами, є самостійними видами забезпечення виконання зобов`язань, що обумовлені цим Договором, та застосовуються незалежно одне від одного. Виплата передбачених цим Договором договірних санкцій, пені та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за цим Договором.

Як зазначено в постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду Верховного Суду від 02.10.2020 року у справі №911/19/19 суд має з`ясовувати обставини, пов`язані з правильністю здійснення позивачем розрахунку, та здійснити оцінку доказів, на яких цей розрахунок ґрунтується. У разі якщо відповідний розрахунок позивачем здійснено неправильно, то господарський суд, з урахуванням конкретних обставин справи, самостійно визначає суми нарахувань, які підлягають стягненню, не виходячи при цьому за межі визначеного позивачем періоду часу, протягом якого, на думку позивача, мало місце невиконання такого зобов`язання, та зазначеного позивачем максимального розміру стягуваних сум нарахувань.

З огляду на вимоги статей 79, 86 ГПК України суд з`ясував обставини щодо правильності здійснення позивачем відповідних розрахунків.

Судом встановлено, що розрахунки позивача по нарахуванню пені є невірними, з огляду на наступне.

В розрахунку, який міститься в позовній заяві, позивач нараховує пеню по кожному договору та Акту окремо, починаючи з 16.11.2022 року до 15.11.2023 року.

Відповідно до п. 5.3 договорів сторонами обумовлено, що розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником протягом 10-ти календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт.

Отже, остаточний розрахунок відповідно до підписаних актів мав бути здійснений відповідачем у строк:

- акт приймання-передачі виконаних робіт від 25.11.2022 року на суму 900000,00грн - до 05.12.2022 року;

- акт приймання-передачі виконаних робіт від 08.12.2022 року на суму 1300000,00 грн - до 18.12.2022 року;

- акт приймання-передачі виконаних робіт від 23.12.2022 року на суму 800000,00 грн - до 02.01.2023 року;

- акт приймання-передачі виконаних робіт від 30.11.2022 року на суму 1200000,00 грн - до 10.12.2022 року;

- акт приймання-передачі виконаних робіт від 15.12.2022 року на суму 1300000,00 грн - до 25.12.2022 року;

- акт приймання-передачі виконаних робіт від 12.01.2023 року на суму 300000,00 грн - до 22.01.2023 року;

- акт приймання-передачі виконаних робіт від 19.01.2023 року на суму 1000000,00 грн - до 29.01.2023 року;

- акт приймання-передачі виконаних робіт від 23.01.2023 року на суму 600000,00 грн - до 02.02.2023 року.

При цьому нарахування пені починається з дня, наступного за останнім днем, у який зобов`язання мало бути виконане.

Відповідно до ч.6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців із дня, коли зобов`язання повинно було бути виконане.

Даним приписом передбачено не позовну давність, а період часу, за який нараховується пеня і який не повинен перевищувати шести місяців від дня, коли відповідне зобов`язання мало бути виконане; законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду. Його перебіг починається з дня, наступного за останнім днем, у який зобов`язання мало бути виконане, і початок такого перебігу не може бути змінений за згодою сторін. Необхідно також мати на увазі, що умова договору про сплату пені за кожний день прострочення виконання зобов`язання не може розцінюватися як установлення цим договором іншого, ніж передбачений частиною шостою статті 232 ГК України, строку, за який нараховуються штрафні санкції.

Таким чином, законодавець передбачив право сторін визначати у договорі розмір санкцій і строки їх нарахування за прострочення виконання зобов`язання. У разі відсутності таких умов у договорі нарахування штрафних санкцій припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано відповідно до частини 6 статті 232 ГК України.

Отже Законом або укладеним сторонами договором може бути передбачено більшу або меншу тривалість цього періоду. Його перебіг починається із дня, наступного за останнім днем, у який зобов`язання мало бути виконано, і початок такого перебігу не може бути змінений за згодою сторін.

Аналогічна правова позиція наведена у постанові Верховного Суду від 10.07.2018 у справі № 927/1091/17.

Також подібні за змістом до даних правовідносин є висновки у ряді інших постанов Верховного Суду, зокрема, у постанові від 07.06.2019 по справі №910/23911/16, у постанові від 13.09.2019 по справі №902/669/18, від 12.06.2018 по справі № 910/4164/17, від 22.11.2018 по справі № 903/962/17,у яких висловлено позицію про те, що умова договору про сплату пені за кожний день прострочення виконання зобов`язання не може розцінюватися як установлення цим договором іншого, ніж передбачений частиною шостою статті 232 ГК України, строку, за який нараховуються штрафні санкції".

Договори не містить умов нарахування пені більше 6 місяців.

Пункт 8.6 Договорів не містить ні іншого строку, відмінного від встановленого частиною 6 статті 232 ГК України, наприклад, який є більшим шести місяців, ні вказівки на подію, що має неминуче настати.

Отже кінцевий строк нарахування пені на заборгованість за спірними Договорами обмежується 6 місяцями з дати, коли борг повинен був бути сплачений.

З огляду на зазначене, суд перераховує пеню на суми боргу по кожному Акту за шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано, з урахуванням встановленого строку оплати, та починаючи відповідно з першого дня прострочення.

Крім того, за змістом статей 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Розрахунок пені зроблений позивачем без врахування вказаних обмежень, та суми пені в розмірі 5% від суми боргу перевищують подвійну облікову ставку НБУ, що не відповідає чинному законодавству.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, здійснивши перерахунки пені, відповідно до умов договорів та норм законодавства, з урахуванням обмеження в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, вірних початкових та кінцевих періодів нарахування (6 місяців від дати, коли оплата мала бути здійснена), суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог в цій частині та стягнення з відповідача на користь позивача пені в загальній сумі 184123,27 грн за прострочення строків проведення розрахунків за виконані роботи.

В частині стягнення 185876,73 грн пені суд відмовляє, у зв`язку з невірним розрахунком та невідповідністю вимогам чинного законодавства України (невірними періодами нарахування, без врахування ч.6 ст.232 ГК України та незастосуванням обмеження в розмірі подвійної облікової ставки НБУ).

Згідно з ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч.1 ст.79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Згідно з ч.1 ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи фактичні обставини справи та наведені норми законодавства, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є правомірними, обґрунтованими, підтверджуються матеріалами справи та визнані відповідачем, проте у зв`язку з невірним розрахунком пені, позові підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат суд керується положеннями п.2 ч.1 ст.129 ГПК України, відповідно до яких, судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При цьому відповідно до ч.1 ст.130 ГПК України та ч.3 ст.7 Закону України "Про судовий збір" у разі визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Отже, враховуючи визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті, наявні підстави для повернення позивачу з державного бюджету 56880,92грн судового збору, сплаченого останнім до суду.

Таким чином, судовий збір в розмірі 56880,92 грн повертається позивачу, в розмірі 56880,92 грн покладається на відповідача, з вини якого виник спір, решта покладається на позивача, у зв`язку з частковою відмовою в позові.

Керуючись статтями 13, 73-74, 76-80, 86, 129, 130, 191, 232-233, 236-238, 240-241 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

В позові відмовити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ретто, ЛТД" (адреса: 61046, м.Харків, пр.Олександрівський,61; ) на користь Приватного підприємство "АЙ КІВІ" (адреса: 61112, м.Харків, вул.Руслана Плоходька,4-А, кв.30; , підприємство не платник ПДВ, ПАТ «А-Банк» IBAN UA0025676) заборгованість в сумі 7584123,27 грн, з яких 7400000,00 грн основного боргу та 184123,27 грн пені, крім того, 56880,92 грн судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повернути Приватному підприємству "АЙ КІВІ" (адреса: 61112, м.Харків, вул.Руслана Плоходька,4-А, кв.30; , підприємство не платник ПДВ, ПАТ «А-Банк» IBAN UA0025676) з державного бюджету 56880,92 грн судового збору, сплаченого останнім до суду, на підставі ч.3 ст.7 ЗУ "Про судовий збір", про що постановити відповідну ухвалу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення Господарського суду Харківської області може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги в порядку, встановленому статтями 254, 256 - 259 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено "07" лютого 2024 р.

Суддя К.В. Аріт