ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"05" лютого 2024 р. Cправа № 902/1475/23

Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Маслія І.В., розглянувши без виклику сторін за наявними матеріалами в порядку спрощеного позовного провадження матеріали господарської справи

за позовом: Приватного акціонерного товариства "Київстар" (вул. Дехтярівська, буд 53, м. Київ, 03113)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕРВІН" (прос. Космонавтів, буд. 30а, 4 поверх, м. Вінниця, 21021)

про: стягнення 111757,98 грн.

В С Т А Н О В И В :

До Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Приватного акціонерного товариства "Київстар" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕРВІН" про стягнення 111 757,98 грн. пені.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за Договором підряду №386453 з будівництва та модернізації об`єктів телекомунікаційної мережі ПрАТ "Київстар", в частині порушення строків виконання робіт.

Ухвалою суду від 05.12.2023 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/1475/23 в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання). Даною ухвалою встановлено сторонам строки для вчинення процесуальних дій, зокрема, на подання відповідачем відзиву на позовну заяву.

Вказана ухвала направлена сторонам в особисті кабінети в підсистемі Електронний суд ЄСІТС, крім того відповідачу засобами поштового зв`язку на адресу зазначену у витязі ЄДРЮОФОПтаФГ конверт з ухвалою повернувся до суду 10.01.2024 з відміткою відділення поштового зв`язку «за закінченням терміну зберігання», в зв`язку з чим ухвала про відкриття провадження у справі була повторно направлена на адресу відповідача 11.01.2024, конверт з ухвалою чи поштове повідомлення про вручення, на день прийняття рішення, до суду не надходили.

Листом Міністерства юстиції України від 06.08.2014 р. №404-0-2-14/8.1 «Щодо визначення терміну місцезнаходження юридичної особи» повідомлено, що згідно зі статтею 17 Закону в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі ЄДР) щодо юридичної особи мають міститися відомості, зокрема, про місцезнаходження юридичної особи. Відповідно до частини першої вищезазначеної статті Закону відомості про юридичну особу включаються до ЄДР шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору. Форми реєстраційних карток, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14 січня 2011 року № 3178/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1207/19945, містять поля для зазначення відомостей про місцезнаходження юридичної особи. Відповідно до статті 1 Закону місцезнаходження юридичної особи адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Водночас статтею 93 Цивільного кодексу України передбачено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Слід враховувати, що норми чинного законодавства оперують поняттями місцезнаходження юридичної особи і не містять визначень щодо фактичної чи юридичної адреси юридичної особи. Законом України від 3 березня 2005 року № 2452 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України внесені зміни до статті 88 Цивільного кодексу України, частин другої та четвертої статті 57 Господарського кодексу України, які передбачають виключення відомостей про місцезнаходження юридичної особи із переліку відомостей, що мають обов`язково міститися в установчих документах юридичної особи. При цьому частиною першою статті 88 Цивільного кодексу України передбачено, що у статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом. Вимоги до змісту статуту господарського товариства встановлені статтею 4 Закону України Про господарські товариства, відповідно до положень якої відомості про місцезнаходження товариства мають міститися в установчих документах. Водночас частиною третьою статті 8 Закону встановлено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи. Відповідно до частини першої статті 27 Закону однією з підстав для відмови у проведенні державної реєстрації, які застосовуються і при державній реєстрації змін до установчих документів, є, зокрема, невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 цього Закону.

Ураховуючи вищевикладене, у разі відсутності в установчих документах товариства відомостей про його місцезнаходження державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації юридичної особи (змін до установчих документів) на підставі невідповідності установчих документів вимогам частини третьої статті 8 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Відповідно до ч.3,7 ст. 120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже, у разі якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 16.05.2018 р. у справі № 910/15442/17.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено права та обов`язки учасників судового процесу, зокрема учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази тощо.

У визначений судом строк відзиву відповідача на позовну заяву до суду не надійшло.

Враховуючи положення ст. 13, 74 ГПК України якими в господарському судочинстві реалізовано конституційний принцип змагальності судового процесу, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для надання сторонами доказів та заперечень та здійснені всі необхідні дії для забезпечення сторонами реалізації своїх процесуальних прав.

За частиною 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Аналогічна норма міститься у частині 9 статті 165 ГПК України.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів частини 9 статті 165 та частини 2 статті 178 ГПК України.

Розглядаючи дану справу, суд з урахуванням ч. 2 ст. 11 ГПК України та ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" приймає до уваги припис ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою закріплене право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.

Розглянувши матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено наступне.

20 березня 2020 року між Приватним акціонерним товариством "Київстар" (позивач в договорі Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГЕРВІН" (відповідач, в договорі Підрядник) було укладено Договір підряду №386453 з будівництва та модернізації об`єктів телекомунікаційної мережі ПрАТ «Київстар» (далі Договір).

Відповідно до умов цього Договору Підрядник зобов`язується від імені та за дорученням Замовника, на свій ризик, виконати Роботи, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані Роботи. Будівельно-монтажні роботи та Роботи з технічного переоснащення проводяться Підрядником за WО з укладанням Додаткових угод до цього Договору. Додаткова угода повинна бути підписана протягом 10 робочих днів з дати прийняття WО в роботу. Додаткові роботи, які не передбачені Додатком №21 до цього Договору, виконуються Підрядником за окремими Додатковими угодами у разі виникнення такої необхідності. Форми документів, що використовуються під час виконання умов цього Договору наведені у Додатку №24 до цього Договору (2.1.- 2.4. Договору).

Пунктом 3 Договору визначено права та обов`язки Сторін, зокрема, Замовник зобов`язаний: Забезпечити передачу Підряднику заявок (WО) на виконання Робіт відповідно до умов цього Договору; Своєчасно та достовірно оформлювати в ІС необхідні WО на проведення Робіт та укладати Додаткові угоди на Роботи; У випадку відсутності зауважень щодо якості, строків, обсягу належним чином замовлених та у відповідності до замовлення виконаних Підрядником Робіт - прийняти від Підрядника дані Роботи, своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані Роботи за Актом приймання-передачі виконаних Робіт, форма якого наведена у Додатку №4 до цього Договору (надалі - Акт (Ф.1)); Підрядник зобов`язаний: Якісно виконати та здати Замовнику всі Роботи в обсягах і у строки, що передбачені положеннями цього Договору, тощо; Після закінчення виконання Робіт надати Замовнику всю проектну, дозвільну, виконавчу та іншу документацію, яка стосується відповідного Об`єкту (в т. ч. зі змонтованою належним чином БС) та інші документи, необхідність в яких може виникнути у ході виконання БМР Об`єкту та/або його експлуатації. Підрядник гарантує, що документація, яка передається Замовнику разом із відповідними Актом (Ф.1), складена та оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства України та є достатньою для уникнення настання будь-якої відповідальності та/або збитків (шкоди) у Замовника внаслідок неналежного виконання Підрядником Робіт за цим Договором. В іншому випадку, Підрядник зобов`язаний за свій рахунок виправити усі недоліки, відшкодувати завдані таким порушенням Замовнику збитки, та передати Замовнику належним чином підготовлені та оформлені документи; По кожній Роботі, Підрядник разом з Актом (Ф.1), повинен надати Замовнику фотозвіт (вимоги до якого вказані у Додатку №6 до цього Договору), що підтверджує факт виконання Робіт і дозволяє однозначно Ідентифікувати такі Роботи та Об`єкт їхнього виконання, що вказані у відповідному WО на виконання Робіт або Додатковій угоді.

Вартість Робіт за кожною Додатковою угодою або WО визначається на підставі прейскуранту, що наведений у Додатку №1 до цього Договору (далі - Прейскурант). У разі, якщо необхідно провести роботи, що не увійшли у Прейскурант, їх вартість буде визначатись за кошторисом, який додається до Додаткової угоди (п. 4.2. Договору).

Підрядник зобов`язаний приступити та завершити до виконання Робіт не пізніше дат, вказаних у відповідних Додаткових угодах та/або WО. Приймання-передача виконаних Робіт відбувається після отримання Замовником від Підрядника повідомлення про завершення їх виконання, наявності сканованої копії підписаної Сторонами Відомості (Ф.2), належним чином оформленого Акту (Ф.1), запропонованої дати візиту Замовника для перевірки якості та повноти виконаних Робіт (п. 5.5. та п. 5.6 Договору).

У разі порушення строку виконання Робіт, Підрядник, на вимогу Замовника, сплачує останньому пеню в розмірі 0,2% від вартості невиконаних або неналежно/несвоєчасно виконаних Робіт, за кожний день прострочення (п. 7.4. Договору).

Дії, передбачені цим Договором щодо сплати неустойки, відшкодування збитків тощо повинні бути виконані відповідною Стороною протягом 5 (п`яти) робочих днів здати отримання відповідної вимоги від іншої Сторони, якщо інше не визначено самим Договором. Строк позовної давності щодо вимог про стягнення неустойки встановлюється у 3 (три) роки на підставі ст. 259 Цивільного кодексу України (п. 7.21. та п. 7.22. Договору).

Роботи виконуються у строки, які вказуються у відповідних Додаткових угодах до Договору або WО. Строк дії Договору. Договір набуває чинності з дати його укладення та діє до 31 березня 2023 р. (включно). Якщо на дату закінчення строку дії цього Договору які-небудь з зобов`язань Сторін невиконані та/або якщо строк виконання окремих зобов`язань встановлений таким чином, що він виходить за межі строку дії Договору, то такі зобов`язання залишаються чинними до їх повного виконання (п. 13.1. та п. 13.2. Договору).

На виконання умов Договору між сторонами підписано ряд Додаткових угод.

- Додатковою Угодою №386453-508 від 15.01.2021 визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 16 829,70 грн, термін виконання робіт 25.03.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 16 829,70 грн., в тому числі ПДВ 20% - 2 804,95 грн, здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.12.2021 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № 386453-508 від 15.01.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 19 031,70 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 171,95грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № 386453-499 від 15.01.2021 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 9 230,10 грн, термін виконання робіт 25.03.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 9 230,10 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 538,35 грн. здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.10.2021 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № № 386453-499 від 15.01.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 10 641,30 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 773,55грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою №386453-545 від 28.01.2021 визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 21 326,10 грн, термін виконання робіт 02.04.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 21 326,10 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 554,35 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.10.2021 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № 386453-545 від 28.01.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 11 246,10 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 874,35грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № 386453-548 від 28.01.2021 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 25 358,10 грн, термін виконання робіт 02.04.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 25 358,10 грн., в тому числі ПДВ 20% - 4 226,35 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.10.2021 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № 386453-548 від 28.01.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 22 535,70 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 755,95грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою №386453-742 від 22.03.2021 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 17 136,00 грн, термін виконання робіт 15.06.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 17 136,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 2 856,00 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.12.2021 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди №386453-742 від 22.03.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 6 625,20 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 104,20 грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № 386453-803 від 12.04.2021 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 18 750,00грн, термін виконання робіт 15.06.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 18 750,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 125,00 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.10.2021 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № 386453-803 від 12.04.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 18 830,40 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 138,40 грн.. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № 386453-942 від 17.05.2021 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 28 491,60 грн, термін виконання робіт 18.06.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 28 491,60 грн., в тому числі ПДВ 20% - 4 748,60 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

02.08.2021 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № 386453-942 від 17.05.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 28 491,60 грн, в тому числі ПДВ 20% - 4 748,60 грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № від 23.06.2021 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 18 576,00 грн, термін виконання робіт 02.08.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 18 576,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 096,00 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

15.10.2021 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № від 23.06.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 16 077,60 грн., в тому числі ПДВ 20% - 2 679,60 грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № від 07.08.2021р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 19 734,00 грн, термін виконання робіт 04.10.2021, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 19 734,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 289,00 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

16.02.2022 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № від 07.08.2021р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 8 371,20 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 395,20 грн.. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № від 20.12.2021 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 32 382,00 грн, термін виконання робіт 14.01.2022, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 32 382,00 гри., в тому числі ПДВ 20% - 5 397,00 гри. здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.06.2022 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт № .2 до Додаткової угоди № від 20.12.2021 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 23 006,40 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 834,40 грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою №29 від 17.02.2022 визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 38 268,00 грн, термін виконання робіт 22.07.2022, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 38 268,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 6 378,00 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.03.2023 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт №29.1 до Додаткової угоди № 29 від 17.02.2022 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 38 268,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 6 378,00 грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № від 13.04.2022 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 8 736,00 грн, термін виконання робіт 20.05.2022, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 8 736,00 гри., в тому числі ПДВ 20% - 1 456,00 грн. здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

17.10.2022 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № від 13.04.2022 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 8 304,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 384,00 грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № 41 від 13.09.2022 визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 28 080,00 грн, термін виконання робіт 03.10.2022, Оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 28 080,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 4 680,00 грн., здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.06.2023 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № 41 від 13.09.2022 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт, що становить: 48 780,00 грн, в тому числі ПДВ 20% - 8 130,00 грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № від 19.10.2022 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 15 300,00 грн, термін виконання робіт 15.11.2022, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 15 300,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 2 550,00 грн. здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

01.03.2023 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт № .1 до Додаткової угоди № від 19.10.2022 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 15 300,00грн., в тому числі ПДВ 20% - 2 550,00 грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № від 25.11.2022 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 213 185,38 грн, термін виконання робіт 23.03.2023, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 213 185,38 гри., в тому числі ПДВ 20% - 35 530,90 грн. здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

26.05.2023 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № від 25.11.2022 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 231 802,49 грн., в тому числі ПДВ 20% - 38 633,75грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

- Додатковою Угодою № від 07.01.2023 р. визначено перелік робіт по кожному об`єкту мережі та вартість комплексу робіт передбаченого цією Угодою, визначена Сторонами згідно умов Договору та прейскуранту цін до нього і наведена в таблиці в п. 2 даної додаткової угоди, загальна вартість робіт по даній додатковій угоді становить 10 224,00грн, термін виконання робіт 15.03.2023, оплата 100% вартості виконаних Підрядником Робіт, що становить: 10 224,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 704,00 грн. здійснюється Замовником упродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками обох Сторін відповідного Акту приймання-передачі виконаних Робіт.

06.06.2023 між сторонами підписано Акт приймання-передачі виконаних Робіт до Додаткової угоди № від 07.01.2023 р. відповідно до якого Підрядник виконав вказані в п.1 даного акту Роботи по вказаних об`єктах. Загальна вартість виконаних Робіт складає: 13 608,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 2 268,00грн. Підписанням цього Акту Підрядник та Замовник підтверджують факт виконання Робіт Підрядником на суму, зазначеному у цьому Акті.

Як зазначено позивачем в позовній заяві, відповідач виконав роботи за Додатковими угодами до Договору підряду №386453 з будівництва та модернізації об`єктів телекомунікаційної мережі ПрАТ «Київстар» від 20.03.2020 року, однак з простроченням строків визначених у Додаткових угодах, з огляду на це позивач на підставі п. 7.4. Договору нарахував пеню в розмірі 0,2% від вартості несвоєчасно виконаних Робіт, що і стало підставою звернення позивача до суду про стягнення 111 757,98 грн. пені.

Відповідач відзиву на позовну заяву не надав, твердження позивача жодним чином не спростував.

Надаючи правову кваліфікацію правовідносинам, що виникли між сторонами, суд враховує наступне.

Частинами 1, 2 статті 11 ЦК України передбачено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

У відповідності до частини 1 статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно статті 173 ГК України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Господарським кодексом України, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, в тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, в тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

За змістом частини 1 статті 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Аналогічний припис містить статті 526 ЦК України.

Згідно із ч. 1 ст. 627 ЦК України відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду (ч. 1 ст. 846 ЦК України).

Відповідно до п. 1 ст. 853 Цивільного кодексу України замовник зобов`язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Верховний Суд у постанові від 04.10.2021 року по справі № 904/2739/20 зазначив, що підписання акту приймання - передачі без зауважень та заперечень свідчить лише про відсутність заперечень позивача щодо якості та кількості виконаних робіт, а не про своєчасність їх виконання та про відсутність претензій з боку позивача щодо строків виконання цих робіт.

Відповідно до ч. 4 ст. 236 Господарського процесуального кодексу України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно із ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

В силу статей 610, 612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Слід зазначити, що у відповідності до п.3 ст.611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ч.1 ст.546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, крім іншого, неустойкою.

У відповідності до ст.549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Згідно ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Статтею 230 Господарського кодексу України, встановлено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до п. 7.4 Договору у разі порушення строку виконання Робіт, Підрядник, на вимогу Замовника, сплачує останньому пеню в розмірі 0,2% від вартості невиконаних або неналежно/несвоєчасно виконаних Робіт, за кожний день прострочення

В позовній заяві позивачем здійснено розрахунок пені по кожній Додатковій угоді окремо та з урахуванням ч. 6 ст. 232 ГК України, де зазначено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано, якщо інше не встановлено законом або договором.

Суд перевіривши здійснений позивачем розрахунок пені, в межах вказаних позивачем періодів з урахуванням ч. 6 ст. 232 ГК України, помилок не виявив, тому вимога позивача про стягнення з відповідача 111 757,98 грн. пені, є правомірною та підлягає задоволенню, як така що передбачена договором та законом.

Як визначає ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст.ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно з ч.ч. 1-4 ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

При цьому ч. 1 ст. 14 ГПК України встановлено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності (ч. 2 вказаної статті).

Натомість відповідачем не надано суду належних доказів на спростовування заявлених позовних вимог.

За вказаних обставин у своїй сукупності, позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76-80, 86, 91, 129, 232, 233, 236, 238, 240, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕРВІН" (прос. Космонавтів, буд. 30а, 4 поверх, м. Вінниця, 21021, ) на користь Приватного акціонерного товариства "Київстар" (вул. Дехтярівська, буд 53, м. Київ, 03113, ) 111 757,98 грн. пені та 2684,00 грн. відшкодування витрат на сплату судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Примірник повного судового рішення надіслати сторонам в зареєстровані особисті кабінети в підсистемі Електронний суд ЄСІТС, крім того відповідачу рекомендованим листом.

Апеляційна скарга на рішення подається протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення (ч.1 ст.256 ГПК України).

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано (ч.1 ст.241 ГПК України).

Апеляційна скарга подається у порядку, визначеному ст. 256, 257 ГПК України.

Повне рішення складено 06 лютого 2024 р.

Суддя Ігор МАСЛІЙ

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - відповідачу (прос. Космонавтів, буд. 30а, 4 поверх, м. Вінниця, 21021)