ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про продовження строку підготовчого провадження

26.09.2023 м. ДніпроСправа № 904/4102/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Фещенко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Стойчан В.В.

та представників:

від позивача: Горошко Т.М.;

від відповідача: Беззубкін С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку підготовчого провадження справу

за позовом Акціонерного товариства "Укргазвидобування" (м. Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтосервіс" (м. Дніпро)

про стягнення пені та штрафу за договором поставки № УБГ 11/015-22 від 12.01.2022 у загальному розмірі 31 615 020 грн. 00 коп. Суддя Фещенко Ю.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтосервіс" (далі - відповідач) пеню та штраф за договором поставки № УБГ 11/015-22 від 12.01.2022 у загальному розмірі 31 615 020 грн. 00 коп.

Ціна позову складається з наступних сум:

- 22 850 460 грн. 00 коп. - пеня;

- 8 764 560 грн. 00 коп. - штраф.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань за договором поставки № УБГ 11/015-22 від 12.01.2022 в частині повної та своєчасної поставки товару, внаслідок чого, на підставі пункту 7.9. договору, позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача пеню за загальний період прострочення з 12.07.2022 по 09.03.2023 в сумі 22 850 460 грн. 00 коп., а також, штраф у розмірі 7% від вартості (із врахування ПДВ) непоставленого або несвоєчасно поставленого товару, в загальній сумі 8 764 560 грн. 00 коп.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь витрати по сплаті судового збору у розмірі 474 225 грн. 30 коп.

Позовну заяву було подано без додержання вимог, встановлених статтями 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2023 позовну заяву було залишено без руху та позивачу надано строк для усунення недоліків протягом 7-ми днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Від позивача засобами електронного зв`язку надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви (вх. суду № 38898/23 від 04.08.2023).

Ухвалою суду від 08.08.2023 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.09.2023.

У підготовче засідання 05.09.2023 з`явилися представники позивача та відповідача.

У вказаному засіданні представником відповідача було заявлено усне клопотання про відкладення розгляду справи, яке було задоволено судом.

Враховуючи вказане, у підготовчому засіданні судом було оголошено протокольну перерву до 26.09.2023.

Від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вх. суду № 46995/23 від 14.09.2023), в якому він просить суд поновити строк на подачу відзиву на позовну заяву та відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі, посилаючись на таке:

- поставка перших 50% обсягу товару мала бути здійснена до 11.07.2022 включно, інші 50 % - до 09.09.2022 включно. Специфікацією № 1 до договору сторони визначили, що виробником товару має бути Vallourec Deutschland GmbH, Німеччина. У зв`язку із цим, позивач для виконання умов договору поставки з відповідачем уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю "Інко-Профіт" специфікацію № 5 від 14.01.2022 до договору поставки № 0202/21 від 02.02.2021, на підставі якої Товариство з обмеженою відповідальністю "Інко-Профіт" зобов`язалось поставити на адресу ТОВ "Нафтосервіс" трубу обсадну безшовну 177,8 х 10,36 мм, гр. м. N 80, VAМ 21, PLS2, RЗ в асортименті, що відповідав асортименту товару договору поставки, укладеного з позивачем. Укладання відповідачем з ТОВ "Інко-Профіт" специфікації № 5 до договору поставки № 0202/21 від 02.02.2021 було обумовлено тим, що ТОВ "Інко-Профіт" мав укладений контракт № 0612 від 06.12.2021 з виробником необхідного позивачу товару: Vallourec Deutschland GmbH, Німеччина. З метою виконання договірних зобов`язань перед ТОВ "Нафтосервіс", із специфікацією № 5 до договору поставки № 0202/21 від 02.02.2021, ТОВ "Інко-Профіт" уклав з виробником товару Voestalpine Tubulars GmbH & Co.KG, Австрія, відповідну специфікацію для виготовлення та постачання зазначеної труби на адресу ТОВ "Нафтосервіс";

- 21.01.2022 позивач здійснив передплату ТОВ "Інко-Профіт" за поставку товару, визначеному специфікацією № 5 до договору поставки № 0202/21 від 02.02.2021 у розмірі 10 000 000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжною інструкцією № 1178 від 21.01.2022. У свою чергу, ТОВ "Інко-Профіт" здійснив передплату за замовлений товар на адресу Vallourec Deutschland GmbH, Німеччина у розмірі 322 704,60 Євро, що підтверджується платіжною інструкцією № 12 від 08.02.2022, однак, 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська вторглися на територію України, 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні був запроваджений воєнний стан;

- 01.03.2022 позивач отримав від ТОВ "Інко-Профіт" лист № 0103-01, за змістом якого ТОВ "Інко-Профіт" повідомляв відповідача про настання форс-мажорних обставин та неможливість виконання договірних зобов`язань, зокрема за специфікацією № 5 до договору поставки № 0202/21 від 02 лютого 2021. Складання ТОВ "Інко-Профіт" такого листа про настання форс-мажорних обставин було обумовлено тим, що виробник товару: Vallourec Deutschland GmbH, Німеччина, повідомив ТОВ "Інко-Профіт" про неможливість виконання договірних зобов`язань за договором № 0612 від 06.12.2021, у тому числі здійснити постачання труби обсадної безшовної 177,8 х 10,36 мм, гр. м. N 80, VAМ 21, PLS2, RЗ в кількості 1480 тон. В підтвердження зазначеного факту ТОВ "Інко-Профіт" надав лист від виробника товару Vallourec Deutschland GmbH, Німеччина від 01.03.2022. З огляду на зазначений лист ТОВ "Інко-Профіт", відповідач негайно звернувся до позивача з повідомленням про неможливість виконувати взяті на себе зобов`язання за договором унаслідок дії обставин непереборної сили, що підтверджується листом № 0202/01 від 02.03.2022;

- ТОВ "Нафтосервіс" повідомив Акціонерне товариства "Укргазвидобування" про настання форс-мажорних обставин, що унеможливлюють виконання договірних зобов`язань за договором. Вказаний факт підтверджується листом ТОВ "Нафтосервіс" № 0202/01 від 02.03.2022. Таким чином, порушення строку виконання ТОВ "Нафтосервіс" договірних зобов`язань щодо поставки труби за договором було викликано дією форс-мажорних обставин - військової агресії російської федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану на території України;

- в забезпечення виконання зобов`язань за договором поставки, АТ "Банк Альянс" (далі - гарант, банк) видало гарантію № 15983-21 від 10.12.2021, згідно з якою гарант безвідклично та безумовно і без заперечень зобов`язується виплатити бенефіціару (відповідачу) на письмову вимогу будь-яку суму, вказану в письмовій вимозі бенефіціара, що не перевищує 6 260 400 грн. 00 коп., не пізніше 5-ти робочих днів з дати отримання письмової вимоги бенефіціара, що містить вказівку на те, в чому полягає порушення принципалом (позивачем) зобов`язань, в забезпечення якого видана ця гарантія, та без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов, надання додаткових обґрунтувань. Ця гарантія забезпечує виконання принципалом зобов`язань за договором поставки, а також неустойки (пені, штрафу), передбаченої вказаним договором, нарахованим з моменту виникнення у бенефіціара права на їх нарахування до дати вимоги. Ця гарантія є безвідкличною, набирає чинності з дати видачі та діє до 26.12.2022 включно;

- 23.12.2022 банком від позивача, що є бенефіціаром по вказаній гарантії, було отримано SWIFT-повідомлення вимогу від 22.12.2022, по банківській гарантії № 15983-21 від 10.12.2021, в якій відповідач вимагав у гаранта сплатити гарантію в сумі 6 260 400 грн. 00 коп. Підставами настання гарантійного випадку зазначив - невиконання позивачем зобов`язань за договором в частині поставки товару у повному обсязі та у строки відповідно до умов договору. Листом вих. № 21.2.1/3583 від 26.12.2022 банк повідомив позивача, що визнає заявлену вимогу дійсною, надіслав копію вищевказаної вимоги відповідача позивачу, просив позивача перерахувати грошові кошти в розмірі 6 260 400 грн. 00 коп. Для того, щоб не нести додаткових фінансових втрат, позивач було перераховано на рахунок гаранта грошові кошти в сумі 6 260 400 грн. 00 коп. за платіжною інструкцією № 3691 від 29.12.2022, в якості оплати за вимогою згідно гарантії; 29.12.2022 банк перерахував грошові кошти в сумі 6 260 400 грн. 00 коп. до АТ "Укргазвидобування", що підтверджується платіжним дорученням № 28686 від 06.01.2023. Таким чином, відповідач, зловживаючи безумовністю банківської гарантії, приховав від гаранта той факт, що зобов`язання за договором поставки № УБГ 11/015-22 від 12.01.2022, були порушенні в наслідок дії форс-мажорних обставин, які виключають відповідальність відповідача;

- при вирішенні спору про існування обов`язку гаранта сплатити за гарантією, в предмет доказування входить, у першу чергу, дослідження наявності чи відсутності виникнення відповідного обов`язку - гарантійного випадку (порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією), а не формальне дослідження виключно наявності заяви про сплату за гарантією. Подібний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 27.11.2019 у справі № 910/20306/17. При дослідженні судом наявності чи відсутності виникнення відповідного обов`язку - гарантійного випадку, відповідач просить врахувати, що позивач завчасно повідомив відповідача про наявність обставин непереробної сили, що відповідно до пункту 8.1 договору поставки, є підставою для звільнення позивача від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов`язань за договором поставки. При цьому, відповідач вважає, що договірних зобов`язань за договором поставки №УБГ 12/015-22 від 12.01.2022 позивач не порушував, тому такі обставини спростовують настання гарантійного випадку та, як наслідок, підтверджують необґрунтованість вимоги відповідача про виплату гарантійної суми. Відтак, відсутні правові підстави вважати, що відповідачем було порушено зобов`язання за договором поставки, забезпеченого гарантією, та настання у гаранта обов`язку виплатити бенефіціару грошову суму відповідно до умов гарантії;

- у даному випадку має місце зловживання відповідачем власними цивільними правами, і вимога по гарантії не зумовлена настанням обставин, з якими чинне законодавство пов`язує сплату коштів за гарантією, а фактично спрямована на отримання відповідачем додаткової вигоди.

Від позивача засобами електронного зв`язку надійшла заява (вх. суду № 47260/23 від 18.09.2023), в якій він просить суд призначити судове засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів системи.

Згідно з інформацією, наданою відділом інформаційно-технічного забезпечення Господарського суду Дніпропетровської області, 26.09.2023 об 11:00 год. була відсутня технічна можливість провести судове засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС у зв`язку з наявністю справ, призначених до розгляду у залах Господарського суду Дніпропетровської області на 26.09.2023 об 11:00 год. (зайнятістю залів судових засідань обладнаних відповідними технічними засобами).

Враховуючи вказане, ухвалою суду від 18.09.2023 Акціонерному товариству "Укргазвидобування" у задоволенні заяви про участь у судовому засіданні 26.09.2023 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду було відмовлено.

Від позивача надійшло клопотання (вх. суду № 48958/23 від 26.09.2023), в якому він просить суд витребувати від ТОВ "Нафтосервіс" докази надіслання на адресу АТ "Укргазвидобування" в особі філії БУ "Укрбургаз" письмового повідомлення вих. № 0202/01 від 02.03.2022 з листом Торго-промислової палати України від 28.02.2022.

В обґрунтування поданого клопотання позивач зазначає про те, що заявляючи заперечення проти доводів, викладених у позовній заяві, АТ "Укргазвидобування" у справі №904/4102/23, ТОВ "Нафтосервіс" посилається на те, що останнє, начебто, у відповідності до пункту 8.2 договору поставки № УБГ 11/015-22 від 12.01.2022 направляло на адресу АТ "Укргазвидобування" письмове повідомлення вих. № 0202/01 від 02.03.2022 з листом Торго-промислової палати України від 28.02.2022, про неможливість виконувати взяті на себе зобов`язання за цим договором, у зв`язку з настанням форс-мажорних обставин. Однак, вказане письмове повідомлення від 02.03.2022 з листом Торго-промислової палати України від 28.02.2022, на адресу АТ "Укргазвидобування" та/або філії БУ "Укрбургаз" не надходило, а докази їх направлення на адресу АТ "Укргазвидобування", ТОВ "Нафтосервіс" до відзиву на позов не надало.

У підготовче засідання 26.09.2023 з`явилися представники позивача та відповідача.

У відповідності до частини 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи, що встановлений Господарським процесуальним кодексом шістдесятиденний строк проведення підготовчого провадження закінчується 09.10.2023, з метою надання можливості сторонам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України (зокрема, подання до суду додаткових доказів на підтвердження своїх доводів та заперечень), та з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме: рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності, а також для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 177, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, а саме: по 08.11.2023 включно.

2. Дану ухвалу направити учасникам справи на їх електронні пошти, а саме:

- позивачу на електронну пошту та на електронну пошту , які він зазначив у позовній заяві;

- відповідачу, на електронну пошту , яку зазначено у позовній заяві та Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 26.09.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали підписаний - 27.09.2023.

Суддя Ю.В. Фещенко