ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2023 Справа № 914/1112/23

Господарський суд Львівської області у складі судді Зоряни ГОРЕЦЬКОЇ, за участю секретаря судового засідання Марти ПРИШЛЯК, розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Акціонерного товариства РАЙФФАЙЗЕН БАНК, м. Київ,

до відповідача: Приватного підприємства СПЕЦАВТОГІДРОБУД, м. Стрий,

про стягнення заборгованості за договором будівельного підряду,

представники сторін:

від позивача: Кунинець Н.О.;

від відповідача: не з?явився;

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява Акціонерного товариства РАЙФФАЙЗЕН БАНК до Приватного підприємства СПЕЦАВТОГІДРОБУД про стягнення заборгованості за договором будівельного підряду.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 10.04.2023 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду.

12.06.2023 закрито підготовче провадження по справі та призначено до судового розгляду по суті.

В судове засідання 04.09.2023 з`явився представник позивача, відповідач явку уповноваженого представника не забезпечив.

Враховуючи, що зібраних матеріалів достатньо для з`ясування обставин справи та прийняття рішення, судом 04.09.2023 проголошено вступну та резолютивну частини рішення по справі.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що відповідач не належним чином виконав договір будівельного підряду №1026/10025034/1 від 02.07.2021 у зв`язку з чим заборгованість становить 8 612 043,48 грн.

Позиція відповідача

Відповідача правом на подання відзиву не скористався, позовних вимог не спростував, явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив.

ОБСТАВИНИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

02.07.2021 між АТ «Райффайзен Банк (далі - Замовник) та ПП «Спсцавтогідробуд» (далі - Підрядник) укладено Договір будівельного підряду №1026/10025034/1 (далі - Договір підряду).

Відповідно до п. 1.1. Договору підряду Підрядник зобов`язується власними силами та на свій ризик виконати повний комплекс Підрядних робіт па Об`єктах, а Замовник має прийняти та оплатити виконані Підрядні роботи.

Згідно п. 1.2. Договору підряду склад та обсяг Підрядних робіт, адреса Об`єкту, строки виконання та тверда договірна ціна Підрядних робіт, що підлягають виконанню Підрядником за цим Договором, а також, вартість матеріалів та інші умови, необхідні для виконання Підрядних робіт зазначаються в Додатку, який укладається Сторонами для погодження умов виконання Підрядних робіт на кожному окремому Об`єкту.

Відповідно до Додатку №1 від 02.07.2021 до Договору підряду об`єктом щодо якого виконуватимуться Підрядні роботи згідно цього Додатку є будівля АТ «Райффайзен Банк», розташована за адресою: вул. Матейка, 8 у м. Львові, загальною площею - 1 907,7 м2, об`єм - 8 044 м3. Підрядчик взяв на себе зобов`язання провести підрядні роботи з реставраційного ремонту фасадів, несучих конструкцій даху та заміна покриття даху, часткове перепланування цокольного поверху. Склад, обсяг та вартість вищевказаних Підрядних робіт на Об`єкті, які Підрядних зобов`язується виконувати згідно цього Додатку та умов Договору, визначається проектно-кошторисною документацією, зазначеною в п. 1.3. Договору.

Відповідно до п.3.1. Додатку №1 від 02.07.2021 до Договору підряду Замовник зобов`язується сплачувати авансові платежі на придбання необхідних для виконання Підрядних робіт на Об`єкті матеріалів та обладнання у відповідності до графіку фінансування, який наведений в Доповненні № 3 до Додатку та на підставі виставлених Підрядником рахунків. При цьому Підрядник надає замовнику копії рахунків підтверджуючих цільове використання авансового платежу.

18.08.2021 сторонами підписано Акт прийому-передачі майданчика для виконання ремонтно - реставраційних робіт приміщень офісу Львівської обласної дирекції Банку за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 8.

23.02.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 1-1026/10025034/1/1 до Договору підряду, якою: викладено п. 3 Додатку №1 до Договору підряду, Доповнення №1 до Додатку №1 до Договору підряду, Доповнення №3 до Додатку №1 до Договору підряду в новій редакції.

30.04.2022 Сторонами укладено Додаткову угоду № 2-1026/10025034/1/2 до Договору підряду, якою: викладено п. 15.1 Договору підряду. Доповнення №2 до Додатку №1 до Договору підряду, Доповнення №3 до Додатку №1 до Договору підряду в новій редакції.

03.08.2022 Сторонами укладено Додаткову угоду №3-1026/10025034/1/3 до Договору підряду, якою: викладено п.2.1 Договору підряду, п.3 Додатку №1 до Договору підряду, Доповнення №1 до Додатку №1 до Договору підряду, Доповнення №2 до Додатку №1 до Договору підряду в новій редакції.

Доповнення №1, Доповнення №2 до Додатку №1 до Договору підряду діють в редакції Додаткової угоди № 3-1026/10025034/1/3 від 03.08.2022, Доповнення №3 до Додатку №1 до Договору підряду діє в редакції Додаткової угоди № 2-1026/10025034/1/2 від 30.04.2022.

Відповідно до пункту 2.1. Договору підряду (в редакції Додаткової угоди № 3-1026/10025034/1/3 2.1. від 03.08.2022) договірна ціна Підрядних робіт за цим Договором визначається як сума вартості всіх Підрядних робіт на всіх Об`єктах згідно відповідних Додатків на основі твердих кошторисів до кожного із Об`єктів і не може перевищувати 14 139 744,46 гри, (чотирнадцять мільйонів сто тридцять дев`ять тисяч сімсот сорок чотири грн 46 коп), в тому числі 20% ПДВ та складається із Договірної ціни за відповідним Додатком, а саме: 1) Додатком щодо Об`єкту № 1 - не більше 14 139 744,46 грн (чотирнадцять мільйонів сто тридцять дев`ять тисяч сімсот сорок чотири грн. 46 коп.), в тому числі 20% ПДВ.

Відповідно до пунктів 3.1 - 3.4 Договору підряду усі розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником у національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, зазначений у цьому Договорі виключно на підставі та після укладання/підписання Сторонами відповідного Додатку (Пакету документів). При цьому зобов`язання щодо фінансування Замовником Підрядника на виконання Підрядних робіт за кожним окремим Додатком здійснюється в наступному порядку:

- фінансування на придбання необхідних для виконання Підрядних робіт матеріалів та обладнання за відповідним Додатком здійснюється Замовником шляхом сплати авансових платежів на підставі виставлених Підрядником рахунків на авансові платежі в терміни та в розмірах згідно Графіку фінансування (Доповненні № 3 до відповідного Додатку).

- розрахунок за виконані протягом відповідного місяця Підрядні роботи за відповідним Додатком здійснюються після підписання Сторонами відповідного щомісячного Акту виконаних робіт в порядку, визначеному розділом 11 цього Договору та з урахуванням умов п. 3.4. цього Договору.

- остаточний розрахунок за виконані протягом останнього місяця Підрядні роботи за відповідним Додатком та доплата за використані та не профінансовані матеріали здійснюються після підписання Сторонами відповідного Акту виконаних робіт в порядку, визначеному розділом 11 цього Договору та з урахуванням умов п.3.4. та 5.3. цього Договору.

- підставою для проведення розрахунків за Договором є рахунок - фактура, виставлений Підрядником не пізніше ніж за три банківських дні до закінчення відповідного строку оплати. В разі, якщо відповідний рахунок-фактура своєчасно не одержаний Замовником, строк проведення розрахунку продовжується на відповідну кількість днів затримки надання такого рахунку - фактури Підрядником.

Оплата вартості фактично виконаних Підрядних робіт за відповідним Додатком здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) банківських днів, наступних за днем підписання Замовником відповідних щомісячних Актів виконаних робіт, що підтверджують виконання Підрядником Підрядних робіт, шляхом перерахування на зазначений у статті 21 цього Договору поточний рахунок Підрядника коштів, за вирахуванням (виключенням) вартості матеріалів та обладнання, що зазначені в поданому Акті виконаних робіт, придбання яких було профінансоване Замовником відповідно до п. 3.2. Договору. Розрахунки за виконані Підрядні роботи з субпідрядниками здійснюються Підрядником самостійно.

Відповідно до п. 15.1. Договору підряду (в редакції Додаткової Угоди №2-1026/10025034/1/2 від 30.04.2022) Договір укладається Сторонами в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (надалі «КЕП») Сторін. Сторони домовились не застосовувати кваліфіковану електронну печатку при укладенні цього Договору. Договір вступає в силу в день його підписання КЕП представників останньої Сторони, якщо інша дата набрання чинності не буде зазначена за згодою Сторін вгорі на першій сторінці Договору, і діє до 30.10.2022, а в частині невиконаних зобов`язань, до їх повного виконання Сторонами.

Відповідно до 15.2. Договору підряду закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за Договором, які виникли у період його дії та залишилися не виконаними, а також не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

Відповідно до пункту 19.5. Договору підряду цей Договір складено в електронній формі з використанням КЕП, без використання кваліфікованої електронної печатки, у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін цього Договору.

У разі якщо Підрядник на момент отримання від Замовника або на момент направлення Замовнику повідомлення про розірвання Договору не придбав матеріали, за які Замовником сплачено авансовий платіж, Підрядник зобов`язується повернути суму здійсненого Замовником авансового платежу протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання або направлення (якщо таке повідомлення направлено Підрядником) повідомлення про розірвання Договору (п. 16.7 Договору).

Банк, на виконання Графіку фінансування Підрядних робіт на підставі виставлених Підрядником рахунків, у період з 10.08.2021 по 10.08.2022 перерахував авансові платежі на придбання матеріалів та обладнання, необхідних для виконання Підрядних робіт, на загальну суму 8 374 402,68 гривень, що підтверджується доданими до цього позову копіями платіжних доручень.

Згідно п. 4.4. Договору Підрядник зобов`язаний протягом 10 робочих днів з дати отримання авансового платежу придбати матеріали та обладнання, що необхідні Підряднику для виконання відповідного етапу Підрядних робіт на Об`єкті, за яких отримано авансовий платіж. Про придбання таких матеріалів та обладнання Підрядник зобов`язаний повідомляти Замовника письмово з переліком таких матеріалів.

В порушення наведених вище умов Договору, станом на 21.03.2023 Банк не отримав від Підрядника жодного письмового повідомлення про придбання матеріалів з їх переліком. Частково, придбання та використання проавансованих Банком матеріалів було відображено у двосторонніх Актах приймання виконаних по Договору будівельних робіт (далі - Акти виконаних робіт), що укладались між сторонами.

З підписаних сторонами Актів виконаних робіт вбачається, що на проавансовані Банком кошти Підрядником було закуплено та використано матеріалів на загальну суму 2 096 158, 92 грн.

Копії Актів приймання виконаних будівельних робіт містяться в матеріалах справи.

Вартість проавансованих Банком на виконання вимог Договору матеріалів, не прозвітованих та не придбаних Підрядником, складає 6 278 243,76 грн.

З метою досудового врегулювання спору АТ «Райффайзен Банк» направив Відповідачу претензію від 30.12.2022.

ОЦІНКА СУДУ

Стаття 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться ідо виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 ЦК України.

Пункт 1 ч. 2 ст. 11 ЦУ України передбачає, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочиии.

Відповідно ч.1, 3 ст.626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків; договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору.

Статтею 627 ЦК України передбачено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст.628 ЦК України).

Згідно ст. 174 ГК України однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є господарський договір та інші угоди, передбачені законом, а також угоди не передбачені законом, але такі, які йому не суперечать.

Між сторонами виникли взаємні права та обов`язки на підставі укладеного Договору будівельного підряду №1026/10025034/1 від 02.07.2021 та додатків, доповнень, додаткових угод до нього.

За своєю правовою природою укладений між сторонами договір є договором будівельного підряду. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Статтею 875 ЦК України визначено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств,будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

Згідно статті 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Частиною 1 статті 631 ЦК України встановлено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

Згідно ч.7 ст. 180 ГП України строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов`язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов`язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. В той же час, закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони віл відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

Статтею 849 ЦК України визначено, що замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

Відповідно до статті 883 ЦК України підрядник відповідає за недоліки збудованого об`єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини. За невиконання або неналежне виконання обов`язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

Отже, підряд складається із двох взаємопов`язаних між собою зобов`язань: 1) правовідношення, в якому виконавець має надати послугу, а замовник наділений правом вимагати виконання цього обов`язку; 2) правовідношення, в якому замовник зобов`язаний оплатити надану послугу, а виконавець має право вимагати від замовника відповідної оплати.

Закріплене у Цивільному кодексі України визначення договору підряду, зокрема будівельного, дає підстави для висновку про те, що це консенсуальний, двосторонній та оплатний договір (аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2018 у справі № 523/6003/ 14-ц).

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Відповідно ст.526 ЦК України та ч. 1 ст. 193 ГК України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У відповідності до ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

Згідно із ст.216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання, шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання (ч.1 ст. 230 ГК України).

Відповідно до ст.231 ГК України, у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства (ч.2 ст. 551 ЦК України).

Відповідно до ст. 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Підрядник порушив свої зобов`язання за укладеним між сторонами Договором підряду, а саме: не закінчив виконання профінансованих Замовником робіт у встановлені строки чим порушив Графік виконання підрядних робіт визначений умовами Договору підряду, а також не надав Замовнику в установленому Договором підряду порядку інформацію про придбання профінансованих матеріалів та обладнання, з огляду на що безпідставно користується коштами Банку у сумі 6 278 243,76 грн.

Відповідно до умов Договору підряду весь обсяг Підрядних робіт Підрядних був зобов`язаний виконати в строк до 30 жовтня 2022 року.

Станом на 21.03.2023 Підрядник не виконав взяті на себе та передбачені умовами Договору зобов`язання, а загальний строк виконання Підрядних робіт прострочив більш ніж на 30 робочих днів.

Відповідно до пункту 13.3. Договору підряду за порушення Підрядником строків виконання Підрядних робіт на окремому Об`єкті, визначених в п. 12.2. Договору (в т.ч. кінцевого строку/дати завершення окремих/ проміжних етапів, стадій та/ або видів/обсягу певних робіт, зазначених у відповідному Графіку виконання робіт), Підрядник сплачує неустойку в розмірі, що залежить від строку затримки: 20% (двадцять відсотків) від загальної вартості Підрядних робіт відповідного Об`єкту (Договірна ціна за виключенням матеріалів з ПДВ), але не менше ніж 50 000 грн з ПДВ, передбачених відповідним Додатком, при простроченні їх виконання па строк більше, ніж на 30 робочих днів.

Відповідно до Доповнення №1 до Додатку №1 до Договору будівельного підряду № 1026/10025034/1 від 02.07.2021 (в редакції Додаткової угоди від 03.08.2022):

- договірна ціна складає 14 139 744,46 грн;

- вартість матеріальних ресурсів 6 386 161,34 грн.

Таким чином, з Підрядника відповідно до пункту 13.3. Договору підряду підлягає стягненню неустойка у сумі 1 550 716,62 грн, що складає 20% (двадцять відсотків) від загальної вартості Підрядних робіт відповідного Об`єкту (Договірна ціна за виключенням матеріалів з ПДВ), в якості відповідальності за прострочення виконання підрядних робіт на строк більше, ніж на 30 робочих днів.

Відповідно до пункту 13.13. Договору підряду у випадку отримання Підрядником від Замовника авансових платежів та невиконанні або частковому невиконанні Підрядником взятих на себе зобов`язань по цьому Договору, Підрядник сплачує Замовнику 6 % річних за неправомірне користування чужими коштами, починаючи з першого дня отримання Підрядником авансових платежів від Замовника - до моменту усунення Підрядником порушення умов Договору або повернення авансових платежів Замовнику у випадках, передбачених Договором або чинним законодавством України.

Таким чином, за неправомірне користування Підрядником чужими грошовими коштами в сумі 6 278 243,76 грн за період з 11.08.2022 по 28.03.2023 з Підрядника підлягають стягненню відсотки у загальному розмірі 237 369,22 грн.

Згідно з приписами ст. 625 ЦК України Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом встановлено, що позивач вірно провір розрахунок інфляційних втрат в розмірі 545 713,88 грн.

Відповідно до пунктів 13.1., 13.8, 13.9 Договору підряду Сторони несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання прийнятих зобов`язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору. Сплата пені і штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за Договором. У випадку неналежного виконання зобов`язань, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки. Збитки на користь іншої Сторони цього Договору стягуються понад штрафні санкції, встановлені цим Договором. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов`язань, передбачених цим Договором.

Згідно ч. 1 ст. 631 Цивільного кодексу України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

Таким чином, можливо констатувати, що строк виконання Підрядних робіт та строк дії Договору закінчився 30.10.2022, при цьому етапом на дату подання цього позову строк прострочки виконання Підрядних робіт з боку 1 Підрядника складає понад 30 робочих днів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що Підрядник безпідставно використовує отримані від Замовника кошти в сумі 6 278 243,76 гривень, відповідно до умов Договору з Відповідача у судовому порядку підлягає стягненню 6 278 243,76 гривень, а також неустойка за порушення виконання зобов`язання, відсотки за безпідставне користування чужими грошовими коштами та інфляційні втрати, у загальному розмірі 8 612 043,48 грн, що складається з:

- 6 278 243,76 грн неповернуті авансові платежі на придбання матеріалів;

- 1 550 716,62 грн 20% від загальної вартості Підрядних робіт;

- 237 369,22 грн 6 % річних за неправомірне користування чужими коштами;

- 545 713,88 грн - інфляційні втрати.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

У зв`язку з викладеним, враховуючи вищенаведені положення норм чинного законодавства України, приймаючи до уваги встановлені фактичні обставини справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, а відтак, підлягають до задоволення.

Судовий збір в розмірі 129 180,65 грн покладається на відповідача.

Керуючись статтями 4, 7, 13, 14, 73, 74, 76-79, 129, 233, 236, 238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства «Спецавтогідробуд» (, 82400, Львівська обл, м. Стрий, вул. Грабовецька, 5Б) на користь Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (, 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А) заборгованість в загальній сумі 8 612 043,48 грн (Вісім мільйонів шістсот дванадцять тисяч сорок три гривні 48 копійок) за Договором будівельного підряду №1026/10025034/1 від 02.07.2021.

3. Стягнути з Приватного підприємства «Спецавтогідробуд» (, 82400, Львівська обл, м. Стрий, вул. Грабовецька, 5Б) на користь Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (, 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А) витрати по сплаті судового збору у розмірі 129 180,65 грн (Сто двадцять дев`ять тисяч сто вісімдесят гривень 65 копійок).

4. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили в порядку ст. 241 ГПК України, та може бути оскаржено в порядку та строки, визначені ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст рішення складено 13.09.2023.

Суддя Горецька З.В.