УХВАЛА

17.08.2023Справа № 910/7488/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Вершиніної Д.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Міністерства оборони України

до Приватного акціонерного товариства "Трикотажна фабрика "Роза"

про стягнення 3 400 595, 21 грн.

Представники:

від позивача: Хатунцева І.В.;

від відповідача: Борісова Ю.Г.;

вільний слухач: Бєлова О.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Міністерство оборони України (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства "Трикотажна фабрика "Роза" (далі-відповідач) про стягнення суми штрафних санкцій у розмірі 3 400 595, 21 грн, з яких: 332 775, 21 грн - пені та 3 067 820, 00 грн - штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за договором № 286/3/22/278 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 24.06.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 22.06.2023.

14.06.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому, зокрема зазначає, що фабрика відповідача використовує повний замкнутий цикл виробництва від виготовлення трикотажних полотен до пошиття готових трикотажних виробів. Виробничі площі розташовані в м. Києві по вулиці Нововокзальній, 41 та в Київській області. м. Бровари за адресою: бульвар. Незалежності, 23. Починаючи з жовтня 2022 року з боку ДТЕК для підприємства почали застосувати графіки обмеження електроспоживання, а починаючи з кінця листопада ДТЕК застосовував тільки повне відключення електроживлення підприємства за графіком, що розміщувалися на їх веб-сайті. У зв`язку з цим, відповідач вказує, що необхідність обов`язкової евакуації працівників відповідача та значний дефіцит електричної потужності внаслідок ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури України стали неконтрольованою перешкодою щодо виконання договору, що у відповідності до п.8.4. договору є підставою для звільнення відповідача від відповідальності за прострочення поставки товару за договором.

16.06.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав відповідь на відзив на позовну заяву, в якій зокрема зазначає, що ракетні обстріли по всій території України, часті повітряні тривоги, рекомендації щодо необхідності перебування в укриттях під час повітряних тривог мали місце, як до, так і на момент укладення договору між сторонами, а тому на думку позивача, твердження відповідача що обставини, які вплинули на виконання зобов`язань, виникли лише після укладення договору не відповідають об`єктивній реальності. Крім того, разом з відповіддю на відзив, позивачем подано заяву про поновлення процесуального строку.

22.06.2023 відповідач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про відкладення розгляду справи, в якому у зв`язку з тим, що відповідачем не отримані відповіді від Київської міської військової адміністрації, ДТЕК Київські електромережі на адвокатські запити відповідача, він просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 22.06.2023, суд на місці ухвалив поновити позивачу процесуальний строк на подання відповіді на відзив та оголосив перерву до 27.07.2023.

04.07.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав заперечення на відповідь на відзив, в яких зокрема зазначає, що виданий ТПП 16.02.2023 Сертифікат засвідчує форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання робіт у визначений строк, саме в рамках виконання договору № 286/3/22/278 про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 24.06.2022.

21.07.2023 відповідач через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме відповіді ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» та Департаменту будівництва та житлового забезпечення міста Києва Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на адвокатські запити відповідача та заяву свідка.

Також, 21.07.2023 відповідач подав до суду клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» письмові докази у вигляді офіційно викладеної інформації, яка містить дані про обставини щодо аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії у виробничих цехах підприємства за адресою: м. Бровари, б. Незалежності, 23 та надати графіки відключень електроенергії у період виконання зобов?язання по Договору про закупівлю для державних потреб речової служби № 286/3/22/278 від 24.06.2022 р, а саме з 24.06.22 року по 15.11.2022 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2023 клопотання Приватного акціонерного товариства "Трикотажна фабрика "Роза" про витребування доказів - задоволено частково. Зобов`язано Приватне акціонерне товариство "ДТЕК Київські регіональні електромережі" у строк до 15.08.2023 надати суду: інформацію щодо аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії у виробничих цехах підприємства за адресою: Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 23 та надати графіки відключень електроенергії за період з 24.06.2022 по 15.11.2022.

У судовому засіданні 27.07.2023 суд на місці ухвалив продовжити строк проведення підготовчого провадження та оголосив перерву до 17.08.2023.

15.08.2023 через відділ автоматизованого документообігу суду від Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські регіональні електромережі" надійшов лист № 08/1000/7672 з інформацією на виконання вимог ухвали суду від 27.07.2023.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача заперечив проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники сторін у судовому засіданні повідомлені про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись статтями 12, 177, 185, 195, 196, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/7488/23 призначити на 07.09.2023 о 10 год. 30 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 31.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 22.08.2023.

Суддя С.О. Щербаков

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.