ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.07.2023 м. ДніпроСправа № 904/1910/23

За позовом Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 25; ідентифікаційний код 00100277)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (52071, с. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, буд. 1; ідентифікаційний код 37865529)

про стягнення 4 616 480 грн. 90 коп.

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (52071, с. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, буд. 1; ідентифікаційний код 37865529)

до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 25; ідентифікаційний код 00100277)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" (04073, м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5; ідентифікаційний код 35591059)

про внесення змін до договору від 29.08.2022 №1212 та стягнення 1 922 000 грн. 00 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№1862/23 від 17.04.2023) до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" про стягнення 4 616 480 грн. 90 коп., що складає 2 230 524 грн. 39 коп. - пені та 2 385 956 грн. 51 коп. - штрафу, нарахованих за порушення строку надання послуг з перевезення вантажу за Договором від 29.08.2022 №1212.

Також просить судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 30.05.2023 о 15:00 год.

Відповідач у клопотанні (вх.№21859/23 від 04.05.2023) про ознайомлення з матеріалами справи, просить надати представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" матеріали справи №904/1910/23 для ознайомлення з можливістю робити фотокопії власними технічними засобами.

Позивач у заяві (вх.№22512/23 від 09.05.2023) про проведення розгляду справи в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення підготовчого судового засідання 30.05.2023 у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.2023 з урахуванням ухвали суду від 16.05.2023 задоволено заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№22512/23 від 09.05.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

В подальшому відповідач - звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з зустрічним позовом (вх.№2444/23 від 18.05.2023).

Зустрічна позовна заява обґрунтована тим, що: - у зв`язку із істотною зміною обставин, наявні правові підстави та фактичні обставини для внесення змін до Договору від 29.08.2022 №1212 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" та Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" відносно продовження до 31.01.2023 (включно) строку виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" щодо надання послуг по Договору від 29.08.2022 №1212 шляхом викладення пункту 4.1. Договору №1212 та пункту 2.1. Додатку 1 до Договору №1212 в новій редакції: "4.1. Виконавець повинен надати послуги протягом 157 календарних днів з дати отримання заявки/листа від замовника, але не пізніше 31.01.2023 (залежно від того, яка дата настане раніше); 2.1. Термін виконання послуг: протягом 157 календарних днів з дати отримання заявки/листа, але не пізніше 31.01.2023 (залежно від того, яка дата настане раніше"; - Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" отримало 1 922 000 грн. 00 коп. від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно) та в силу положень частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу України зобов`язано повернути потерпілому це майно.

Відповідач у зустрічному позові просить залучити у справу Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, посилаючись на те, що Акціонерним товариством "Комерційний банк "Глобус" на підставі договору від 26.08.2022 №28754/ЮГ-22 було списано з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" на користь Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" без будь-яких законних підстав: - згідно платіжної інструкції від 01.03.2023 №46448 грошову суму в розмірі 1 587 557 грн. 58 коп.; - згідно платіжної інструкції від 01.03.2023 №46631 грошову суму в розмірі 334 442 грн. 42 коп.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2023 прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (вх.№2444/23 від 18.05.2023) до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про внесення змін до договору від 29.08.2022 №1212 та стягнення 1 922 000 грн. 00 коп., розгляд зустрічного позову призначено разом з первісним у підготовчому засіданні, призначеному на 30.05.2023 о 15:00 год., залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом - Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" (04073, м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5; ідентифікаційний код 35591059).

У судове засідання 30.05.2023 з`явились представник Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon"), представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп", представник Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2023 задоволено усне клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 20.06.2023 о 17:00 год.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у заяві (вх.№26810/23 від 02.06.2023) про проведення розгляду справи в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення підготовчого судового засідання 20.06.2023 у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2023 задоволено заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№26810/23 від 02.06.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у відзиві (вх.№28790/23 від 13.06.2023) на зустрічну позовну заяву просить відмовити у задоволені зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Груп" до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в повному обсязі, посилаючись на те, що: - 29.08.2022 між НЕК "Укренерго" та ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" укладено договір №1212 із предметом закупівлі (за ДК 021:2015):63520000-0 послуги транспортних агентств послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-831 та суміжного обладнання з ПС "Жешув" на ВРП 750 кВ "ХАЕС"; - відповідно до додатку №1 до договору визначено обсяг предмету закупівлі: послуги по перевезенню трьох фаз автотрансформатора зав. №126115 (фаза R), №125243 (фаза S), №125069 (фаза Т), разом з демонтованим і упакованим обладнанням, ємностей з трансформаторною оливою, вимикачами, тощо, загальний обсяг послуг включає: завантаження вантажу на ПС Жешув Республіка Польща, перевезення автотранспортом до залізничної станції Республіка Польща, перевантаження на залізничні транспортери та платформи, а також перевезення завантаженого обладнання залізничним та/або автотранспортом з території Республіки Польща на територію України та розвантаження на території ВП Хмельницька АЕС Україна; - роботи з завантаження та розвантаження здійснює виконавець, відповідно до п. 4.1. договору та п. 2.1. додатку №1 до договору передбачено, що виконавець повинен надати послуги протягом 70 календарних днів з дати отримання заявки/листа від замовника, але не пізніше 31 жовтня 2022 р. (залежно від того яка дата настане раніше), згідно з п. 4.4. договору передбачено, що приймання замовником послуг засвідчується шляхом підписання акта приймання-передачі послуги (підготовленого та переданого Замовнику Виконавцем), таким чином, граничною датою надання послуг за договором було 31 жовтня 2022 року, проте послуги було надано 27.12.2022 та 20.01.2023, тобто з порушенням умов договору, що підтверджується актом надання послуг №1 від 27.12.2022 та актом надання послуг №2 від 20.01.2023; - з моменту оголошення ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" переможцем процедури публічних закупівель та відразу після підписання договору, НЕК "Укренерго", максимальним чином сприяло ТОВ "ТЛ-ГРУПП" для належного виконання своїх зобов`язань, a caмe, сплачено аванс у найкоротший термін, організували перепустки персоналу перевізника на ПС "Жешув" та ВП Хмельницька АЕС Україна, організували можливість перетину кордону персоналу і обладнанню Перевізника, надавали/формували необхідну документацію для можливості перевезення, допуск на ПС "Жешув" для виконання послуг з перевезення, був наданий персоналу ТОВ "ТЛ-груп" з 01.09.2022р., з того часу, 100% обладнання було готове до перевезення, відповідно, у представників перевізника була необмежена можливість виконати всі необхідні дії для своєчасного перевезення обладнання, починаючи з 15.09.2022 представниками НЕК "Укренерго", по мірі готовності перевізника та за наявності відповідного транспорту на майданчику, обладнання передавалось та підписувались акти приймання-передачі вантажу для перевезення, також відмічаємо, що НЕК "Укренерго" починаючи з дати підписання договору листами (зокрема від 26.09.2022 №01/42197) та у телефонному режимі неодноразово повідомляло ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" про те що, обладнання групи автотрансформаторів повністю готове до перевезення та наполегливо просило прискорити послуги по його перевезенню; - щодо повернення коштів в сумі 1922000,00 грн., які нібито НЕК "Укренерго" отримало від ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" без достатньої правової підстави то, по-перше кошти в сумі 1922000,00 грн. НЕК "Укренерго" безпосередньо від ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" не отримувало, по-друге, як вже зазначалось вище, ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" порушило свої зобов?язання за договором, що підтверджується актом надання послуг №1 від 27.12.2022 та актом надання послуг №2 від 20.01.2023.

У судове засідання 20.06.2023 з`явились представник Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon") та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп", представник Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2023 відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 12.07.2023 о 16:30 год.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у заяві (вх.№30889/23 від 23.06.2023) про участь у судовому засідання в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення підготовчого судового засідання 12.07.2023 у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.2023 задоволено частково заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№30889/23 від 23.06.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Груп" у відповіді (вх.№30970/23 від 26.06.2023) на відзив просить у задоволенні позову Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" про стягнення 4 616 480 грн. 90 коп., що складає 2 230 524 грн. 39 коп. - пені та 2 385 956 грн. 51 коп. - штрафу - відмовити у повному обсязі, Зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" - задовольнити в повному обсязі: - Внести зміни до Договору №1212 від 29.08.2022 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" та Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" шляхом викладення пункту 4.1. Договору №1212 від 29.08.2022 року та пункт 2.1 Додатку 1 до Договору №1212 від 29.08.2022 року в новій редакції: "4.1. Виконавець повинен надати послуги протягом 157 календарних днів з дати отримання заявки/листа від Замовника, але не пізніше "31" січня 2023 р. (залежно від того яка дата настане раніше)""2.1. Термін виконання послуг: протягом 157 календарних днів з дати отримання заявки/листа, але не пізніше "31" січня 2023 р. (залежно від того яка дата настане раніше)", - стягнути з Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" 1922000,00 гривень як безпідставно набутих, стягнути з Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" понесені судові витрати, посилаючись на те, що: - згідно Додатків №1, 2 до Договору №1212 встановлено, що Послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-83У1 та суміжного обладнання з ПС "Жешув" на ВРП 750 кВ "ХАЕС" складаються, як це вбачається з назви послуги, з послуг з перевезення: Безпосередньо трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-41 7000/750/400-83У1: - суміжного обладнання; - зі свого боку ТОВ "ІТЛ-Групп" підтверджує, що саме суміжне обладнання у вересні 2022 року було готове до перевезення, наприкінці вересня 2022 року це суміжне обладнання було прийнято нами до перевезення, що підтверджується актами приймання-передачі обладнання для перевезення, копії яких Укренерго додало до відзиву на зустрічну позовну заяву, та на початку жовтня 2022 року все суміжне обладнання вже було перевезено на ВРП 750 кВ "ХАЕС", що підтверджується Актом надання послуг №1 від 27.12.2022 року; - як зазначало ТОВ "ТЛ-Групп" в зустрічній позовній заяві, наше підприємство виходило із габаритів вантажу, що були зазначені в тендерній документації та в додатку №4 до Договору, а саме того, що висота трансформатору становить 4380 мм, з цих габаритів був зроблений запит польському перевізнику щодо можливості транспортування трансформаторів автомобільним транспортом за маршрутом м. Жешув (Республіка Польща) - залізнична станції Мостиська 2 (Україна), компанія PANAS TRANSPORT Sp. z.o.o. надала позитивну відповідь на цей запит та була готова здійснити таке перевезення, після отримання доступ до вантажу, було з`ясовано, що фактичні розміри трансформаторів є більшими порівняно до тих, що зазначені у тендерній документації; - в цей же період Укренерго повідомило нашу компанію про те, що між Україною та Республікою Польща на міждержавному рівні ведуться перемови щодо перевезення вказаних трансформаторів по території Республіки Польща за рахунок польської сторони і що нашій компанії необхідно забезпечити передбачені Договором вантажно-розвантажувальні роботи та очікувати вантаж для залізничного перевезення на станції Мостиська 2, наголошуємо, що в подальшому перевезення вказаних трансформаторів по території Республіки Польща: було здійснено за рахунок польської сторони та не оплачувались відповідно Укренерго; - звертаємо увагу суду, що надання всіх інших послуг передбачених Договором №1212, які безпосередньо не пов`язані із транспортуванням трансформаторів, було здійснено до 31 жовтня 2022 року; - дати складання та підписання Акту надання послуг №1 - 27 грудня 2022 року, а також Акту надання послуг №2 - 20 січня 2023 року не можуть вважатись датою надання послуг за Договором №1212, так як на складання та узгодження вказаних актів надання послуг витрачався значний час, послуги за Договором №1212 були багатоступеневими та надавались неодночасно, що підтверджується, зокрема, наявними в матеріалах справи актами приймання-передачі вантажу №31 від 22.12.2022 року, №32 від 17.01.2023 року, №33 від 10.01.2023 року, які однозначно та достовірно підтверджують відповідну дату доставки кожного із трансформаторів до місця призначення, та відповідно саме ці дати є датами надання послуг щодо транспортування такого трансформатору, таким чином, нарахування Укренерго нашому підприємству пені та штрафу за Договором №1212 виходячи із датування Актів надання послуг №1, 2 - 27 грудня 2022 року та 20 січня 2023 року відповідно, с незаконним, необґрунтованим та спростовуються матеріалами справи; - листами №12/10-2 від 12.10.2022 року, №24/10-1 від 24.10.2022 року, №26/10 від 26.10.2022 року, а також з Додатковою угодою до Договору №1212 ТОВ "ІТЛ-Групп" зверталось до Укренерго з приводу продовження строку надання послуг до 30 листопада 2022 року, ці листи та Додаткова угода надсилались на електронну пошту Укренерго, а також Укрпоштою, що підтверджується відповідними поштовими накладними та описами вкладення у цінні листи; - ТОВ "ІТЛ-Групп" своєчасно та належним чином вчинило необхідні дії для продовження з об`єктивних причин строку надання послуг за Договором №1212, однак Укренерго противно ухилилось від продовження строку надання послуг за Договором №1212, а тому ТОВ "ІТЛ-Групп" з додержанням встановленого законодавством строку звернулось до суду щодо захисту свого порушеного права; - Укренерго не надає суду будь-якого підтвердження надання Банку-Гаранту доказів (оригіналів або належним чином засвідчених копій) невиконання Принципалом (ТОВ "ІТЛ-Групп") основного зобов`язання як то вимагає пункт 5.2. Договору гарантії №28754/ЮГ-22 від 26.08.2022 року, що вказує на безпідставність стягнення з ТОВ "ІТЛ-Групп" 1 922 000,00 грн.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у запереченнях (вх.№33946/23 від 10.07.2023) на відповідь на відзив просить відмовити у задоволені зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в повному обсязі, посилаючись на те, що: - у відповідності до умов договору сторони погодили, що єдиним документом який засвідчує надання послуг відповідачем є акт приймання-передачі наданих послуг, зазначений акт є первинним документом та є підставою для відображення господарської операції з надання послуг в бухгалтерському обліку сторін; - граничним строком виконання зобов`язань за договором було 31.10.2022, а отже у випадку наявності підстав, передбачених пунктом 12.1 договору для продовження цього строку, ТОВ "ІТЛ-Групп" повинно було у строк до 31.10.2022 звернутись до НЕК "Укренерго" із пропозицією укласти додаткову угоду про продовження цього строку, проте не здійснило цього; - достатньою умовою для сплати коштів Бенефіціару за безумовною гарантією є факт отримання гарантом вимоги із зазначенням про порушення зобов`язань за договором, жодних інших умов, як то надання доказів невиконання Принципалом основного зобов`язання, умовами гарантії не передбачено.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" у клопотанні (вх.№33948/23 від 10.07.2023) про перенесення розгляду справи просить перенести судове засідання по справі №904/1910/23, призначене на 12.07.2023 о 16:30 год., на іншу дату, в зв`язку з неможливістю представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" бути присутнім на судовому засіданні з поважних причин.

У судове засідання 12.07.2023 з`явився представник Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС", представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" та представник Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" у судове засідання не з`явились.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2023 відмовлено у задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Груп" (вх.№33948/23 від 10.07.2023) про перенесення розгляду справи, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті (загальне позовне провадження) на 02.08.2023 о 14:30 год.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у заяві (вх.№36054/23 від 21.07.2023) про участь у судовому засідання в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення судового засідання 02.08.2023 о 14:30 год, а також всіх наступних судових засідань, у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС".

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№36054/23 від 21.07.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до приписів статті 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою; учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання; копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи; учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему; під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України; ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву; суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом; свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно у приміщенні суду, суд, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з`явився, а також перевіряє повноваження представників, відеоконференція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису, відео- та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах справи.

Згідно з пунктом 2 розділу І "Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду", затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 08.04.20р. №169 (надалі - Порядок), учасники судового процесу беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі, у порядку, встановленому процесуальним законодавством.

Відповідно до пунктів 1-2 розділу ІІ Порядку відеоконференція телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу; система відеоконференцзв`язку комплекс технічних засобів та програмного забезпечення «EasyCon».

Згідно з пунктами 1-7 розділу ІІІ Порядку для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватись з використанням власного електронного підпису в Системі на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою www.court.gov.ua та перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, наведеним в додатку 1 до цього Порядку; учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, зразок якої наведено в додатку 2 до цього Порядку, не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання; в заяві учасник справи обов`язково вказує: назву суду; номер судової справи; дату та час судового засідання, в якому учасник бажає взяти участь в режимі відеоконференції; своє прізвище, ім`я та по-батькові; свій статус в судовій справі; електронну адресу, яка використана їм для реєстрації в Системі; номер телефону для зв`язку із судом; копія заяви в той самий строк надсилається учасником, що подав заяву, іншим учасникам справи; заява подається до суду та надсилається іншим учасникам справи в порядку, визначеному процесуальним законодавством, дозволеними засобами зв`язку; заява учасника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду в день її надходження до суду підлягає реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду та передається відповідному головуючому судді; головуючий суддя приймає рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності у суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначений день і час) та інформує про це Модератора; модератор інформує учасника справи засобами телефонного зв`язку (електронної пошти), вказаними у заяві, щодо технічної можливості проведення засідання в режимі відеоконференції або відсутності такої можливості.

Одночасно суд звертає увагу позивача на те, що за приписами статті 197 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати заяву про участь в режимі відеоконференції у одному судовому засіданні, а не у всіх, які мають відбутися.

Отже, заява Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№36054/23 від 21.07.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції підлягає задоволенню у частині проведення судового засідання 02.08.2023 о 14:30 год. у режимі відеоконференції.

Враховуючи вищевикладене та за наявності технічної можливості, керуючись статтями 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№36054/23 від 21.07.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції частково.

2. Судове засідання, призначене на 02.08.2023 о 14:30 год., відбудеться поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції з Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС".

Відеоконференція з Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС" відбудеться в Господарському суді Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-107.

3. Попередити Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" про те, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву (частина 4 статті 197 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала набирає законної сили - 24.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz

Суддя Т.В. Загинайко