ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.06.2023 м. ДніпроСправа № 904/1910/23

За позовом Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 25; ідентифікаційний код 00100277)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (52071, с. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, буд. 1; ідентифікаційний код 37865529)

про стягнення 4 616 480 грн. 90 коп.

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (52071, с. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, буд. 1; ідентифікаційний код 37865529)

до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 25; ідентифікаційний код 00100277)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" (04073, м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5; ідентифікаційний код 35591059)

про внесення змін до договору від 29.08.2022 №1212 та стягнення 1 922 000 грн. 00 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго": Пучка В.А. - представник (адвокат)(в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС");

від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп": Вишневський А.Є. - представник (адвокат);

від третьої особи: представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№1862/23 від 17.04.2023) до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" про стягнення 4 616 480 грн. 90 коп., що складає 2 230 524 грн. 39 коп. - пені та 2 385 956 грн. 51 коп. - штрафу, нарахованих за порушення строку надання послуг з перевезення вантажу за Договором від 29.08.2022 №1212.

Також просить судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 30.05.2023 о 15:00 год.

Відповідач у клопотанні (вх.№21859/23 від 04.05.2023) про ознайомлення з матеріалами справи, просить надати представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" матеріали справи №904/1910/23 для ознайомлення з можливістю робити фотокопії власними технічними засобами.

Позивач у заяві (вх.№22512/23 від 09.05.2023) про проведення розгляду справи в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення підготовчого судового засідання 30.05.2023 у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.2023 з урахуванням ухвали суду від 16.05.2023 задоволено заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№22512/23 від 09.05.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Як вбачається, відповідач - звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з зустрічним позовом (вх.№2444/23 від 18.05.2023).

Зустрічна позовна заява обґрунтована тим, що: - у зв`язку із істотною зміною обставин, наявні правові підстави та фактичні обставини для внесення змін до Договору від 29.08.2022 №1212 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" та Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" відносно продовження до 31.01.2023 (включно) строку виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" щодо надання послуг по Договору від 29.08.2022 №1212 шляхом викладення пункту 4.1. Договору №1212 та пункту 2.1. Додатку 1 до Договору №1212 в новій редакції: "4.1. Виконавець повинен надати послуги протягом 157 календарних днів з дати отримання заявки/листа від замовника, але не пізніше 31.01.2023 (залежно від того, яка дата настане раніше); 2.1. Термін виконання послуг: протягом 157 календарних днів з дати отримання заявки/листа, але не пізніше 31.01.2023 (залежно від того, яка дата настане раніше"; - Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" отримало 1 922 000 грн. 00 коп. від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно) та в силу положень частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу України зобов`язано повернути потерпілому це майно.

Відповідач у зустрічному позові просить залучити у справу Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, посилаючись на те, що Акціонерним товариством "Комерційний банк "Глобус" на підставі договору від 26.08.2022 №28754/ЮГ-22 було списано з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" на користь Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" без будь-яких законних підстав: - згідно платіжної інструкції від 01.03.2023 №46448 грошову суму в розмірі 1 587 557 грн. 58 коп.; - згідно платіжної інструкції від 01.03.2023 №46631 грошову суму в розмірі 334 442 грн. 42 коп.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2023 постановлено прийняти до розгляду зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (вх.№2444/23 від 18.05.2023) до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про внесення змін до договору від 29.08.2022 №1212 та стягнення 1 922 000 грн. 00 коп., розгляд зустрічного позову призначити разом з первісним у підготовчому засіданні, призначеному на 30.05.2023 о 15:00 год., залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом - Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" (04073, м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5; ідентифікаційний код 35591059).

У судове засідання 30.05.2023 з`явились представник Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"(в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon"), представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп", представник Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2023 задоволено усне клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", постановлено відкласти підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 20.06.2023 о 17:00 год.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у заяві (вх.№26810/23 від 02.06.2023) про проведення розгляду справи в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення підготовчого судового засідання 20.06.2023 у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2023 задоволено заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№26810/23 від 02.06.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у відзиві (вх.№28790/23 від 13.06.2023) на зустрічну позовну заяву просить відмовити у задоволені зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Груп" до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в повному обсязі, посилаючись на те, що: - 29.08.2022 між НЕК "Укренерго" та ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" укладено договір №1212 із предметом закупівлі (за ДК 021:2015):63520000-0 послуги транспортних агентств послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-831 та суміжного обладнання з ПС "Жешув" на ВРП 750 кВ "ХАЕС"; - відповідно до додатку №1 до договору визначено обсяг предмету закупівлі: послуги по перевезенню трьох фаз автотрансформатора зав. №126115 (фаза R), №125243 (фаза S), №125069 (фаза Т), разом з демонтованим і упакованим обладнанням, ємностей з трансформаторною оливою, вимикачами, тощо, загальний обсяг послуг включає: завантаження вантажу на ПС Жешув Республіка Польща, перевезення автотранспортом до залізничної станції Республіка Польща, перевантаження на залізничні транспортери та платформи, а також перевезення завантаженого обладнання залізничним та/або автотранспортом з території Республіки Польща на територію України та розвантаження на території ВП Хмельницька АЕС Україна; - роботи з завантаження та розвантаження здійснює виконавець, відповідно до п. 4.1. договору та п. 2.1. додатку №1 до договору передбачено, що виконавець повинен надати послуги протягом 70 календарних днів з дати отримання заявки/листа від замовника, але не пізніше 31 жовтня 2022 р. (залежно від того яка дата настане раніше), згідно з п. 4.4. договору передбачено, що приймання замовником послуг засвідчується шляхом підписання акта приймання-передачі послуги (підготовленого та переданого Замовнику Виконавцем), таким чином, граничною датою надання послуг за договором було 31 жовтня 2022 року, проте послуги було надано 27.12.2022 та 20.01.2023, тобто з порушенням умов договору, що підтверджується актом надання послуг №1 від 27.12.2022 та актом надання послуг №2 від 20.01.2023; - з моменту оголошення ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" переможцем процедури публічних закупівель та відразу після підписання договору, НЕК "Укренерго", максимальним чином сприяло ТОВ "ТЛ-ГРУПП" для належного виконання своїх зобов`язань, a caмe, сплачено аванс у найкоротший термін, організували перепустки персоналу перевізника на ПС "Жешув" та ВП Хмельницька АЕС Україна, організували можливість перетину кордону персоналу і обладнанню Перевізника, надавали/формували необхідну документацію для можливості перевезення, допуск на ПС "Жешув" для виконання послуг з перевезення, був наданий персоналу ТОВ "ТЛ-груп" з 01.09.2022р., з того часу, 100% обладнання було готове до перевезення, відповідно, у представників перевізника була необмежена можливість виконати всі необхідні дії для своєчасного перевезення обладнання, починаючи з 15.09.2022 представниками НЕК "Укренерго", по мірі готовності перевізника та за наявності відповідного транспорту на майданчику, обладнання передавалось та підписувались акти приймання-передачі вантажу для перевезення, також відмічаємо, що НЕК "Укренерго" починаючи з дати підписання договору листами (зокрема від 26.09.2022 №01/42197) та у телефонному режимі неодноразово повідомляло ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" про те що, обладнання групи автотрансформаторів повністю готове до перевезення та наполегливо просило прискорити послуги по його перевезенню; - щодо повернення коштів в сумі 1922000,00 грн., які нібито НЕК "Укренерго" отримало від ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" без достатньої правової підстави то, по-перше кошти в сумі 1922000,00 грн. НЕК "Укренерго" безпосередньо від ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" не отримувало, по-друге, як вже зазначалось вище, ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" порушило свої зобов?язання за договором, що підтверджується актом надання послуг №1 від 27.12.2022 та актом надання послуг №2 від 20.01.2023.

У судове засідання 20.06.2023 з`явились представник Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon"), представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп", представник Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" у судове засідання не з`явилися.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Таким чином, для належної підготовки справи для розгляду по суті суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з огляду на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись частиною 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 183, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 12.07.2023 о 16:30 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. До судового засідання запропонувати:

Сторонам - виконати вимоги суду, вказані в ухвалах Господарського суду Дніпропетровської області від 21.04.2023 та 23.05.2023 у строки, визначені ухвалами суду від 21.04.2023 та 23.05.2023.

3. При направленні у судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

4. Учасникам справи заяви, клопотання, заперечення, пояснення щодо суті спору та в межах питань підготовчого судового засідання подавати суду у письмовому вигляді з доказами надсилання на адресу іншим учасникам справи, з використанням дистанційних каналів зв`язку, з дотриманням визначених законом чи судом процесуальних строків та відповідно до вимог, серед іншого, статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

5. Звернути увагу учасників справи, що у разі подання документів електронною поштою на електронну адресу суду, такі документи повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

6. Роз`яснити учасникам справи про можливість суду прийняти рішення за наслідком підготовчого судового засідання за відсутності їх представників за умов повного використання ними процесуальних прав, обов`язків та за наявності від них відповідних заяв.

7. Звернути увагу учасників судового процесу на необхідність надання суду в письмовому порядку інформації про засоби зв`язку (електронна адреса, номер телефону, інші можливі засоби) для їх повідомлення щодо розгляду справи.

8. Нагадати учасникам судового процесу, що для отримання процесуальних документів в електронному вигляді необхідно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку в системі "Електронний суд"), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua;

- подати до суду заяву про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі (процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заяви до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua).

9. Повідомити учасників справи, що належним повідомленням сторін про час і місце судового засідання, є направлення вказаної ухвали засобами поштового або електронного зв`язку (електронною поштою) або за допомогою системи обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу "Електронний суд".

10. Обмежити на період дії карантину та воєнного стану доступ до приміщення суду осіб, які не є представниками учасників справи (вільних слухачів).

11. Явка у судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу є необов`язковою за наявності відповідної заяви чи клопотання про розгляд справи без участі представника.

12. Ухвала набирає законної сили - 20.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Повний текст ухвали складено 23.06.2023.

Суддя Т.В. Загинайко