ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.06.2023 м. ДніпроСправа № 904/1910/23

За позовом Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 25; ідентифікаційний код 00100277)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (52071, с. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, буд. 1; ідентифікаційний код 37865529)

про стягнення 4 616 480 грн. 90 коп.

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (52071, с. Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Наукова, буд. 1; ідентифікаційний код 37865529)

до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 25; ідентифікаційний код 00100277)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" (04073, м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5; ідентифікаційний код 35591059)

про внесення змін до договору від 29.08.2022 №1212 та стягнення 1 922 000 грн. 00 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№1862/23 від 17.04.2023) до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" про стягнення 4 616 480 грн. 90 коп., що складає 2 230 524 грн. 39 коп. - пені та 2 385 956 грн. 51 коп. - штрафу, нарахованих за порушення строку надання послуг з перевезення вантажу за Договором від 29.08.2022 №1212.

Також просить судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.04.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 30.05.2023 о 15:00 год.

Відповідач у клопотанні (вх.№21859/23 від 04.05.2023) про ознайомлення з матеріалами справи, просить надати представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" матеріали справи №904/1910/23 для ознайомлення з можливістю робити фотокопії власними технічними засобами.

Позивач у заяві (вх.№22512/23 від 09.05.2023) про проведення розгляду справи в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення підготовчого судового засідання 30.05.2023 у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.2023 з урахуванням ухвали суду від 16.05.2023 задоволено заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№22512/23 від 09.05.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Як вбачається, відповідач - звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з зустрічним позовом (вх.№2444/23 від 18.05.2023).

Зустрічна позовна заява обґрунтована тим, що: - у зв`язку із істотною зміною обставин, наявні правові підстави та фактичні обставини для внесення змін до Договору від 29.08.2022 №1212 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" та Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" відносно продовження до 31.01.2023 (включно) строку виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" щодо надання послуг по Договору від 29.08.2022 №1212 шляхом викладення пункту 4.1. Договору №1212 та пункту 2.1. Додатку 1 до Договору №1212 в новій редакції: "4.1. Виконавець повинен надати послуги протягом 157 календарних днів з дати отримання заявки/листа від замовника, але не пізніше 31.01.2023 (залежно від того, яка дата настане раніше); 2.1. Термін виконання послуг: протягом 157 календарних днів з дати отримання заявки/листа, але не пізніше 31.01.2023 (залежно від того, яка дата настане раніше"; - Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" отримало 1 922 000 грн. 00 коп. від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно) та в силу положень частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу України зобов`язано повернути потерпілому це майно.

Відповідач у зустрічному позові просить залучити у справу Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, посилаючись на те, що Акціонерним товариством "Комерційний банк "Глобус" на підставі договору від 26.08.2022 №28754/ЮГ-22 було списано з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" на користь Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" без будь-яких законних підстав: - згідно платіжної інструкції від 01.03.2023 №46448 грошову суму в розмірі 1 587 557 грн. 58 коп.; - згідно платіжної інструкції від 01.03.2023 №46631 грошову суму в розмірі 334 442 грн. 42 коп.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2023 постановлено прийняти до розгляду зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп" (вх.№2444/23 від 18.05.2023) до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про внесення змін до договору від 29.08.2022 №1212 та стягнення 1 922 000 грн. 00 коп., розгляд зустрічного позову призначити разом з первісним у підготовчому засіданні, призначеному на 30.05.2023 о 15:00 год., залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом - Акціонерне товариство "Комерційний банк "Глобус" (04073, м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5; ідентифікаційний код 35591059).

У судове засідання 30.05.2023 з`явились представник Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"(в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon"), представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп", представник Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.2023 задоволено усне клопотання представника Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", постановлено відкласти підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 20.06.2023 о 17:00 год.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у заяві (вх.№26810/23 від 02.06.2023) про проведення розгляду справи в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення підготовчого судового засідання 20.06.2023 у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2023 задоволено заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№26810/23 від 02.06.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у відзиві (вх.№28790/23 від 13.06.2023) на зустрічну позовну заяву просить відмовити у задоволені зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Груп" до Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" в повному обсязі, посилаючись на те, що: - 29.08.2022 між НЕК "Укренерго" та ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" укладено договір №1212 із предметом закупівлі (за ДК 021:2015):63520000-0 послуги транспортних агентств послуги з перевезення трансформаторної групи АТ-3 АОДЦТН-417000/750/400-831 та суміжного обладнання з ПС "Жешув" на ВРП 750 кВ "ХАЕС"; - відповідно до додатку №1 до договору визначено обсяг предмету закупівлі: послуги по перевезенню трьох фаз автотрансформатора зав. №126115 (фаза R), №125243 (фаза S), №125069 (фаза Т), разом з демонтованим і упакованим обладнанням, ємностей з трансформаторною оливою, вимикачами, тощо, загальний обсяг послуг включає: завантаження вантажу на ПС Жешув Республіка Польща, перевезення автотранспортом до залізничної станції Республіка Польща, перевантаження на залізничні транспортери та платформи, а також перевезення завантаженого обладнання залізничним та/або автотранспортом з території Республіки Польща на територію України та розвантаження на території ВП Хмельницька АЕС Україна; - роботи з завантаження та розвантаження здійснює виконавець, відповідно до п. 4.1. договору та п. 2.1. додатку №1 до договору передбачено, що виконавець повинен надати послуги протягом 70 календарних днів з дати отримання заявки/листа від замовника, але не пізніше 31 жовтня 2022 р. (залежно від того яка дата настане раніше), згідно з п. 4.4. договору передбачено, що приймання замовником послуг засвідчується шляхом підписання акта приймання-передачі послуги (підготовленого та переданого Замовнику Виконавцем), таким чином, граничною датою надання послуг за договором було 31 жовтня 2022 року, проте послуги було надано 27.12.2022 та 20.01.2023, тобто з порушенням умов договору, що підтверджується актом надання послуг №1 від 27.12.2022 та актом надання послуг №2 від 20.01.2023; - з моменту оголошення ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" переможцем процедури публічних закупівель та відразу після підписання договору, НЕК "Укренерго", максимальним чином сприяло ТОВ "ТЛ-ГРУПП" для належного виконання своїх зобов`язань, a caмe, сплачено аванс у найкоротший термін, організували перепустки персоналу перевізника на ПС "Жешув" та ВП Хмельницька АЕС Україна, організували можливість перетину кордону персоналу і обладнанню Перевізника, надавали/формували необхідну документацію для можливості перевезення, допуск на ПС "Жешув" для виконання послуг з перевезення, був наданий персоналу ТОВ "ТЛ-груп" з 01.09.2022р., з того часу, 100% обладнання було готове до перевезення, відповідно, у представників перевізника була необмежена можливість виконати всі необхідні дії для своєчасного перевезення обладнання, починаючи з 15.09.2022 представниками НЕК "Укренерго", по мірі готовності перевізника та за наявності відповідного транспорту на майданчику, обладнання передавалось та підписувались акти приймання-передачі вантажу для перевезення, також відмічаємо, що НЕК "Укренерго" починаючи з дати підписання договору листами (зокрема від 26.09.2022 №01/42197) та у телефонному режимі неодноразово повідомляло ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" про те що, обладнання групи автотрансформаторів повністю готове до перевезення та наполегливо просило прискорити послуги по його перевезенню; - щодо повернення коштів в сумі 1922000,00 грн., які нібито НЕК "Укренерго" отримало від ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" без достатньої правової підстави то, по-перше кошти в сумі 1922000,00 грн. НЕК "Укренерго" безпосередньо від ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" не отримувало, по-друге, як вже зазначалось вище, ТОВ "ІТЛ-ГРУПП" порушило свої зобов?язання за договором, що підтверджується актом надання послуг №1 від 27.12.2022 та актом надання послуг №2 від 20.01.2023.

У судове засідання 20.06.2023 з`явились представник Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"(в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon") та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТЛ-Групп", представник Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" у судове засідання не з`явився.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.06.2023 відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 12.07.2023 о 16:30 год.

Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" у заяві (вх.№30889/23 від 23.06.2023) про участь у судовому засідання в режимі відеоконференції просить забезпечити проведення підготовчого судового засідання 12.07.2023 у справі №904/1910/23 в режимі відеоконференції за допомогою системи EasyCon.

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№30889/23 від 23.06.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до приписів статті 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою; учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання; копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи; учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему; під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією України; ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву; суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом; свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно у приміщенні суду, суд, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з`явився, а також перевіряє повноваження представників, відеоконференція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису, відео- та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах справи.

Згідно з пунктом 2 розділу І "Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду", затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 08.04.20р. №169 (надалі - Порядок), учасники судового процесу беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі, у порядку, встановленому процесуальним законодавством.

Відповідно до пунктів 1-2 розділу ІІ Порядку відеоконференція телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу; система відеоконференцзв`язку комплекс технічних засобів та програмного забезпечення «EasyCon».

Згідно з пунктами 1-7 розділу ІІІ Порядку для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватись з використанням власного електронного підпису в Системі на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою www.court.gov.ua та перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, наведеним в додатку 1 до цього Порядку; учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, зразок якої наведено в додатку 2 до цього Порядку, не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання; в заяві учасник справи обов`язково вказує: назву суду; номер судової справи; дату та час судового засідання, в якому учасник бажає взяти участь в режимі відеоконференції; своє прізвище, ім`я та по-батькові; свій статус в судовій справі; електронну адресу, яка використана їм для реєстрації в Системі; номер телефону для зв`язку із судом; копія заяви в той самий строк надсилається учасником, що подав заяву, іншим учасникам справи; заява подається до суду та надсилається іншим учасникам справи в порядку, визначеному процесуальним законодавством, дозволеними засобами зв`язку; заява учасника про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду в день її надходження до суду підлягає реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду та передається відповідному головуючому судді; головуючий суддя приймає рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності у суді відповідної технічної можливості (наявність обладнання та можливість його використання у визначений день і час) та інформує про це Модератора; модератор інформує учасника справи засобами телефонного зв`язку (електронної пошти), вказаними у заяві, щодо технічної можливості проведення засідання в режимі відеоконференції або відсутності такої можливості.

Суд вважає за необхідне зазначити, що проведення відеоконференції судом відбувається за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС", платформа відеоконференцзв`язку "EasyCon" судом наразі не використовується.

Отже, заява Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№30889/23 від 23.06.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та за наявності технічної можливості, керуючись статтями 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити частково заяву Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (вх.№30889/23 від 23.06.2023) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

2. Судове засідання, призначене на 12.07.2023 о 16:30 год., відбудеться поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції з Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС".

Відеоконференція з Приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку "ЄСІТС" відбудеться в Господарському суді Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-107.

3. Попередити Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" про те, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву (частина 4 статті 197 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала набирає законної сили - 23.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя Т.В. Загинайко