ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2023 Справа № 917/1593/22

Суддя Господарського суду Полтавської області Іванко Л.А., за участю секретаря судового засідання Ісенко М.В., розглянувши матеріали справи

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Спецзапчасть", вул. Малишка, 9-В, м.Обухів, 08700,

до відповідача Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (Кловський узвіз, 9/1, м.Київ, 01021, ) в особі Філії "Будівельно - монтажна фірма "Укргазпромбуд", вул. Кагамлика, б. 33-А, м.Полтава, код ЄДРПОУ ВП 00156630

про розірвання договору про закупівлю товарів

та за зустрічним позовом Акціонерного товариства "Укртрансгаз", Кловський узвіз, 9/1, м.Київ, 01021,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Спецзапчасть", вул. Малишка, 9-В, м.Обухів, 08700,

про стягнення 295 359, 06 грн.

представники сторін: згідно протоколу

встановив:

До Господарського суду Полтавської області надійшов позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Спецзапчасть" до Акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі Філії "Будівельно - монтажна фірма "Укргазпромбуд" про розірвання договору про закупівлю товарів № від 22.11.2021.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу від 08.12.2022 року для вирішення даної справи визначено суддю Іванко Л.А.

За даним позовом ухвалою Господарського суду Полтавської області 22.12.2022 року відкрито провадження у справі, призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження та встановлено сторонам строки для подання заяв по суті справи.

Підготовче засідання у справі призначене на 24.01.2023 року.

03.01.2023 на електронну адресу суду надійшов відзив (вх.№ 70) на позовну заяву, в якому відповідач просить відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.

10.01.2023 від АТ "Укртрансгаз" надійшов зустрічний позов (вх.№ 106/23), в якому відповідач за первісним позовом просить стягнути з ТОВ "Торгова Компанія "Спецзапчасть" на користь АТ "Укртрансгаз" пеню в сумі 191359,39 грн та штраф в сумі 103999,67 грн.

16.01.2023 від ТОВ "ТК "Спецзапчасть" надійшла відповідь на відзив (вх.№ 513), в якій позивач за первісним позовом зазначає, що аргументи відповідача вважає безпідставними та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи. Позовні вимоги ТОВ "ТК "Спецзапчасть" просить задовольнити в повному обсязі.

20.01.2023 від АТ "Укртрансгаз" надійшли заперечення (вх.№ 769) на відповідь на відзив.

Ухвалою господарського суду від 24.01.2023 року прийнято зустрічну позовну заяву (вх.№106/23 від 10.01.2023) Акціонерного товариства "Укртрансгаз" для спільного розгляду з первісним позовом у справі №917/1593/22. Об`єднано вимоги за зустрічним позовом Акціонерного товариства "Укртрансгаз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Спецзапчасть" про стягнення 295 359, 06 грн в одне провадження з первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Спецзапчасть" до Акціонерного товариства "Укртрансгаз" в особі Філії "Будівельно - монтажна фірма "Укргазпромбуд" про розірвання договору про закупівлю товарів. Відкладено підготовче засідання на 07.03.2023.

15.02.2023 ТОВ "ТК "Спецзапчасть" подало відзив на зустрічний позов (вх.№2051), в якому у задоволенні зустрічного позову АТ "Укртрансгаз" про стягнення пені в розмірі 191359,39 грн та штрафу в розмірі 103999,67 грн просить відмовити.

21.02.2023 АТ "Укртрансгаз" подало відповідь на відзив на зустрічний позов (вх.№2296).

Ухвалою господарського суду від 07.03.2023 закрито підготовче провадження у справі № 917/1593/22. Призначено справу до судового розгляду по суті в засіданні суду на 05.04.2023.

В судовому засіданні 05.04.2023 оголошено перерву до 26.04.2023.

Під час розгляду справи по суті суд заслухав пояснення сторін та дослідив всі письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

У судовому засіданні 26.04.2023 суд проголосив вступну та резолютивну частини рішення згідно з ч. 6 ст. 233, ст. 240 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши всі наявні у справі докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

За даними позовної заяви, 22.11.2021 між Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (Покупець) в особі філії БМФ «Укргазпромбуд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТК «Спецзапчасть»(Постачальник) укладено договір про закупівлю товарів № . Відповідно до п. 1.1. Договору, Постачальник зобов`язується у визначений цим Договором строк передати у власність Покупця Товари, зазначені в Специфікації, яка зазначена у додатку 1 до цього Договору та є його невід`ємною частиною, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити такі товари.

Пунктом 3.1. Договору визначено, що загальна сума цього Договору становить 3 296 357,88 грн, в тому числі ПДВ - 549 392,98 грн.

Відповідно до п. 13.1. Договору, цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами, ї діє в частині поставки Товарів до 30 вересня 2022 року, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Згідно з п. 5.1. Договору, Постачальник зобов`язується передати Покупцю Товари в кількості, строки та в місці поставки відповідно до Специфікації.

Відповідно до Специфікації (додатку № 1) до Договору, строк поставки зазначених у ній Товарів складає 120 календарних днів з дати підписання Договору. Тобто, останнім днем поставки Товарів, визначених в даній Специфікації, є 22.03.2022 включно.

За даними позивача, на виконання умов вищевказаного договору ТОВ «ТК «Спецзапчасть» здійснено поставку Товарів на суму 2 256 361,20 грн, відповідно до видаткової накладної № РН- 03127 від 03.12.2021. Проте, поставка іншої частини Товарів, визначених у Специфікації, на суму 1 039 996,68 грн. стала фактично неможливою у зв`язку з настанням форс-мажорних обставин.

Так, 24.02.2022 внаслідок військового нападу російської федерації на Україну введено воєнний стан на всій території України згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 p. № 2102-ІХ.

ТОВ «ТК «Спецзапчасть» станом на 24.02.2022 зареєстровано та фактично знаходилось за адресою: 71601, Запорізька область, м. Василівка, вул. Лікарняна, буд. 1А. Зокрема, за вказаною адресою розташовані офісні приміщення підприємства, складські приміщення з товарно-матеріальними цінностями, а також власні виробничі потужності підприємства. Проте, внаслідок військової агресії російської федерації м. Василівка Запорізької області є тимчасово окупованою територією в зоні бойових дій.

Окупація м. Василівка Запорізької області є загальновідомим фактом та підтверджується наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 75 від 25.04.2022 р. «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 08 липня 2022 року».

25.02.2022 відповідно до наказу по підприємству № 605-П від 25.02.2022 р. з метою уникнення загрози життю та здоров`ю працівників підприємства в умовах воєнного стану, веденням бойових дій поряд з місцем знаходження, ТОВ «ТК «Спецзапчасть» тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, припинило господарську діяльність за адресою: 71601, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Лікарняна, буд. 1А.

07.06.2022, після евакуації частини співробітників компанії та оригіналів установчих документів, з метою недопущення націоналізації компанії окупаційними військами російської федерації та пов`язаними з ними керівниками колаборантами місцевої влади, ТОВ «ТК «Спецзапчасть» перереєстровано за новою юридичною адресою на підконтрольній Україні території: Україна, 69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Крива бухта, буд. 2. Проте, офісні приміщення, складські приміщення разом з товаро- матеріальними цінностями та виробничі потужності залишились на тимчасово окупованій території в зоні бойових дій в м. Василівці Запорізької області. Евакуація та переміщення товаро-матеріальних цінностей та виробничих потужностей з окупованої території на підконтрольну Україні територію не можлива.

Внаслідок окупації міста Василівка Запорізької області ТОВ «ТК «Спецзапчасть» втратило доступ то товарно-матеріальних цінностей, що залишились на складах на непідконтрольній Україні території, а також втратило можливість використовувати для виробництва товару виробничі потужності, розташовані в місті, що призвело до неможливості вчасного виконання підприємством зобов`язань перед контрагентами з поставки товарів, в тому числі і за Договором № від 22.11.2021.

Так, зокрема, велика частина товарів, що мала бути допоставлена на адресу АТ «Укртрансгаз» за Договором № від 22.11.2021, знаходиться саме на складі ТОВ «ТК «Спецзапчасть», розташованому у м. Василівка Запорізької області, що до цього часу є тимчасово окупованою територією. Також частина визначених Договором товарів є товарами власного виробництва ТОВ «ТК «Спецзапчасть», що вироблялись підприємством на потужностях, що також розташовані у м. Василівка Запорізької області.

Листом № 1403/8 від 14.03.2022 ТОВ «ТК «Спецзапчасть», керуючись умовами договору про закупівлю товарів № від 22.11.2021 повідомило, на наявні в розпорядженні e-mail: epikhin- , , , про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які виникли з 24.02.2022 року.

Позивач зазначає, що даний лист разом з офіційним листом підтвердженням Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 при першій можливості було надіслано 17.03.2022 р на вищевказані е-mail-адреси так, як до цього моменту ТОВ «ТК «Спецзапчасть» внаслідок окупації та веденням бойових дій в місці знаходження підприємства було позбавлено можливості негайно будь яким способом, а тим більше передбаченим пунктом 14.9. Договору, повідомити про настання форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили).

18.07.2022 електронною поштою на адресу ТОВ «ТК «Спецзапчасть» від БМФ «Укргазпромбуд» було отримано лист № 3101ВИХ-22-444 від 18.07.2022, щодо можливості подальшої поставки Товарів згідно умов Договору про закупівлю товарів № від 22.11.2021. Так, зокрема, Покупцем в даному листі висловлено прохання щодо повідомлення про можливість подальшої поставки товарів та запропонування еквівалентних замінників на товари, що недопоставлені та країна походження яких є Росія. Також в листі висловлена пропозиція щодо укладання додаткової угоди про внесення змін в специфікацію або зменшення обсягів закупівлі у випадку відсутності еквівалентних товарів.

В свою чергу, ТОВ «ТК «Спецзапчасть», листами № 1807/11 від 18.07.2022 та № 1108/4 від 11.08.2022 надало перелік товарів та запропоновано АТ «Укртрансгаз» еквівалентні замінники, які можливо відвантажити по договору № від 22.11.2021 зі складу ТОВ «ТК «Спецзапчасть», що сформований на підконтрольній Україні території, а для товарів, які неможливо відвантажити, надано по кожній позиції причини неможливості їхнього постачання. Враховуючи вищенаведені результати аналізу можливості постачання товарів, ТОВ «ТК «Спецзапчасть» зі свого боку також запропоновано АТ «Укртрансгаз» розглянути можливість укладання додаткової угоди.

Проте, за даними позивача, жодної відповіді на надані пропозиції щодо допоставки товарів за Договором № від 22.11.2021 та укладення відповідної додаткової угоди від АТ «Укртрансгаз» на адресу ТОВ «ТК «Спецзапчасть» не надійшло.

Враховуючи відсутність будь яких відповідей та інформації з вирішення порушеного в листах № 1807/11 від 18.07.2022 та № 1108/4 від 11.08.2022 питання зі сторони AT «Укртансгаз» та Філії БМФ «Укгазпромбуд» AT «Укртрансгаз», 02.09.2022 ТОВ «ТК «Спецзапчасть», враховуючи термін дії договору - до 30.09.2022, тривалий час дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (понад 60 календарних днів), керуючись пунктом 8.5 договору № від 22.11.2021, було направлено лист № 0209/4 з проханням укласти додаткову угоду про розірвання договору про закупівлю товарів № від 22.11.2021.

За даними позивача, Лист № 0209/4 від 02.09.2022 разом з усім попереднім листуванням та іншими документами, було направлено засобами поштового зв`язку безпосередньо на адресу AT «Укртрансгаз» та адресу відповідної Філії, а також продубльовано разом з квитанціями про відправлення листів поштою на наступні e-mail: , b- , , . Згідно трекінгів з сайту AT «Укрпошта» вказані листи були отримані: AT «Уктрансгаз» - 06.09.2022, Філією БМФ «Укргазпромбуд» AT «Уктрансгаз» - 07.09.2022.

Проте, всупереч вимогам ч. 3 ст. 188 Господарського кодексу України, до цього часу AT «Укртансгаз» або Філія БМФ «Укгазпромбуд» AT «Укртрансгаз» жодним чином не повідомили ТОВ «ТК Спецзапчасть» про результати розгляду вищевказаного листа.

Зазначена обставина стала підставою для звернення до суду з вимогою щодо розірвання Договору № від 22.11.2021 з 27.09.2022 - кінцевої дати строку, передбаченого ч. 3 ст. 188 Господарського кодексу України для повідомлення про результати розгляду отриманої пропозиції про розірвання даного договору.

У відзиві на позовну заяву відповідач вказує, що на момент звернення позивача до суду з позовом, строк дії спірного договору закінчився, а отже, на його думку, визначене договором право на його розірвання не реалізовано, а відтак, стало припиненим.

На переконання відповідача, позивач звернувся суду за захистом права, яке в нього відсутнє, а не порушене чи оспорюване відповідачем, що свідчить про відсутність предмета спору.

Щодо форми пропозиції укласти угоду про розірвання договору відповідач зазначив таке.

Викладення позивачем у листі №0209/4 від 02.09.2022 прохання укласти додаткову угоду про розірвання договору № від 22.11.2021 не розглядається «Укртрансгаз» саме як пропозиція укласти угоду, зроблена належним чином, оскільки, як вважає відповідач не є безпосередньо надісланим проектом угоди з визначеним її змістом, умовами укладання та умовами припинення цивільних прав, на яких пропонується укладання такої угоди, яка підлягала б розгляду у встановлений строк. Отже, на думку відповідача, позивачем не зроблено належним чином пропозицію розірвати договір.

3. Щодо відсутності права вимоги розірвати договір відповідач зазначив, що постачальник, в порушення п.8.2 умов Договору не повідомив покупця у встановлений строк про обставини форс-мажору, в зв"язку з чим, втратив право посилатись на такі обставини.

Крім того, відповідач вважає, що загальний Лист ТПП №2024/02.0.7.1 від 28.02.2022, який був доданий до Листа Постачальника не може бути належним підтвердженням настання обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин), оскільки не відповідає вимогам конкретизації впливу відповідної форс - мажорної обставини (непереборної сили) на зобов`язання Постачальника по Договору з доведенням ним причинно-наслідкового зв`язку.

З огляду на викладені у відзиві обставини, відповідач вважає, що у Позивача не виникло права вимоги розірвати договір на підставі п. 8.5 Договору із посиланням на тривалість форс-мажорних обставин.

У відповіді на відзив позивач, посиланням на норми чинного законодавства називає аргументи відповідача необгрунтованими,безпідставними та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи.

Свої аргументи щодо наведених у відповіді на відзив пояснень, відповідач виклав у наданих до суду запереченнях, де зазначив, що договір не може бути розірваний передусім, в силу закінчення його дії на момент звернення до суду з позовом, у тому числі на підставі п.8.5 Договору в зв"язку з форс-мажорними обставинами та недоведеністю їх впливу на можливість виконання договірних зобов"язань вцілому.

В свою чергу АТ "Укртрансгаз" в зустрічній позовній заяві, з посиланням на п. 5.3. Договору зазначив, що поставка Товарів здійснюється на умовах ББР «Поставка зі сплатою мита» (місце поставки згідно специфікації), ІНКОТЕРМС (офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакція 2010 року) з урахуванням вимог п. 5.1 цього Договору.

Згідно з п. 5.1 Договору Постачальник зобов`язується передати Покупцю Товари в кількості, строки та в місці поставки відповідно до Специфікації, зокрема, на склад Покупця за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білгородська, 61.

Відповідно до Специфікації, Товари передбачені Договором повинні бути поставлені Постачальником протягом 120 календарних днів з дати укладання Договору, тобто останній день поставки Товарів є 22.03.2022.

Відповідно до п. п. 6.3.1., 6.3.6, 6.3.7. п. 6.3. Договору, Постачальник зобов`язався забезпечити поставку Товарів у строки, встановлені цим Договором; негайно письмово інформувати Покупця про ускладнення, які виникають в ході виконання своїх зобов`язань за цим Договором або про наявність обставин, що впливають на якість Товарів, строки поставки Товарів; належним чином виконувати інші обов`язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором, а також іншими діючими договорами, у разі їх укладення з Покупцем.

Постачальник частково виконав своє зобов`язання щодо поставки Товарів відповідно умовам Договору, що підтверджується видатковою накладною №РН-03127 від 03.12.2021 на суму 2 256 361,20 гривень. Вартість недопоставлених Товарів згідно Договору становить 1 039 996,68 грн що є порушенням умов Договору.

Згідно з п. 7.1. Договору, у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

Пунктом 7.4. Договору встановлено, що за порушення строків поставки Товарів або недопоставку Товарів Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості Товарів, поставку яких построчено та/або недопоставлено, за кожний день такого прострочення, а за прострочення поставки Товару понад тридцять днів Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків вартості Товарів, поставку яких прострочено.

Відповідно до вказаних умов Договору, вважаючи свої права порушеними, АТ "Укртрансгаз" просить в зустрічному позові стягнути з ТОВ "Торгова компанія "Спецзапчасть" 191359,39 грн пені та 103999,67 грн штрафу.

Судом досліджено всі докази, наявні у матеріалах справи.

Згідно з ч. 2-3 ст. 13 ГПК України учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За приписами ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

При прийнятті рішення суд керувався наступним.

Відповідно до частин першої - третьої статті 202 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Односторонній правочин може створювати обов`язки лише для особи, яка його вчинила. Односторонній правочин може створювати обов`язки для інших осіб лише у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з цими особами.

Згідно ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України). Відповідно до ст. 631 ЦК України, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права та виконати обов`язки відповідно до договору.

Судом встановлено, що 22.11.2021 між Акціонерним товариством «Укртрансгаз» (Покупець) в особі філії БМФ «Укргазпромбуд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТК «Спецзапчасть»(Постачальник) укладено договір про закупівлю товарів № . Відповідно до п. 1.1. Договору, Постачальник зобов`язується у визначений цим Договором строк передати у власність Покупця Товари, зазначені в Специфікації, яка зазначена у додатку 1 до цього Договору та є його невід`ємною частиною, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити такі товари.

На виконання умов вищевказаного договору ТОВ «ТК «Спецзапчасть» здійснено поставку Товарів на суму 2 256 361,20 грн, відповідно до видаткової накладної № РН- 03127 від 03.12.2021. Інша частина Товарів, визначених у Специфікації, на суму 1 039 996,68 грн позивачем відповідачу не поставлена.

Позивач вказує, що поставка товарів у повному обсязі не відбулася у зв`язку із форс-мажорними обставинами.

Приписами частин першої, другої статті 611 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Відповідно до статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Згідно зі ст. 14-1 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб`єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб`єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов`язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/ імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Ознаками форс-мажорних обставин є наступні елементи: вони не залежать від волі учасників цивільних (господарських) відносин; мають надзвичайний характер; є невідворотними; унеможливлюють виконання зобов`язань за даних умов здійснення господарської діяльності.

Форс-мажорні обставини не мають преюдиціальний (заздалегідь встановлений) характер. При їх виникненні сторона, яка посилається на дію форс-мажорних обставин, повинна це довести. Сторона яка посилається на конкретні обставини повинна довести те, що вони є форс-мажорними, в тому числі, саме для конкретного випадку. Виходячи з ознак форс-мажорних обставин, необхідно також довести їх надзвичайність та невідворотність. Те, що форс-мажорні обставини необхідно довести, не виключає того, що наявність форс-мажорних обставин може бути засвідчено відповідним компетентним органом.

Наявність форс-мажорних обставин засвідчується Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами відповідно до статей 14, 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати України» шляхом видачі сертифіката.

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Отже, відповідно до ч. 1 ст. 617 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України та ст. 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні і невідворотні обставини за даних умов здійснення господарської діяльності, що об`єктивно унеможливлюють виконання особою зобов`язань за умовами договору, обов`язків, передбачених законодавством.

Ключовим є те, що непереборна сила робить неможливим виконання зобов`язання в принципі, незалежно від тих зусиль та матеріальних витрат, які сторона понесла чи могла понести.

Згідно умов п. 8.1 Договору, обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов`язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо (п. 8.1).

Сторона, що не може виконувати зобов`язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинна не пізніше ніж протягом 10-и календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі (п. 8.2 Договору);

Згідно п. 8.3 Договору, доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентним органом, зокрема документ (сертифікат) Торгово-промислової палати України. Строк надання відповідних документів - протягом 30-ти календарних днів з моменту виникнення обставин непереборної сили (п. 8.3).

При цьому, пунктом 8.4 Договору сторони погодили, що у випадку невиконання вимог пунктів 8.2, 8.3 Договору Сторона, що їх не виконала, позбавляється права посилатися на обставину непереборної сили (форс-мажорну обставину), як на таку, що виключає її відповідальність.

Так, 24.02.2022 внаслідок військового нападу російської федерації на Україну введено воєнний стан на всій території України згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ.

Відповідно до розділу 15 Договору, місцезнаходженням ТОВ «ТК «Спецзапчасть» є: 71601, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Лікарняна, буд. 1А. Позивач зазначає та відповідач не заперечує, що за вказаною адресою розташовані офісні приміщення підприємства, складські приміщення з товарно-матеріальними цінностями, а також власні виробничі потужності підприємства.

Внаслідок військової агресії російської федерації м. Василівка Запорізької області є тимчасово окупованою територією в зоні бойових дій, що підтверджується наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 75 від 25.04.2022 «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 08 липня 2022 року».

25.02.2022 відповідно до наказу директора ТОВ «ТК «Спецзапчасть» № 605-П від 25.02.2022, з метою уникнення загрози життю та здоров`ю працівників підприємства в умовах воєнного стану, веденням бойових дій поряд з місцем знаходження, ТОВ «ТК «Спецзапчасть» тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, припинило господарську діяльність за адресою: 71601, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Лікарняна, буд. 1А.

Суд погоджується з позицією позивача стосовно того, що за обставин, які склалися, ТОВ «ТК «Спецзапчасть» не мало змоги повідомити відповідача про настання форс-мажорних обставин протягом 10-и календарних днів з моменту їх виникнення у письмовій формі, як це передбачено п. 8.2 Договору. Разом з тим, позивач листом № 1403/8 від 14.03.2022 повідомив відповідача про настання форс-мажорних обставин єдиним доступним йому на той час способом, а саме шляхом направлення електронних листів на відомі електронні поштові скриньки відповідача.

Щодо посилання відповідача на недотримання позивачем встановленої форми підтвердження настання форс-мажорних обставин, суд зазначає, що Торгово-промислова палата України враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з якою зіткнулась наша країна, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). З метою позбавлення обов`язкового звернення до Торгово-промислової палати України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті Торгово-промислової палати України було розміщено 28.02.2022 загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) від 28.08.2020 № 2024/02.0-7.1. Таким чином, на час дії в Україні воєнного стану фактично відсутня необхідність обов`язкового звернення до Торгово-промислової палати України з пакетом документів щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Лист від 28.08.2020 № 2024/02.0-7.1 складено та розміщено на офіційному сайті органу задля надання можливості за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується.

Даний лист, особа, яка порушує свої зобов`язання, у зв`язку із обставинами пов`язаними із військовою агресією Російської Федерації проти України, в період дії введеного воєнного стану, має право долучати до свого повідомлення про форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання зобов`язань за умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів у встановлений термін для можливості обґрунтованого перенесення строків виконання зобов`язань та вирішення спірних питань мирним шляхом.

Оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд вважає доведеним факт виникнення обставин непереборної сили при виконанні позивачем умов Договору про закупівлю товарів № від 22.11.2021 щодо своєчасної поставки товарів.

Пунктом 8.5. Договору передбачено, що у разі коли строк дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) продовжується більше ніж 60-ти календарних днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

Враховуючи встановлений судом факт виникнення обставин непереборної сили при виконанні позивачем умов Договору про закупівлю товарів № від 22.11.2021 щодо своєчасної поставки товарів, суд вважає обґрунтованою вимогу позивача про розірвання договору.

Відповідно до статті 617 Цивільного кодексу України позивач як постачальник за Договором, яка порушив зобов`язання зі своєчасної поставки товарів, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, оскільки він довів, що це порушення сталося внаслідок обставин непереборної сили.

За встановлених обставин, суд відхиляє зустрічний позов у зв`язку з його необґрунтованістю.

Судові витрати відповідно до ст. 123, 129 ГПК України, за первісним позовом покладаються на відповідача, за зустрічним позовом - залишаться за позивачем та відшкодуванню не підлягають.

Керуючись статтями 129, 232-233, 237-238, 240 ГПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

1. Первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Спецзапчасть" задовольнити.

2. Розірвати договір № від 22.11.2021, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Спецзапчасть" та Акціонерним товариством "Укртрансгаз" в особі філії "Будівельно-монтажна фірма "Укргазпромбуд", з 27.09.2022.

3. Стягнути з Акціонерного товариства "Укртрансгаз" (Кловський узвіз, 9/1, м.Київ, 01021, ) в особі Філії "Будівельно - монтажна фірма "Укргазпромбуд", вул. Кагамлика, б. 33-А, м.Полтава, код ЄДРПОУ ВП 00156630) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Спецзапчасть" (вул. Малишка, 9-В, м.Обухів, 08700, ) 2481,00 грн витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ із набранням цим рішенням законної сили.

4. Відмовити в задоволенні зустрічного позову Акціонерного товариства "Укртрансгаз".

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення Господарського суду Полтавської області може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги в порядку, встановленому статтями 254, 256-259 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 17 травня 2023 (після виходу з відпустки).

Суддя Іванко Л.А.