ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________
_______________________________________________________________
УХВАЛА

"20" квітня 2023 р. м. Житомир Справа № 910/1538/23

Господарський суд Житомирської області у складі

судді Шніт А.В., розглядаючи справу за позовом

Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Тусмо"

про стягнення 182 040,00грн

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: Смолинець Л.П. - керівник, наказ №67-к від 30.09.2021;

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа за позовом Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України до Товариства з обмеженою відповідальністю "Тусмо" про стягнення пені в розмірі 182 040,00грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань згідно з договором №310/ВЗЗ-2022 від 28.06.2022 в частині своєчасної поставки товару.

В якості правових підстав позивач посилається, зокрема, на ст.525, 526, 546, 549, 610, 611, 627, 629, 651, 662, 712 Цивільного кодексу України, ст.193, 231 Господарського кодексу України.

Ухвалою від 21.03.2023 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження, судове засідання для розгляду справи по суті призначено на 20.04.2023 о 10:30.

27.03.2023 суд отримав поштою від Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України оригінали документів, а саме: договір поставки №310/ВЗЗ-2022 від 28.06.2022 із специфікацією, заявку від 15.07.2022, видаткові накладні №98 від 30.11.2022, №117 від 23.12.2022, №119 від 24.12.2022.

13.04.2023 до суду надійшов відзив на позовну заяву з додатками, в якому зазначено про відсутність вини ТОВ "Тусмо" у порушенні зобов`язання, оскільки 08.03.2022 збройні сили рф завдали декілька авіаційних бомбових ударів по об`єкту та території безпосередньо прилеглій до місця розташування ТОВ "Тусмо", внаслідок чого вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дах виробничої будівлі, вибито всі вікна, двері, пошкоджено офісну техніку (комп`ютери, системні блоки, монітори тощо), виробниче обладнання, сировину та готову продукцію, будівлю знеструмлено, електромережа не вмикалась, пошкоджено освітлювальне обладнання, були наявні ознаки локального горіння електрообладнання та проводки. На наступний день після укладання договору №310/ВЗЗ-2022 від 28.06.2022 сталась аварія внутрішніх електричних мереж, яка була викликана прихованими, а тому раніше не виявленими, ушкодженнями будівлі 08.03.2022. Внаслідок нездатності електромережі було знеструмлено швейний та розкрійні цеха підприємства. Наказом №30 від 01.07.2022 "Про призупинення виробничої діяльності в зв`язку з аварією внутрішніх електричних мереж" зупинено виробничу діяльність ТОВ "Тусмо", починаючи з 01.07.2022 до моменту завершення ремонту внутрішніх електричних мереж, оголошено простій на підприємстві та зупинено виконання на власних виробничих потужностях договорів з Міністерством оборони України та Військовою частиною НОМЕР_1 НГУ. 15.07.2022 між ТОВ "Тусмо" і ТОВ "ВінШвейМаш", укладено договір поставки товару №15/07/2022, що виробляється з імпортної сировини (утеплювач, тканина підкладкова, тканина верху куртки утеплювача, текстильна застібка гачки). З 9 години 21 липня 2022 року Національний банк України скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25%, збільшивши його з 29,2549 грн за 1 долар США до 36,5686 грн за 1 долар США. ТОВ "ВінШвейМаш" надіслав лист від 22.07.2022 про неможливість виконати договір за погодженими цінами через збільшення курсу іноземної валюти та припинення дії договору поставки з 22.07.2022 через форс-мажорні обставини. Після тривалих пошуків ТОВ "Тусмо" уклало договір поставки №19/08/2022 від 19.08.2022 з ПП "Оріадна" на закупівлю товару, що повною мірою відповідав вимогам замовника та перебував у цінових межах, передбачених договором, з мінімально можливими строками постачання, на які погодився контрагент. На переконання ТОВ "Тусмо", загальнообов`язкове адміністративне рішення Національного банку України про збільшення офіційного курсу гривня-долар на 25%, прийняте постановою Правління НБУ №154 від 21.07.2022, є об`єктивною обставиною незалежною від волі сторін. Висновком Вінницької торгово-промислової палати від 02.12.2022 підтверджено, що через аварію внутрішніх електричних мереж та неможливість виготовлення товару на власному обладнанні ТОВ "Тусмо" залучило до виготовлення товару іншого постачальника; прийняття постанови НБУ про збільшення валютного курсу визнано об`єктивною обставиною, незалежною від волі сторін договору, яка призвела до здорожчання сировини для виготовлення товару та, як наслідок, розірвання договору з постачальником; визнано вжиття ТОВ "Тусмо" всіх організаційних та правових заходів, що були достатніми для своєчасного та належного виконання договору; визнано відсутність вини ТОВ "Тусмо" в порушенні строків постачання; визнано, що вказані обставини є підставою для продовження строків постачання товару щонайменше на 29 календарних днів. 04.12.2022 ТОВ "Тусмо" листом №228 звернулось до Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України з пропозицією про продовження строків постачання за договором на 29 календарних днів, яка залишена без відповіді та задоволення. Після відновлення власного виробництва з 01.09.2022 ТОВ "Тусмо" забезпечило виконання договору №310/ВЗЗ-2022 від 28.06.2022 власними силами. Згідно з позицією ТОВ "Тусмо", порушення строків виконання договору стало наслідком об`єктивних і невідворотних обставин, за які підприємство не відповідає, не могло передбачити чи усунути після укладення договору. Водночас у відзиві зазначено про те, якщо суд не прийме викладені доводи, ТОВ "Тусмо" просить зменшити розмір неустойки на 90%, враховуючи відсутність у військової частини збитків від просторочення зобов`язання, ступінь виконання зобов`язання боржника, незначне прострочення поставки товару, причини неналежного виконання зобов`язання, майновий стан сторін, скрутне матеріальне становище ТОВ "Тусмо", вжиття заходів підприємства для виконання зобов`язання тощо. У відзиві також зазначено прохання про розстрочення виконання рішення суду.

Крім того, ТОВ "Тусмо" подало заяву про поновлення строку на подання відзиву, що обумовлено відсутністю у штаті підприємства юриста та тривалим пошуком адвоката для надання кваліфікованої правничої допомоги.

Згідно з ч. 8 ст. 165 ГПК України, відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

У п.5 резолютивної частини ухвали про відкриття провадження від 21.03.2023 у справі відповідачу встановлено 15-денний строк з дня її вручення для подання відзиву на позовну заяву з документами, що підтверджують його надсилання позивачу.

В матеріалах справи наявне повідомлення про вручення уповноваженому представнику товариства 28.03.2023 копії ухвали про відкриття провадження у справі від 21.03.2023 (а.с.65).

Останнім днем для надсилання відзиву на позовну заяву є 12.04.2023. Відзив на позовну заяву ТОВ "Тусмо" подало через загальний відділ (канцелярію) суду 13.04.2022.

За клопотанням представника ТОВ "Тусмо", суд, відповідно до ч. 1, 4, 6 ст. 119 ГПК України, поновлює строк для подання відзиву на позовну заяву.

20.04.2023 через підсистему "Електронний суд" представник Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України надіслав заяву про розгляд справи, призначеної на 20.04.2023 о 10:30, без участі позивача. Позовні вимоги військова частина підтримує повністю, зазначивши, що заборгованість ТОВ "Тусмо" становить 182 040,00грн.

Представник відповідача в судовому засіданні повідомив, що підприємство вжило всіх необхідних заходів для виконання зобов`язань за договором у встановлені строки, однак через виключні обставини, які не залежали від ТОВ "Тусмо", поставка відбулася з незначним порушенням строків. Водночас зазначив, що попередньої оплати договором не передбачено, закупівля сировини для форменого одягу здійснювалася за вищою ціною, з огляду на зміну офіційного курсу іноземної валюти.

Відповідно до ч. 2 ст. 195 ГПК України, суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

З метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи по суті.

Керуючись ст. 119, 195, 216, 234, 235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Тусмо" строк для подання відзиву на позовну заяву.

2. Відкласти розгляд справи по суті на "17" травня 2023 р. о 12:00. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Житомирської області за адресою: м.Житомир, майдан Путятинський, 3/65, в залі судових засідань № 101.

3. Позивачу надати відповідь на відзив у строк до 10.05.2023, з доказами направлення на адресу відповідача.

4. Повідомити представнику Військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України про можливість брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції на підставі ст.197 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя Шніт А.В.

Друк:

1 - у справу

2 - позивачу на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2

3 - відповідачу на електронну пошту: