ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

"21" лютого 2023 р.м. Одеса Справа № 916/667/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Сулімовської М.Б., розглянувши матеріали заяви

за позовом: Акціонерного товариства "Українська залізниця" (, 03680, м. Київ, вул. Єжі Гедройця, 5) в особі Регіональної філії "Одеська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" (, 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційні технології ЛТД" (, 65045, м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 48, кв. 47)

про стягнення 5645400,00 грн.;

в с т а н о в и в:

Позивач Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Одеська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" звернувся до Господарського суду Одеської області із позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Інноваційні технології ЛТД" про стягнення 5645400,00 грн.

Підставою позову позивач визначив обставину порушення відповідачем строків виконання робіт за укладеним між сторонами договором підряду від 25.10.2021 №ОД/Ш-21-651НЮ.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку про залишення її без руху з огляду на наступне.

За приписами п.5 ч.3 ст.162 ГПК України, позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.

Частиною 2 статті 164 ГПК України передбачено, що позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

У частинах першій та другій статті 91 ГПК України зазначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Так, умовами п.4.1 договору підряду передбачено, що підрядник зобов`язаний приступити до виконання робіт після одержання письмового повідомлення від замовника на юридичну адресу 65045, Одеська обл., м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 48, оф. 47, та електронною поштою , заявки про готовність замовника до виконання робіт.

Також, звертаючись до суду із вимогою про стягнення з відповідача пені позивач посилається на положення п.8.9 договору, відповідно до якого за порушення строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості виконання робіт за кожний день прострочення.

Водночас, позивачем до суду було надано письмове повідомлення (заявка про готовність замовника до виконання робіт) №НГ/НЗ1-202/132 від 29.10.2021, при цьому доказів надсилання, а також вручення / невручення вищевказаного повідомлення до суду надано не було, що унеможливлює встановлення судом дати його отримання відповідачем та перевірки правильності визначення позивачем періодів нарахування пені.

Для усунення вказаних недоліків позивачу слід надати докази направлення відповідачу письмового повідомлення (заявки про готовність замовника до виконання робіт) № НГ/НЗІ-202/132 від 29.10.2021 та докази отримання його відповідачем.

Частиною 1 статті 174 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

При цьому, залишення позовної заяви без руху - це тимчасовий захід, який застосовується судом з метою усунення позивачем недоліків позовної заяви та дотримання порядку її подання, визначеного Господарським процесуальним кодексом України.

За таких обставин, оскільки позивачем не дотримано вищезазначених вимог, встановлених Господарським процесуальним кодексом України, суд вважає за необхідне залишити позовну заяву без руху та надати позивачу строк для усунення допущених недоліків позовної заяви.

Керуючись ст.ст.91, 162, 164, ч.1 ст.174, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

у х в а л и в:

1. Позовну заяву Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Одеська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" залишити без руху.

2. Встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали.

3. Встановити Акціонерному товариству "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Одеська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця" спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду - належним чином засвідчених доказів надіслання відповідачу письмового повідомлення (заявки про готовність замовника до виконання робіт) № НГ/НЗ1-202/132 від 29.10.2021 та доказів отримання його відповідачем.

4. Заяву про усунення недоліків позовної заяви та додані до неї докази направити відповідачу, докази направлення надати до суду (опис вкладення, фіскальний чек, накладну).

5. Роз`яснити позивачу, що в разі не усунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із такою заявою.

6. Копію ухвали направити позивачу.

Суддя М.Б. Сулімовська

Ухвала суду набрала законної сили 21.02.2023, оскарженню не підлягає.