ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

31.01.2023 м. ДніпроСправа № 904/62/19
За позовом Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля", м. Дніпро

до Акціонерного товариства "Дніпроважмаш", м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Державне космічне агентство України, м. Київ

про визнання недійсними пунктів додаткової угоди до контракту та стягнення 120 327 067,71 грн.

та

за зустрічним позовом: Акціонерного товариства "Дніпроважмаш", м. Дніпро

до Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля", м. Дніпро

про недійсність відмови від контракту № 6-32/0036, викладеної у претензії від 27.06.2022 та припинення зловживання правом

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: Якушев С.І., адвокат

Від відповідача: Монастирьов В.В., адвокат

Від третьої особи: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У:

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, яким з урахуванням змін підстав позову (вх. №20979/22 від 05.07.2022, а.с. 40-51 том 18) просить:

- визнати недійсним підпункт 1.2 пункту 1 укладеної між Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" та Публічним акціонерним товариством "Дніпроважмаш" додаткової угоди № 25 від 14.04.2014 до контракту № 6-32/003 на виконання дослідно-конструкторської роботи (ДКР) від 31.08.2006;

- визнати недійсним пункт 2 укладеної між Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" та Публічним акціонерним товариством "Дніпроважмаш" додаткової угоди № 25 від 14.04.2014 до контракту № 6-32/003 на виконання дослідно-конструкторської роботи (ДКР) від 31.08.2006;

- стягнути з Публічного акціонерного товариства "Дніпроважмаш" на користь Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" суму невикористаного авансу у розмірі 46 436 000,00 грн., неустойку у розмірі 6 965 400,00 грн., 3% річних у розмірі 4 171 607,00 грн., пеню у розмірі 44 600 187,72 грн., інфляційні втрати у розмірі 18 153 872,99 грн., та витрати на сплату судового збору у розмірі 648 550,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов контракту №6-32/003 на виконання дослідно-конструкторської роботи (ДКР) від 31.08.2006 та додаткової угоди №25 від 14.04.2014 до нього.

Відповідач проти задоволення позову заперечує та зазначає, що оспорювані пункти Додаткової угоди повністю відповідають вимогам чинного законодавства України, а наведені позивачем норми цивільного закону не є підставами для визнання недійсним вказаного правочину. Також, відповідач заперечує проти стягнення авансу на підставі ст. 1212 Цивільного кодексу України, оскільки норми цієї статті застосовуються до позадоговірних зобов`язань. Разом з цим, повернення авансу, отриманого виконавцем за договором, не є грошовим зобов`язанням, строк його виконання не встановлений і, як наслідок, не може бути порушений. Враховуючи відсутність письмово вчиненого правочину про забезпечення виконання зобов`язання з повернення авансу неустойкою, нарахування позивачем пені на суму неповернутого авансу є неправомірним.

Відповідач вважає безпідставними вимоги позивача про стягнення штрафних санкцій, трьох відсотків річних та інфляційних втрат, оскільки сума сплачена в якості авансу, що згодом повертається в силу певних причин, не індексується і 3 % на неї не нараховуються.

Третя особа вважає, що позовні вимоги Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля" підлягають задоволенню, оскільки правовідносини між позивачем та відповідачем виникли на підставі контракту №6-32/003 від 31.08.2006.

29 липня 2022 року до Господарського суду Дніпропетровської області по даній справі надійшла зустрічна позовна заява Акціонерного товариства "Дніпроважмаш" (а.с.83-98 том 22), відповідно до якої просить:

- визнати недійсним правочин щодо односторонньої відмови від контракту на виконання дослідно-конструкторської роботи № 6-32/003 від 31.08.2006, укладеного Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне ім. М.К. Янгеля" та Публічним акціонерним товариством "Дніпроважмаш", що вчинений Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне ім. М.К. Янгеля" у претензії від 27.06.2022 (за вих. № 14/2218 від 28.06.2022);

- зобов`язати Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне ім. М.К. Янгеля" припинити зловживання своїми правами, шляхом вчинення правочинів щодо односторонньої відмови від контракту на виконання дослідно-конструкторської роботи № 6-32/003 від 31.08.2006, укладеного Державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне ім. М.К. Янгеля" та Публічним акціонерним товариством "Дніпроважмаш".

22 лютого 2019 року АТ "Дніпроважмаш" було заявлено клопотання про залишення без розгляду позовної заяви ДП "КБ "Південне" у справі №904/62/19 про визнання недійсними пунктів додаткової угоди до контракту, стягнення авансу та штрафних санкцій.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, а саме справа № 904/325/18 за позовом Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі Державного космічного агентства України в особі Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" до Публічного акціонерного товариства "Дніпроважмаш" про стягнення 46 436 000,00 грн.

Позивач проти задоволення клопотання заперечує, просить відмовити в його задоволенні, та зазначає, що справу № 904/325/18 за позовом керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону було залишено без розгляду, то відповідно, не можливо посилатись на цю справу, як доказ того, що у провадженні господарського або іншого суду є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

З огляду на те, що у судовому засіданні 31.01.2023 відповідач не підтримав заявлене клопотання, суд залишає його без розгляду.

При цьому, суд звертає увагу на те, що справу № 904/325/18 за позовом Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі Державного космічного агентства України в особі Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" до Публічного акціонерного товариства "Дніпроважмаш" про стягнення 46 436 000,00 грн, на яку посилався відповідач, розглянуто судом, прийнято остаточне рішення.

Разом з тим, 03 січня 2023 року електронною поштою до господарського суду надійшло клопотання позивача (за первісним позовом) про заміну найменування відповідача (за первісним позовом) у справі Публічне акціонерне товариство "Дніпроважмаш" на нове найменування - Акціонерне товариство "Дніпроважмаш" (м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, ).

Судом при відкритті провадження у справі було здійснено перевірку найменування відповідача. Так, відповідно до інформації з офіційного сайту Міністерства юстиції України, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, на дату звернення до суду, найменування відповідача було зазначено, як Акціонерне товариство "Дніпроважмаш" (м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, ) (а.с. 41-42, том 1).

З урахуванням отриманої інформації, судом під час відкриття провадження у справі найменування відповідача вказано як Акціонерне товариство "Дніпроважмаш".

На підставі викладеного, суд залишає без розгляду клопотання позивача про заміну найменування відповідача (за первісним позовом) у справі Публічне акціонерне товариство "Дніпроважмаш" на нове найменування - Акціонерне товариство "Дніпроважмаш" (м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, ).

Керуючись статтями 2, 226, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Залишити без розгляду клопотання Акціонерного товариства "Дніпроважмаш" про залишення позову ДП "КБ "Південне" без розгляду.

2. Клопотання Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" про заміну найменування відповідача (за первісним позовом) у справі Публічне акціонерне товариство "Дніпроважмаш" на нове найменування - Акціонерне товариство "Дніпроважмаш" (м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, ) - залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення 31.01.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складений 03.02.2023.

Суддя Н.М. Євстигнеєва