ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

15.12.2022м. ДніпроСправа № 904/3135/22

за позовом Виконавчого комітету Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області, с. Першотравневе Нікопольського району Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна індустрія Грандстрой", м. Дніпро

про розірвання договору підряду та стягнення неустойки в сумі 40 860 грн 83 коп.

Суддя Рудь І.А.

Секретар судового засідання Товстоп`ятка В.В.

Представники:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Виконавчий комітет Першотравневської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою від 14.09.2022 № 846/02-14, в якій просить:

- розірвати договір про закупівлю робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Капітальний ремонт підвідних систем водопостачання в с. Південне Першотравневської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області" (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт та реставрація) від 17.08.2021 № 366, укладений між Виконавчим комітетом Першотравневської сільської ради нікопольського району Дніпропетровської області та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна індустрія Грандстрой";

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна індустрія Грандстрой" неустойку за порушення строків виконання робіт у загальному розмірі 40 860 грн 83 коп., з яких: 4 377 грн 95 коп. - пеня, 36 482 грн 88 коп. - штраф, відповідно до умов договору про закупівлю робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Капітальний ремонт підвідних систем водопостачання в с. Південне Першотравневської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області" (ДК 021:2015-45453000-7- Капітальний ремонт та реставрація) від 17.08.2021 № 366, в редакції додаткової угоди від 28.12.2021 № 1.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов спірного договору в частині своєчасного виконання робіт відповідно до календарного графіку, що стало підставою для звернення позивача до відповідача із вимогою про розірвання договору та нарахування позивачем неустойки у заявленій сумі.

У поданій позовній заяві викладене клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Ухвалою господарського суду від 10.10.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд якої призначено за правилами загального позовного провадження у підготовчому засіданні на 08.11.2022.

Ухвалою господарського суду від 08.11.2022 підготовче засідання відкладене на 29.11.2022.

Ухвалою господарського суду від 29.11.2022 підготовче засідання відкладене на 15.12.2022.

У призначене підготовче засідання 15.12.2022 сторони явку повноважних представників не забезпечили.

08.12.202 позивач надав заяву про розгляд справи без участі представника. Просить призначити справу до розгляду по суті.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 177-185, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження.

2.Справу призначити до судового розгляду по суті в засіданні на 31.01.2023 о 14:00год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання кабінет № 3-303 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Явку у засідання повноважних представників учасників судового процесу визнати обов`язковою.

4. Роз`яснити, що з метою дотримання правил безпеки в період воєнного стану розгляд справ Господарським судом Дніпропетровської області в судових засіданнях здійснюватиметься в таких випадках:

- за наявності заяв усіх учасників процесу про можливість забезпечення участі представників у судовому засіданні;

- письмової згоди від усіх учасників судового провадження про розгляд справи без їх участі.

5. Роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти: ;

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

6. Запропонувати учасникам справи надати суду інформацію щодо всіх наявних засобів зв`язку для оперативного повідомлення про дату, час та місце підготовчого/судового засідання у справі (електронна пошта, номер телефону тощо).

7. Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст. 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

8. Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170, 251 Господарського процесуального кодексу України.

9. Роз`яснити учасникам судового процесу наступне.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

10. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі з сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання -19.12.2022 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя І.А. Рудь