ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року справа № 17-14-01/1494(925/923/22)

м. Черкаси

За позовом фермерського господарства "Тризовагро"

до публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго"

про стягнення 195953,40 грн.

Суддя Дорошенко М.В.

Секретар судового засідання Рябенька Я.В.

За участю:

представника позивача: адвоката Юрченка В.О. за ордером від 21.10.2022 серія СА №1039965;

представників відповідача: Рєзнік В.М. за довіреністю від 18.10.2022 №8751/09-03, Мельник А.С. за довіреністю від 03.05.2022 №3867/09-03.

Фермерське господарство "Тризовагро" (далі також позивач) звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовом до публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго" (далі також відповідач) про стягнення 195953,40 грн., у тому числі: 146040,00 грн. боргу з повернення попередньої оплати, здійсненої позивачем за договорами про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу від 08.02.2021 №72-03/18-21 і №73-03/18-21 та 49913,48 грн. пені.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказав на перевищення відповідачем більше ніж на 120 днів встановленого укладеними між сторонами договорами про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 08.02.2021 №72-03/18-21 та №73-03/18-21 строку надання послуг з приєднання електроустановок об`єктів позивача до електричних мереж системи розподілу.

Ухвалою від 19.09.2022 Господарський суд Черкаської області прийняв вказану позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі №17-14-01/1494(925/923/22), вирішив розглядати її в межах справи №17-14-01/1494 про банкрутство публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго" у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін і встановив сторонам строки для подання заяв по суті справи.

07 жовтня 2022 року до Господарського суду Черкаської області надійшов відзив із запереченнями проти позову і клопотанням про розгляд справи №17-14-01/1494(925/923/22) з повідомленням (викликом) сторін.

В обґрунтування заперечень проти позову відповідач зазначив, що свої зобов`язання за договорами про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу від 08.02.2021 №72-03/18-21 і №73-03/18-21 виконав 01.09.2021, що підтверджується актом приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів від 01.09.2021, актами приймання виконаних будівельних робіт від 01.09.2021, довідками про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення №8097/16-01-01 та №8092/16-01-01, а також підписаними відповідачем і надісланими на адресу позивача актами про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 02.09.2021, які позивач не підписав і відповідачу не повернув. 01.10.2021 відповідач повторно направив позивачу акти про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 02.09.2021, які позивач також не підписав і відповідачу не повернув, що відповідно до абзацу четвертого п. 8.1 договорів про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу від 08.02.2021 №72-03/18-21 і №73-03/18-21 є підставою вважати послуги з приєднання електроустановок позивача до електричних мереж системи розподілу такими, що прийняті позивачем, а зобов`язання відповідача з надання цих послуг виконаними. Дату на поданих з позовом актах про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 23.05.2022 вказав сам позивач. У відповідача такі акти, датовані 23.05.2022, відсутні. Відповідач не прострочував виконання своїх зобов`язань за договорами про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу від 08.02.2021 №72-03/18-21 і №73-03/18-21 на вказану позивачем кількість дні, тому у відповідач відсутні підстави сплачувати позивачу 100% плати за приєднання кошти та пеню.

26 жовтня 2022 року до Господарського суду Черкаської області надійшла відповідь на відзив, якою позивач відхилив аргументи відповідача, приведені ним у відзиві в обґрунтування заперечень проти позову, підтримав позов і заявив, що не заперечує проти розгляду справи №17-14-01/1494(925/923/22) з повідомленням (викликом) сторін.

03 листопада 2022 року до Господарського суду Черкаської області надійшло заперечення на відповідь на відзив, яким відповідач підтвердив свої аргументи, приведені ним у відзиві на позов в обґрунтування заперечень проти позову.

Ухвалою від 07.11.2022 Господарський суд Черкаської області задовольнив клопотання відповідача про розгляд справи №17-14-01/1494(925/923/22) з повідомленням сторін, призначив у ній судове засідання на 09 год. 00 хв. 22.11.2022 в приміщенні Господарського суду Черкаської області і повідомив про це сторони.

В судовому засіданні, яке відбулося 22.11.2022 за участю представників сторін, господарський суд розглянув справу №17-14-01/1494(925/923/22) по суті і оголосив вступну і резолютивну частини ухваленого в нарадчій кімнаті

Заслухавши представників сторін, з`ясувавши обставини справи, дослідивши наявні у справі докази, господарський суд

УСТАНОВИВ:

08 лютого 2021 року відповідач як виконавець послуг і позивач як замовник уклали між собою два договори про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №72-03/18-21 і №73-03/18-21 (далі Договори №72-03/18-21 і №73-03/18-21) (а. с. 11-13, 16-17), які містять, зокрема, такі умови (пункти):

1.1. За цим договором до електричних мереж системи розподілу виконавця послуг, оператора малої системи розподілу або іншого власника електричних мереж (основного споживача) приєднується: нежитлова будівля, місце розташування об`єкта замовника: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Нечаївка, вул. Чигиринська, буд 59/2 за Договором №72-03/18-21 та буд. 59/3 за Договором №73-03/18- (сільська місцевість).

1.2. Місце (точка) забезпечення потужності об`єкта замовника встановлюється: ПЛ-10 кВ Л-21 "Леськи, в проміжку опор №19-25.

1.3. Точка приєднання (межа балансової належності об`єкта замовника) встановлюється на: вихідних клемах комутаційного апарата в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, що проектується ПАТ "Черкасиобленерго".

1.4. Тип приєднання об`єкта замовника: стандартне, ІІ ступінь.

1.5. Величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання) 50 кВт.

1.6. Категорія надійності електропостачання ІІІ.

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити 0,4 кВ.

2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об`єкта замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору. Послуга з приєднання до електричних мереж системи розподілу виконавця послуг не включає послугу із влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

2.2. Замовник оплачує виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору.

3.1. Виконавець послуг зобов`язаний:

3.1.1. Розпочати (після виконання замовником зобов`язань щодо авансової оплати в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього договору) в установленому порядку приєднання об`єкта (електроустановок) замовника до електричних мереж системи розподілу. Забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання об`єкта (електроустановок) замовника) до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим договором, після виконання замовником зобов`язань, визначених підпунктом 3.2.3 пункту 3.2 цього договору.

3.1.2. Здійснити первинне підключення електроустановок замовника, з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника та підключити електроустановки замовника до електричних мереж системи розподілу впродовж 5 робочих днів або впродовж 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів, після повної (стовідсоткової) оплати послуг з приєднання, виконання сторонами умов цього договору, отримання замовником послуги із влаштування комерційного обліку електричної енергії, подання замовником заяви про підключення, укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів) та укладення інших договорів згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

3.2. Замовник зобов`язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов від 25.01.2021 №30/2021 і №31/2021 відповідно, які є додатком до цього договору, проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки замовника) електроустановок замовника від точки приєднання до об`єкта замовника, влаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії та щодо безпеки електропостачання.

3.2.2. Погодити з виконавцем послуг розроблену на виконання підпункту 3.2.1 цього пункту проєктну документацію в частині:

- влаштування комерційного обліку електричної енергії;

- відповідності вимогам технічних умов у частині виробу параметрів електричного обладнання на станційному об`єкті (трансформаторна підстанція) замовника, та узгодження технічних параметрів, електричних мереж замовника із технічними параметрами електричних мереж ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище.

3.2.3. Оплатити на умовах цього договору вартість наданих виконавцем послуг приєднання електроустановок замовника до електричних мереж системи розподілу в точці приєднання.

3.2.4. Ввести в експлуатацію у порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, власний об`єкт та електричні мережі внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у випадку будівництва або реконструкції об`єкта) надавши виконавцю послуг документи, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановок об`єкта замовника.

4.1. На дату укладання цих договорів плата за приєднання становить 73020,00 грн. (з ПДВ).

4.4. Замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок виконавця послуг у такому порядку:

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього договору, упродовж 5 робочих днів від дати підписання цього договору сторонами;

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього договору, упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої виконавцем послуг проектної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника.

5.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим договором сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання.

5.3. За порушення строків виконання зобов`язання за цим договором винна сторона сплачує іншій стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення.

5.4. У разі порушення виконавцем послуг умов зобов`язання щодо строків надання послуг з приєднання:

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором, від 10 до 20 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 розділу 4 цього договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених кодексом);

у разі перевищення строку надання послуг з приєднання, встановленого цим договором від 20 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 розділу 4 цього договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених кодексом);

у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим договором більше ніж на 120 календарних днів виконавець послуг зобов`язаний повернути замовнику кошти, отримані які попередня оплата (у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 розділу 4 цього договору) (крім випадків, визначених кодексом).

7.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов`язань, але не довше ніж до 31.01.2023.

7.4. Узгоджений сторонами строк, в який виконавець послуг забезпечує приєднання (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта замовника до електричних мереж системи розподілу становить 180 днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником виконавцю послуг вартості приєднання. За узгодженням сторін, в межах дії договору може бути встановлений інший строк, в який виконавець послуг забезпечує приєднання (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта замовника до електричних мереж системи розподілу.

8.1. Факт виконання зобов`язань виконавця послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу об`єкта замовника (будівництво, реконструкція та технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання. Факт надання послуги з приєднання підтверджується підписанням сторонами акту про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу.

У строк до 3-х робочих днів після подання робочої напруги в узгоджену точку приєднання виконавець послуг надає замовнику акт про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу у двох примірниках.

Замовник зобов`язаний протягом 3-х робочих днів з дня отримання акта про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу підписати та повернути один примірник акту.

Якщо у встановлений абзацом 3 п. 8.1 договору термін виконавець послуг не отримає підписаний замовником акт надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу, послуга з приєднання вважається такою, що прийнята замовником з додержанням усіх умов договору, а зобов`язання виконавця послуг вважаються виконаними належним чином.

8.2. Акт про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу може бути також оформлений сторонами цього договору після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника.

08 лютого 2021 року позивач підписав одержані ним у відповідача технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 025.01.2021 №30/2021 та №31/2021 (а. с. 9, 14), які є невід`ємними додатками до Договорів №72-03/18-21 і №73-03/18-21 відповідно.

В цих технічних умовах вказані, зокрема такі дані: джерело електропостачання ПС 110/35/10 кВ "Леськи" власник ПАТ "Черкасиобленерго", точка забезпечення потужності ПЛ-10 кВ Л-21, в проміжку опор №19 25 - власник ПАТ "Черкасиобленерго", найближча точка в існуючих електричних мережах електропередавальної організації: ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-233, опора №22, точка приєднання на вхідних клемах комутаційного апарата РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4, що проектується ПАТ "Черкасиобленерго", напруга в точці приєднання 0,4 кВ.

10 лютого 2021 року позивач на виконання Договорів №72-03/18-21 і №73-03/18-21 за платіжними дорученнями від 10.02.2021 №31 і №32 відповідно (а. с. 18, 19) перерахував відповідачу на його рахунок в установі банку передбачену п. 4.1 цих договорів суму плати за приєднання в розмірі 73020,00 грн. за кожним із вказаних платіжних доручень, разом в розмірі 146040,00 грн., зарахування яких на рахунок відповідача відбулося 10.02.2021.

Отож за умовами п. 7.4 Договорів №72-03/18-21 і №73-03/18-21 відповідач мав надати позивачу послуги з приєднання до 09 серпня 2021 року включно.

В липні 2021 року позивач звернувся до відповідача із заявою від 15.07.2021 (а. с. 53), якою просив повідомити на якому етапі перебуває виконання зобов`язання з приєднання об`єкта позивача за Договором №72-03/18-21.

Листом від 26.08.2021 №7842/16-01-01 (а. с. 20) відповідач повідомив позивача, що у зв`язку із впливом істотних факторів на тривалість проектних та будівельно-монтажних робіт ПАТ "Черкасиобленерго" планує завершення робіт з приєднання за Договорами №72-03/18-21 і №73-03/18-21 до 01.09.2021 і запропонував позивачу укласти додаткові угоди до цих договорів в частині узгодження строків надання послуг з приєднання. Проте такі додаткові угоди між сторонами не були укладені.

На підтвердження виконання своїх зобов`язань за Договорами №72-03/18-21 і №73-03/18-21 щодо приєднання електроустановок позивача до електричних мереж системи розподілу відповідач надав суду з відзивом акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів від 01.09.2021 (а. с. 56), два акти приймання виконаних будівельних робіт від 01.09.2021 (а. с. 57-68), дві довідки про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення від 02.09.2021 №8097/16-01-01 та №8092/16-01-01 (а. с. 69, 70), а також підписані лише відповідачем два акти про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 02.09.2021 (а. с. 74, 75).

Доказів надіслання (вручення) позивачу довідок про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення від 02.09.2021 №8097/16-01-01 та №8092/16-01-01 та актів про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 02.09.2021 відповідач господарському суду не надав.

10 вересня 2021 року позивач звернувся до відповідача з письмовою скаргою від 10.09.2021 №8 (а. с. 71) щодо невиконання відповідачем станом на 10.09.2021 зобов`язань за Договорами №72-03/18-21 і №73-03/18-21 щодо приєднання електроустановок позивача до електричних мереж системи розподілу.

Відповідач листом від 01.10.2021 №9165/16-01-01 (а. с. 73) повідомив позивача, що роботи в рамках надання послуг зі стандартного приєднання виконані 31.08.2021, а 02.09.2021 були видані довідки про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення від 02.09.2021 №8097/16-01-01 і №8092/16-01-01 та направлені позивачу підписані відповідачем акти про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 02.09.2021. Також відповідач зазначив у цьому листі, що разом з ним повторно направляє позивачу для підписання по два примірники актів про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу.

Доказів надіслання (вручення) позивачу листа від 01.10.2021 №9165/16-01-01 і доданих до нього примірників актів про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу відповідач господарському суду не надав.

29 грудня 2021 року позивач надіслав відповідачу дві заяви (а. с. 21-28) про відшкодування коштів та сплату пені за порушення строків надання послуги з приєднання за Договорами №72-03/18-21 і №73-03/18-21, якими, посилаючись на порушенням оператором системи розподілу строків виконання зобов`язань за вказаними договорам та на їх пункт 5.3 просив відповідача сплатити пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення та відшкодувати кошти у розмірі 100% плати за приєднання, визначеної пунктом 4.1 Договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21.

Листом від 21.01.2022 №875/16-01-01 (а. с. 29) відповідач повідомив позивача, що роботи в рамках надання послуг зі стандартного приєднання виконані 31.08.2021, а 02.09.2021 були видані довідки про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення від 02.09.2021 №8097/16-01-01 та №8092/16-01-01 та направлені позивачу для підписання акти про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу. 01.10.2021 з листом №9165/16-01-01 ці акти були повторно направлені відповідачу для підписання. Проте позивач акти про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу не підписав і відповідачу не повернув, що відповідно до абзацу 4 пункту 8.1 Договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21 є підставою вважати послуги з приєднання прийнятими замовником з додержанням усіх умов договорів, а зобов`язання виконавця послуг виконаними належним чином, тому відповідач відмовляє позивачу у відшкодуванні коштів у розмірі 100% плати за приєднання.

На підтвердження того, що послуги з приєднання до електричних мереж системи розподіл за Договорами №72-03/18-21 та №73-03/18-21 фактично були надані відповідачем 23 травня 2022 року позивач надав суду підписані обома сторонами і скріплені їх печатками акти про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 23.05.2022.

Отож, виходячи з актів про надання послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 23.05.2022, прострочення у наданні відповідачем позивачу послуг з приєднання до електричних мереж системи розподілу за Договорами №72-03/18-21 та №73-03/18-21 мало місце у період з 10.08.2021 по 23.05.2022 і перевищує 120 днів, що й стало підставою для позивача вимагати від відповідача повернення попередньої оплати в сумі 146040,00 грн. та сплати передбаченої п. 5.3 Договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21 пені в сумі 49913,48 грн., нарахованої позивачем за 287 днів прострочення з 10.08.2021 по 23.05.2022.

Відповідач в позасудовому порядку і передбачену суму попередньої оплати в розмірі 146040,00 грн. позивачу не повернув і передбачену п. 5.3 Договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21 пеню не сплатив, що й спричинило даний спір.

Підпункт 70 п. 1 ст. 1 Закону України "Про ринок електричної енергії" термін "приєднання електроустановки" визначає як надання замовнику оператором системи передачі або оператором системи розподілу послуги із створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж системи передачі або системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності.

Частиною 5 ст. 21 Закону України "Про ринок електричної енергії" встановлено, що оператор системи розподілу надає послугу із стандартного приєднання відповідно до умов договору про приєднання, а саме готує технічне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики, забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також здійснює первинне підключення об`єкта замовника у строки, визначені кодексом системи розподілу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою від 14.03.2018 № 310 затвердила Кодекс систем розподілу (далі - КСР).

Пунктом 1.1 КСР визначено, що цей Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини операторів систем розподілу (далі - ОСР), оператора системи передачі (далі - ОСП), користувачів системи розподілу (далі - Користувачі) та замовників послуг з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.

Пункт 2.1 КСР в редакції, чинній станом на день укладення договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21, термін "договір про приєднання до електричних мереж (договір про приєднання) " визначає як письмову домовленість сторін, що є документом установленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж ОСР, ОМСР або іншого власника електричних мереж (основного споживача);

Відповідно до п. 4.2.1 КСР в редакції, чинній на день укладення Договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21, ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до умов договору про стандартне приєднання.

Пунктами 4.8.1, 4.8.2, 4.8.4, 4.8.5 КСР передбачено, що підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

Підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

Фактом виконання зобов`язання ОСР з приєднання об`єкта замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об`єкта замовник від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з приєднання.

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання замовник або обладнання зовнішнього електрозабезпечення замовник.

Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ст. 525, ст. 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту.

Статтею 530 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 1 ст. 549 Цивільного кодексу України передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно із ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 629 Цивільного кодексу України визначено, що договір є обов`язковим для виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 631 Цивільного кодексу України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов`язки відповідно до договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З огляду на викладені вище обставини та норми чинного законодавства господарський суд дійшов таких висновків.

З укладених між сторонами Договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21 у відповідача виникло зобов`язання з надання позивачу в установлений цими договорами строк послуг з приєднання електроустановок позивача до електричних мереж системи розподілу а у позивача зобов`язання з оплати цих послуг.

Сторони виконали ці зобов`язання. Проте спірною є дата виконання відповідачем зобов`язання з надання позивачу послуг з приєднання його електроустановок до електричних мереж системи розподілу.

За умовами п. 8.1 Договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21 та п. 4.8.5 КРС фактом виконання виконавцем послуг (ОСР) зобов`язання з приєднання об`єкта замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об`єкта замовник від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання. Факт надання послуги з приєднання має підтверджуватися актом щодо надання послуги з приєднання. При цьому саме відповідач повинен був протягом 3-х робочих днів після подання робочої напруги в узгоджену точку приєднання надати замовнику акт про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу у двох примірниках.

Отож саме відповідач згідно з ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України має довести обставини, на які він посилається у відзиві, щодо надання (надіслання) позивачу атів про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 02.09.2021. Проте відповідач доказів на підтвердження цих обставин не надав, а значить їх не довів.

Отож у даному випадку немає підстав для застосування положень абзацу четвертого п. 8.1 Договорів №72-03/18-21 і №73-03/18-21, тому доводи відповідача про те, що саме за актами про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 02.09.2021 послуги з приєднання електроустановок позивача до електричних мереж системи розподілу були прийняті позивачем, а зобов`язання відповідача з надання цих послуг були виконані є безпідставними.

Надані відповідачем з відзивом акт приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів від 01.09.2021, акти приймання виконаних будівельних робіт від 01.09.2021, довідки про виконання технічних умов в частині зовнішнього електрозабезпечення №8097/16-01-01 та №8092/16-01-01, не є належними і допустимими доказами факту надання відповідачем позивачу послуг з приєднання за Договорами №72-03/18-21 та №73-03/18-21.

Натомість такими доказами (належними і допустимими) цього факту є подані позивачем акти про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 23.05.2022.

Твердження відповідача про те, що дату 23.05.22 в наданих позивачем актах про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу від 23.05.2022 є бездоказовим, а відтак послуги з приєднання електроустановок позивача до електричних мереж системи розподілу були прийняті позивачем, а зобов`язання відповідача з надання цих послуг були виконані саме 23.05.2022.

Отже відповідач порушив встановлений п. 7.4 Договорів №72-03/18-21 та №73-03/18-21 строк виконання послуги з приєднання електроустановок позивача до електричних мереж системи розподілу більше ніж на 120 днів, чим порушив право позивача на своєчасне одержання цих послуг, тому позивач в порядку захисту свого порушеного права вправі вимагати стягнення з відповідача на свою користь 146040,00 грн. попередньої оплати послуг і передбаченої п. 5.3 договорів від 08.02.2021 №72-03/18-21 і №73-03/18-21 пені.

Частиною 6 ст. 232 Господарського кодексу України встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Законом і Договорами №72-03/18-21 та №73-03/18-21 іншого строку нарахування штрафних санкцій, ніж передбаченого ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, не встановлено.

Отож в силу вимог ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України позивач має право на нарахування відповідачу пені за період прострочення з 10.08.2021 по 09.02.2022 включно, сума якої за цей період прострочення становить 26871,36 грн.

За таких обставин позов підлягає задоволенню в частині стягнення з відповідача на користь позивача 146040,00 грн. боргу з повернення попередньої оплати та 26871,36 грн. пені.

За подання позову позивач за платіжним дорученням від 13.09.2022 №261 сплатив 2939,30 грн. судового збору.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України пропорційно розміру задоволених позовних вимог частину сплаченого позивачем за подання позову судового збору в сумі 2593,67 грн. слід покласти на відповідача, а решту в сумі 345,63 коп. на позивача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 236-241, 252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Судовий збір за подання позову в сумі 345,63 грн. покласти на позивача, а в сумі 2593,67 грн. - на відповідача.

Стягнути з публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго" (вул. Гоголя, 285, м. Черкаси, 18000, ) на користь фермерського господарства "Тризовагро" (вул. Перемоги, буд. 66, с. Вергуни, Черкаський район, Черкаська область, 19641, ) 146040,00 грн. (сто сорок шість тисяч сорок гривень 00 копійок) боргу з повернення попередньої оплати, 26871,36 грн. (двадцять шість тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 36 копійок) пені та 2593,67 грн. (дві тисячі п`ятсот дев`яносто три гривні 67 копійок) судового збору.

В решті позову відмовити.

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного рішення.

Повне рішення складено 08 грудня 2022 року.

СУДДЯ М.В. Дорошенко