overthelex/edrsr-gpk huggingface dataset:
Справа № 909/770/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУДОВИЙ НАКАЗ
26.09.2022 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Кобецької С. М., розглянувши
заяву: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прикарпатенерготрейд",
до боржника: Загвіздянського ліцею Загвіздянської сільської ради,
вул. Підгірка, 5, с. Загвіздя, Івано-Франківський район,
про видачу судового наказу про стягнення 27 649,30 грн за неналежне виконання грошового зобов`язання за договором про постачання електричної енергії споживачу №2902058 від 09.02.2022, на підставі статей 526, 714 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України, керуючись статтями 147, 148, 150, 151, 154, 155, 156, 159 Господарського процесуального кодексу України,

НАКАЗУЮ:
2.Суд повідомляє про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу не розглядається обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.
3.Відповідно до частини 1 статті 157 Господарського процесуального кодексу України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав.
4.Згідно з частиною 1 статті 159 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.
6. Дата набрання судовим наказом законної сили 01.11.2022
7. Строк пред`явлення судового наказу до виконання з 02.11.2022 до 02.11.2025
8. Дата видачі судового наказу стягувачу 01.11.2022
Суддя С.Кобецька
Справа № 909/689/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУДОВИЙ НАКАЗ
05.09.2022 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Кобецької С. М., розглянувши
заяву: Фізичної особи-підприємця Білого Степана Григоровича,
АДРЕСА_1 ;
до боржника: Приватного підприємства "Тиса-ІФ",
вул. Верховинця, 113, с. Старий Мізунь, Калуський район,
про видачу судового наказу про стягнення 30 000,00 грн за невиконання грошового зобов`язання за договором-замовленням на виконання транспортних послуг №30 від 28.04.2021, на підставі статті 530 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України, керуючись статтями 147, 148, 150, 151, 154, 155, 156, 159 Господарського процесуального кодексу України,
НАКАЗУЮ:
2.Суд повідомляє про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу не розглядається обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.
3.Відповідно до частини 1 статті 157 Господарського процесуального кодексу України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав.
4.Згідно з частиною 1 статті 159 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.
6. Дата набрання судовим наказом законної сили 01.11.2022
7. Строк пред`явлення судового наказу до виконання з 02.11.2022 до 02.11.2025
8. Дата видачі судового наказу стягувачу 01.11.2022
Суддя С.Кобецька
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУДОВИЙ НАКАЗ
29.09.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/752/22
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Валєєвої Т.Е., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Охоронна компанія Циклон" до боржника Акціонерного товариства "Оріана" про видачу судового наказу за вимогою про стягнення заборгованості у розмірі 54 513,00 грн за період з 01.07.2022 по 31.07.2022, яка виникла внаслідок невиконання умов договору по забезпеченню безпеки майна №7 від 01.01.2021, а також 248,10 грн судового збору, встановив наявність підстав для видачі судового наказу.
Керуючись ст. 525, 526, 530, 629 Цивільного кодексу України, ст. 173, 193 Господарського кодексу України, ст. 147, 148, 150, 154, 155, 159 Господарського процесуального кодексу України, суд
Боржник: Акціонерне товариство "Оріана"
Суд повідомляє, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті (ст. 155 ГПК України).
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 157 ГПК України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі. Вимоги до форми і змісту заяви про скасування судового наказу та доказів, які до неї додаються, визначені ст. 157 ГПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 ГПК України у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.
Дата набрання судовим наказом законної сили 01.11.2022.
Строк пред`явлення судового наказу до виконання з 02.11.2022 по 03.11.2025.
Дата видачі судового наказу 01.11.2022.
Суддя Талія Емірівна Валєєва
УХВАЛА

повідомлення

01.11.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/65/20

Господарський суд Івано-Франківської області у складі: судді Фанди О.М., в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, повідомляє всіх учасників у справі

за позовом: Акціонерного товариства "Укртрансгаз",

до відповідача: Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Івано-Франківськгаз"

про стягнення заборгованості в сумі 358 203 235,57 грн.

про те, що підготовче судове засідання призначено на 10.11.2022 о 10:00.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, 76018; зал судових засідань № 2.

Судове засідання призначене на 10.11.2022 о 10:00 год., провести в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою (засобами) комплексу технічних засобів та програмного забезпечення ВКЗ, в якому братиме участь представник (представники) позивача.

Учасники справи можуть отримувати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5010/ та на веб-сторінці Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набрала законної сили 01.11.2022 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Фанда
УХВАЛА

повідомлення

01.11.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/651/22

Господарський суд Івано-Франківської області у складі: судді Фанди О.М., в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, повідомляє всіх учасників у справі

за позовом: Виконувача обов`язків керівника Надвірнянської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Карпатського національного природного парку,

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Нарнія Трейд ІФ",

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Терра ІФ",

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТзОВ "Нарнія Трейд ІФ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Захід Укр Буд",

про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельними ділянками шляхом їх повернення

про те, що підготовче судове засідання призначено на 15.11.2022 о 10:30.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області за адресою: вул. Грушевського, 32, м. Івано-Франківськ, 76018; зал судових засідань № 2.

Учасники справи можуть отримувати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5010/ та на веб-сторінці Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набрала законної сили 01.11.2022 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Фанда
Справа № 909/948/20
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

повідомлення про судове засідання

01.11.2022 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі колегії суддів - головуюча суддя Скапровська І. М., суддя Малєєва О. В., суддя Стефанів Т. В., в порядку ст. 120-121 ГПК України повідомляє

відповідача АТ "Оператора газорозподільної системи "Івано-Франківськгаз" та третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

у справі за позовом: ТОВ "Оператора газотранспортної системи України"

до відповідача: АТ "Оператора газорозподільної системи "Івано-Франківськгаз"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

про стягнення 443 600 842, 68 грн, з яких основний борг - 414 111 895, 35 грн, пеня - 17 891 561,31 грн, 3% річних - 3 654 986, 04 грн, інфляційні втрати - 7 942 399,98 грн.,

про те, що підготовче засідання у справі відкладено на 17.11.2022 о 10:00 год.

Судове засідання у справі, призначене на 17.11.2022 о 10:00 год., провести в режимі відеоконференції.

Представнику ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" провести судове засідання призначене на 17.11.2022 о 10:00 год. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів та програмного забезпечення ВКЗ.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Івано-Франківської області (м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 32, зал судових засідань № 2).

Учасники справи можуть отримувати інформацію по справі на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за вебадресою: http://court.gov.ua/fair/sud5010/ та на вебсторінці Єдиного державного реєстру судових рішень за вебадресою http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І. М. Скапровська

Суддя О. В. Малєєва

Суддя Т. В. Стефанів
УХВАЛА

01.11.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/611/22

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В., розглянувши матеріали справи

за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області,

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ-П"

про стягнення 853 046, 81 грн неустойки за порушення зобов`язань за договором будівельного підряду від 15.04.2020 № 46, з яких 370 069, 91 грн - пеня, 482 976, 90 грн - штраф, установив таке.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРЕСТИЖ-П" про стягнення 853 046, 81 грн неустойки за порушення зобов`язань за договором будівельного підряду від 15.04.2020 № 46, з яких 370 069, 91 грн - пеня, 482 976, 9 грн - штраф.

Згідно з ухвалою від 16.08.2022 суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, ухвалив здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалам.

Ухвала про відкриття провадження у справі від 16.08.2022 надсилалась відповідачу за його місцезнаходженням, яке вказане у позовній заяві і було визначене у витязі з ЄДРЮОФОПГФ, а саме вул. Сахарова, 23 Д, м. Івано-Франківськ, 76014. Надсилання ухвали підтверджується відтиском штампу вихідної кореспонденції на її звороті та сформованим списком розсилки.

Поштове відправлення повернулось на адресу суду із відміткою про відсутність адресата за зазначеною адресою.

Надалі суд встановив, що 13.10.2022 відповідач змінив місцезнаходження і за інформацією з ЄДРЮОФОПГФ на даний час його адреса вул. Пріорська, буд. 21, м. Київ, 04114.

Враховуючи те, що розгляд справи відбувається в умовах воєнного стану, з метою забезпечення виконання завдань господарського судочинства, визначених в ст. 2 ГПК України, та реалізації процесуальних прав сторін, передбачених ст. 42 ГПК України, суд вважає за необхідне вжити всіх заходів для повідомлення відповідача про розгляд цієї справи і повторно направити відповідачу ухвалу про відкриття провадження у справі за його зміненим місцезнаходженням.

Керуючись ст. 2, 42, ч. 4 ст. 120, ч. 5 ст. 176, ст. 242, 232 -235, 255 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Повторно направити ухвалу від 16.08.2022 про відкриття провадження відповідачу за його зміненим місцезнаходженням - вул. Пріорська, буд. 21, м. Київ 04114.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвалу підписано 01.11.2022.

Суддя О. В. Малєєва
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

01.11.2022 м. Івано-ФранківськСправа № 909/634/22

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Малєєвої О. В., секретар судового засідання - за дорученням судді помічник судді Павлюк У. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Івано-Франківського міського центру зайнятості

до відповідача Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області

про стягнення 4 774, 19 грн шкоди, завданої неправомірними діями внаслідок виплати допомоги з безробіття,

за участю:

представниці відповідача Бойчук С.І.,

представник позивача в судове засідання не з`явився,

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (вул. Січових Стрільців, 15, м. Івано-Франківськ, 76018, ідентифікаційний код 20551088) на користь Івано-Франківського міського центру зайнятості (вул. Набережна ім. В. Стефаника, 34 Б, м. Івано-Франківськ, 76010, ідентифікаційний код 19390067) 4 774, 19 грн (чотири тисячі сімсот сімдесят чотири гривні дев`ятнадцять копійок) шкоди, завданої неправомірними діями, внаслідок виплати допомоги з безробіття, а також судовий збір в розмірі 2 481 грн (дві тисячі чотириста вісімдесят одну гривню).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя О. В. Малєєва
Справа № 909/757/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУДОВИЙ НАКАЗ
01.11.2022 м. Івано-Франківськ
подана заява відповідає вимогам ст. 12, 148-150 Господарського процесуального кодексу України, а тому у відповідності до ст. 173, 193 Господарського кодексу України та ст. 525, 526, 530, 629 Цивільного кодексу України
2. Повідомити про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.
3. Повідомити про те, що відповідно до ч. 1 та 2 ст. 157 ГПК України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав; заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб; заява про скасування судового наказу подається до суду у письмовій формі.
Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Охоронна компанія Циклон"
ідентифікаційний код 43739107
Боржник: Акціонерне товариство "ОРІАНА"
ідентифікаційний код 05743160
Дата набрання судовим наказом законної сили 25.10.2022.
Строк пред`явлення судового наказу до виконання з 26.10.2022 по 26.10.2025.
Дата видачі судового наказу стягувачу 01.11.2022.
Суддя Стефанів Тетяна Василівна
Справа № 909/796/22
СУДОВИЙ НАКАЗ
01.11.2022 м. Івано-Франківськ
подана заява відповідає вимогам ст. 12, 148-150 Господарського процесуального кодексу України, а тому у відповідності до ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 509, 525, 526, 530, 610, 611, 901-903 Цивільного кодексу України
2. Повідомити про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.
3. Повідомити про те, що відповідно до ч. 1 та 2 ст. 157 ГПК України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав; заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб; заява про скасування судового наказу подається до суду у письмовій формі.
Стягувач: Львівське комунальне підприємство "Транспортна фірма "Львівспецкомунтранс"
ідентифікаційний код 03348465
Боржник: Фізична особа - підприємець Чабан Тетяна Сергіївна
реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_1
Дата набрання судовим наказом законної сили 01.11.2022.
Строк пред`явлення судового наказу до виконання з 02.11.2022 по 02.11.2025.
Дата видачі судового наказу стягувачу 01.11.2022.
Суддя Стефанів Тетяна Василівна
УХВАЛА

м. Київ

06.10.2022Справа № 911/1737/20

Господарський суд міста Києва в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, у справі

за позовом Бориспільської місцевої прокуратури Київської області в інтересах держави в особі:

1) Міністерства інфраструктури України

2) Державного підприємства "Украерорух"

3)Регіонального структурного підрозділу Київського районного центру "Київцентраеро" Державного підприємства обслуговування повітряного руху України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція"

про відшкодування 3 489 983,55 грн.

ПОВІДОМЛЯЄ:

Міністерство інфраструктури України, як позивача-1, Державне підприємство "Украерорух", як позивача-2, Регіональний структурний підрозділ Київського районного центру "Київцентраеро" Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, як позивача-3, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція", як відповідача, про те, що судове засідання для продовження розгляду справи по суті відбудеться 03.11.22 о 15:50 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1.

Повідомити сторін, що явка їх представників у судове засідання не є обов`язковою.

Роз`яснити сторонам наслідки неявки в судове засідання, що передбачені статтею 202 Господарського процесуального кодексу України, а саме:

1.Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

2.Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі: неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки; повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки; неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з`явилася особа, яку він представляє, або інший її представник.

Суддя С. В. Стасюк
УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

12.10.2022Справа № 910/15043/21 (910/971/22)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Комплекс агромарс" (02094, місто Київ, вул. Пожарського, будинок 3; ідентифікаційний код 30160757)

до 1. Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк" (03148, місто Київ, 03087, місто Київ, вул. Єреванська, будинок 1; ідентифікаційний код 23697280)

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер вей капітал" (01133, місто Київ, вул. Євгена Коновальця, будинок 44-Г; ідентифікаційний код 40890026)

про визнання недійсним договору

в межах справи №910/15043/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Буддевелопмент Київ" (01103, м. Київ, вул. М. Бойчука,17, поверх 2, офіс 8, ідентифікаційний номер 42248258)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Комплекс Агромарс" (02094, м. Київ, вул. Пожарського,3, ідентифікаційний номер 30160757)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники сторін:

від позивача - Борух В.А.,

від відповідача-1 - Бабенко А.І.,

від відповідача-2 - Суденко Р.В.,

розпорядник майна ТОВ «Комплекс Агромарс» - Сердюк М.М.

Керуючись ст.ст. 12, 182, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження у справі № 910/15043/21 (910/971/22).

2. Призначити справу № 910/15043/21 (910/971/22) до розгляду по суті на 02.11.22 о 11:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

3. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи.

4. Наслідки неявки учасників справи у судове засідання та наслідки неповідомлення суду про причини неявки передбачені статтями 135, 202 Господарського процесуального кодексу України.

5. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Д.В. Мандичев