ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2022 р. Справа № 911/214/22

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Михайлішині В. В.

за участю представників учасників справи:

від позивача: Серебрякова Л. Ю. (самопредставництво наказ про прийняття на роботу № 01-58 від 10.06.2022 р.);

від відповідача: не з`явились;

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Атлант Мегабуд», м. Київ

до Фізичної особи-підприємця Рістіча Зорана, м. Ірпінь, Київська область

про стягнення 403 602, 00 грн

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВ «БК «Атлант Мегабуд» звернулось в Господарський суд Київської області із позовом до ФОП Рістіча Зорана про стягнення 141 000, 00 грн основної заборгованості, 262 602, 00 грн штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем невиконанням відповідачем своїх обов`язків щодо виконання комплексу робіт по накриттю парапетів на об`єкті «Будівництво науково-учбового центру з гуртожитком готельного типу на вул. Василя Стуса, 35-37 у Святошинському районі м. Києва» згідно з договором підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р. та комплексу робіт по влаштуванню парапетів покрівлі на об`єкті «Будівництво науково-учбового центру з гуртожитком готельного типу на вул. Василя Стуса, 35-37 у Святошинському районі м. Києва» згідно з договором підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 25.01.2022 р. відкрито провадження у справі № 911/214/22 за позовом ТОВ «БК «Атлант Мегабуд» до ФОП Рістіча Зорана про стягнення 403 602, 00 грн, визначено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження і призначено її розгляд у підготовчому засіданні із викликом та за участю представників учасників справи на 02.03.2022 р.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 20.04.2022 р. постановлено, що 02.03.2022 р. підготовче засідання у призначений судом час відповідно до ухвали Господарського суду Київської області від 25.01.2022 р. не відбулось у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні та установленням особливого режиму роботи Господарського суду Київської області на період воєнного стану і зупиненням розгляду справ у відкритих судових засіданнях за участю учасників судового процесу до усунення обставин, які зумовлюють загрозу життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду в умовах воєнної агресії проти України, та установленням здійснення суддями Господарського суду Київської області своїх повноважень дистанційно, і призначено проведення підготовчого засідання із викликом та за участю представників учасників справи на 01.06.2022 р.

01.06.2022 р. за наслідками підготовчого засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено його проведення на 15.06.2022 р.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 15.06.2022 р. закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті із викликом та за участю представників учасників справи на 29.06.2022 р.

29.06.2022 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 13.07.2022 р.

13.07.2022 р. у судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, хоча про судове засідання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомив, відзив на позовну заяву та інші заяви по суті спору не надав.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

07.10.2021 р. між позивачем (надалі Генпідрядник) та відповідачем (надалі Підрядник) було укладено договір підряду № 0710/21, згідно умов п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується своїми або залученими силами і засобами на свій ризик виконати комплекс робіт по накриттю парапетів (надалі Роботи) на об`єкті: «Будівництво науково-учбового центру з гуртожитком готельного типу на вул. Василя Стуса, 35-37 у Святошинському районі м. Києва», відповідно до Додатку № 1 (Договірна ціна) до цього Договору, вимог проектної документації, проекту виконання робіт, державних будівельних норм України та умов цього Договору, у визначені цим Договором строки та передати виконані Роботи Генпідряднику, а Генпідрядник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт, а також прийняти і оплатити якісно виконані Роботи у порядку та умовах визначених цим Договором.

Положеннями Договору визначено, що акт приймання-передачі виконаних робіт (Акт) двосторонній документ за встановленою формою, прийнятою Сторонами, який посвідчує виконання Підрядником та прийняття Генпідрядником робіт (етапів робіт) за обсягами та розрахунковою вартістю, відповідно до Договірної ціни.

Роботи відповідно до умов цього Договору та згідно з Проектною документацією, наданою Генпідрядником, Підрядник виконує комплекс робіт по накриттю парапетів на об`єкті «Будівництво науково-учбового центру з гуртожитком готельного типу на вул. Василя Стуса, 35-37 у Святошинському районі м. Києва».

Об`єкт «Будівництво науково-учбового центру з гуртожитком готельного типу на вул. Василя Стуса, 35-37 у Святошинському районі м. Києва».

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що ціна Договору визначається на підставі узгодженої Сторонами твердої Договірної ціни, що є невід`ємною частиною Договору (Додаток № 1) та включає в себе вартість матеріалів та робіт.

Згідно з п. 2.2. Договору Підрядник розуміє характер і обсяг Робіт, здійснив огляд Об`єкту на якому ведеться будівництво і надалі відмовляється від пред`явлення яких-небудь претензій, заснованих на тому, що він не зміг цього зробити. У договірну ціну входять виконання робіт, зокрема, завезення будівельного і іншого устаткування, монтаж і технічне обслуговування устаткування і установок необхідних для виконання Робіт.

Відповідно до п. 2.5. Договору ціна Договору, визначена п. 2.1. Договору, є твердою та включає в себе: вигоду Підрядника та всі його витрати на виконання своїх зобов`язань за даним Договором; витрати на матеріали, інструменти, обладнання та інше устаткування, що є необхідним для виконання Робіт за даним Договором; витрати на доставку та підйом матеріалів, інструментів та іншого обладнання на місце виконання Робіт; витрати на машини та механізми, витрати на паливно-мастильні матеріали; заробітну плату; затрати на використовувану електроенергію; вартість допоміжних матеріалів; вартість підготовчих та супутніх робіт тощо.

Пунктом 3.1. Договору встановлено початок виконання Робіт впродовж 3 (трьох) днів з дня перерахування Генпідрядником авансу на поточний рахунок Підрядника в розмірі 51 000, 00 грн (П`ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок), без ПДВ.

В день укладення цього Договору Генпідрядник передає Підряднику фронт робіт, а Підрядник приймає його, сторони домовились, що така передача не потребує окремого ніж цей Договір письмового оформлення. При цьому Підрядник має фактично перевірити в присутності Генпідрядника фронт робіт, що передається та в разі виявлення пошкоджень, забруднень, невідповідність фронту робіт вимогам необхідними для виконання Робіт скласти в письмовому вигляді акт з зазначенням всіх виявлених пошкоджень та/або невідповідності (зауважень до фронту робіт). В разі якщо Підрядник до початку виконання Робіт не надав письмових зауважень фронт робіт вважається таким, що прийнятий без зауважень та в подальшому всі виявлені недоліки та пошкодження фронту робіт мають бути виправлені за рахунок Підрядника.

Строк виконання Робіт становить за домовленістю Сторін 30 (тридцять) робочих днів з дня перерахування Генпідрядником авансового платежу в розмірі зазначеному в абз. 1 п. 3.1. цього Договору.

Згідно з п. 3.4. датою завершення робіт вважається дата їх прийняття Генпідрядником та підписання сторонами останнього в часі Акту приймання-здачі робіт (в разі якщо роботи виконувались та здавались Генпідряднику поетапно). Виконавча та інша документація, передбачена чинним законодавством України, передається Підрядником до підписання кінцевого Акту приймання-здачі робіт.

Відповідно до п. 4.1. Договору оплата вартості робіт здійснюється Генпідрядником безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Підрядника виключно в національній валюті України. Належним чином оформлений рахунок щодо сплати авансу надається Підрядником у відсканованому вигляді на електронну пошту Генпідрядника.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що розрахунки за виконані Роботи здійснюються протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт (надалі Акт) без зауважень, Генпідрядник проводить розрахунки за виконані та прийняті Роботи згідно підписаного Акту. Підрядник складає та передає Акт після фактичного виконання Робіт або їх частини в разі виконання Робіт етапами.

Пунктом 4.4. Договору встановлено, що Генпідрядник приймає виконані належним чином Підрядником роботи, шляхом підписання протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання наданих Підрядником Акту, який відповідає фактично виконаним обсягам Робіт з зазначенням їх вартості.

Згідно з п. 13.1. Договору даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і скріплення печатками Сторін та діє до моменту повного виконання Сторонами покладених на них зобов`язань згідно цього Договору та додатків до нього, а в частині гарантійних зобов`язань впродовж всього гарантійного терміну.

Одночасно з укладенням договору підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р. між позивачем та відповідачем було підписано та узгоджено Додаток № 1 до нього «Договірна ціна», яким визначено, зокрема, загальну договірну вартість (ціну Договору) з урахуванням вартості матеріалів та вартості робіт 76 020, 00 грн (Сімдесят шість тисяч двадцять гривень 00 копійок), без ПДВ.

На виконання умов договору підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р. позивачем 07.10.2021 р. було виконано свій обов`язок по здійсненню передоплати на виконання робіт та перераховано відповідачу грошові кошти у якості авансу у розмірі 51 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 4141 від 07.10.2021 р. на суму 51 000, 00 грн, наявним у матеріалах справи.

11.10.2021 р. між позивачем (надалі Генпідрядник) та відповідачем (надалі Підрядник) було укладено договір підряду № 1110-2, згідно умов п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується своїми або залученими силами і засобами на свій ризик виконати комплекс робіт по влаштуванню парапетів покрівлі (надалі Роботи) на об`єкті: «Будівництво науково-учбового центру з гуртожитком готельного типу на вул. Василя Стуса, 35-37 у Святошинському районі м. Києва», вимог проектної документації, проекту виконання робіт, державних будівельних норм України та умов цього Договору, у визначені цим Договором строки та передати виконані Роботи Генпідряднику, а Генпідрядник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт, а також прийняти і оплатити якісно виконані Роботи у порядку та умовах визначених цим Договором. Роботи за цим Договором виконуються з матеріалів Генпідрядника. Необхідні для виконання Роботи матеріали передаються Генпідрядником Підряднику за актом приймання-передачі в день укладення цього Договору.

Пунктом 2.1. Договору встановлено, що ціна Договору визначається на підставі узгодженої Сторонами одиничної розцінки вартості робіт Підрядника, а саме: 600,00 грн./м.п. (шістсот гривень 00 копійок за один метр погонний).

Орієнтована кількість погонних метрів на дату укладення цього Договору прорахована сторонами в розмірі 500 м.п. (п`ятсот метрів погонних).

Виходячи з викладеного вище орієнтована Договірна вартість (ціна Договору) становить: 300 000, 00 грн. (Триста тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.

Сторони розуміють та підтверджують, що остаточна ціна Договору вираховується виходячи з розрахунку вартості одиничної розцінки погодженої сторонами на роботи та фактичного обсягу виконаних Підрядником робіт, що буде підтверджено актом приймання-передачі виконаних робіт, підписаного сторонами без зауважень.

Відповідно до п. 2.5. Договору ціна Договору, визначена п. 2.1. Договору, є твердою та включає в себе: вигоду Підрядника та всі його витрати на виконання своїх зобов`язань за даним Договором; витрати на матеріали, інструменти, обладнання та інше устаткування, що є необхідним для виконання Робіт за даним Договором; витрати на доставку та підйом матеріалів, інструментів та іншого обладнання на місце виконання Робіт; витрати на машини та механізми, витрати на паливно-мастильні матеріали; заробітну плату (в разі її нарахування); затрати на використовувану електроенергію; вартість допоміжних матеріалів; вартість підготовчих та супутніх робіт тощо.

Пунктом 3.1. Договору встановлено початок виконання Робіт впродовж 3 (трьох) днів з дня перерахування Генпідрядником авансу на поточний рахунок Підрядника в розмірі 90 000, 00 грн. (Дев`яносто тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.

В день укладення цього Договору Генпідрядник передає Підряднику фронт робіт, а Підрядник приймає його, сторони домовились, що така передача не потребує окремого ніж цей Договір письмового оформлення. При цьому Підрядник має фактично перевірити в присутності Генпідрядника фронт робіт, що передається та в разі виявлення пошкоджень, забруднень, невідповідність фронту робіт вимогам необхідними для виконання Робіт скласти в письмовому вигляді акт з зазначенням всіх виявлених пошкоджень та/або невідповідності (зауважень до фронту робіт). В разі якщо Підрядник до початку виконання Робіт не надав письмових зауважень фронт робіт вважається таким, що прийнятий без зауважень та в подальшому всі виявлені недоліки та пошкодження фронту робіт мають бути виправлені за рахунок Підрядника.

Строк виконання Робіт становить за домовленістю Сторін 30 (тридцять) робочих днів з дня перерахування Генпідрядником авансового платежу в розмірі зазначеному в абз. 1 п. 3.1. цього Договору.

Згідно з п. 3.4. датою завершення робіт вважається дата їх прийняття Генпідрядником та підписання сторонами останнього в часі Акту приймання-здачі робіт (в разі якщо роботи виконувались та здавались Генпідряднику поетапно). Виконавча та інша документація, передбачена чинним законодавством України, передається Підрядником до підписання кінцевого Акту приймання-здачі робіт.

Відповідно до п. 4.1. Договору оплата вартості робіт здійснюється Генпідрядником безготівково шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Підрядника виключно в національній валюті України. Належним чином оформлений рахунок щодо сплати авансу надається Підрядником у відсканованому вигляді на електронну пошту Генпідрядника.

Пунктом 4.2. Договору передбачено, що розрахунки за виконані Роботи здійснюються протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт (надалі Акт) без зауважень, Генпідрядник проводить розрахунки за виконані та прийняті Роботи згідно підписаного Акту. Підрядник складає та передає Акт після фактичного виконання Робіт або їх частини в разі виконання Робіт етапами.

Пунктом 4.4. Договору встановлено, що Генпідрядник приймає виконані належним чином Підрядником роботи, шляхом підписання протягом 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання наданих Підрядником Акту, який відповідає фактично виконаним обсягам Робіт з зазначенням їх вартості.

Згідно з п. 13.1. Договору даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і скріплення печатками Сторін (в разі їх наявності) та діє до моменту повного виконання Сторонами покладених на них зобов`язань згідно цього Договору та додатків до нього, а в частині гарантійних зобов`язань впродовж всього гарантійного терміну.

На виконання умов договору підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р. позивачем 12.10.2021 р. було виконано свій обов`язок по здійсненню передоплати на виконання робіт та перераховано відповідачу грошові кошти у якості авансу у розмірі 90 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 4167 від 12.10.2021 р. на суму 90 000, 00 грн, наявним у матеріалах справи.

У грудні 2021 р. позивач звернувся до відповідача з листом-претензією б/н від 13.12.2021 р., у якому вимагав перерахувати грошові кошти у загальному розмірі 403 602, 00 грн, з яких 90 000, 00 грн авансовий платіж за договором підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р., 51 000, 00 грн авансовий платіж за договором підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р., 262 602, 00 грн сума нарахованих штрафних санкцій, у зв`язку з невиконанням відповідачем робіт у строки, передбачені вказаними договорами підряду. Факт направлення вказаного листа-претензії на адресу відповідача підтверджується, зокрема, описом вкладення у цінний лист № 284 від 15.12.2021 р., наявним у матеріалах справи.

Регулювання відносин, що виникають у зв`язку із виконанням робіт здійснюється Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами і безпосередньо договором.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 526 Цивільного кодексу України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 837 цього ж кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 846 цього ж кодексу строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Частиною 2, 3 ст. 849 цього ж кодексу передбачено, що якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

Відповідно до ст. 854 цього ж кодексу якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України закріплено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Частиною 2 ст. 530 цього ж кодексу закріплено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 610 цього ж кодексу порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 1) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 612 цього ж кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

У встановлені договорами підряду строки і станом на час розгляду справи відповідач обов`язок щодо своєчасного виконання підрядних робіт не виконав, що підтверджується договором підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р., договором підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р., платіжним дорученням № 4141 від 07.10.2021 р. на суму 51 000, 00 грн, платіжним дорученням № 4167 від 12.10.2021 р. на суму 90 000, 00 грн, листом претензією позивача б/н від 13.12.2021 р., наявними у матеріалах справи, та відсутністю, підписаними уповноваженими представниками сторін у встановленому порядку будь-яких актів приймання-передачі виконаних робіт чи іншої документації, що свідчать про їх виконання.

У зв`язку із тим, що відповідач у встановлені договорами підряду строки не виконав обов`язок щодо своєчасного виконання підрядних робіт для позивача, чим істотно порушив умови договорів підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р., № 1110-2 від 11.10.2021 р., у останнього відповідно до ст. 849 Цивільного кодексу України виникло право відмовитися від договорів підряду та вимагати від відповідача відшкодування збитків та повернення сум попередніх оплат (авансу).

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 13 та ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У процесі розгляду справи, відповідачем не було надано суду жодних належних та допустимих доказів, що б підтверджували належне виконання ним свого обов`язку щодо своєчасного виконання підрядних робіт згідно з договором підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р. та договором підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р.

Отже, вимоги позивача про стягнення із відповідача попередньої оплати (авансу) у загальному розмірі 141 000, 00 грн за договором підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р. та договором підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р. є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача штрафи, передбачені договором підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р., за порушення термінів виконання робіт, погоджених сторонами, на загальну суму 125 000, 00 грн та за порушення термінів виконання робіт понад 14 календарних днів на загальну суму 7 602, 00 грн у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Відповідно до п. 3) ч. 1 ст. 611 цього ж кодексу у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Частиною 1 ст. 549 цього ж кодексу передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Згідно з ч. 2 ст. 551 цього ж кодексу передбачено, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 231 цього ж кодексу у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Пунктом 12.2. договору підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р. встановлено, що в разі порушення термінів погоджених Сторонами на виконання всього обсягу Робіт, передбаченого умовами цього Договору, Підрядник сплачує на поточний рахунок Генпідрядника в безспірному порядку штраф в розмірі 5 000, 00 грн (п`ять тисяч гривень 00 копійок) за кожен календарний день прострочення виконання Робіт по Договору без обмеження по сумі, на першу ж письмову вимогу Генпідрядника до дня фактичного виконання робіт по Договору. Винятком з цього правила буде порушення терміну виконання робіт Підрядником, що сталось через обставини непереборної сили, які підтверджені документально.

За порушення термінів погоджених Сторонами на виконання Робіт понад 14 (чотирнадцять) календарних днів, Підрядник окрім зазначеного в абз. 1 п. 12.2. цього Договору штрафу, додаткового сплачує штраф в розмірі 10 % від ціни цього Договору.

Розрахунок штрафів, виконаний позивачем, є обґрунтованим та вірним, а тому суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача штрафів за порушення термінів виконання робіт (в тому числі понад 14 календарних днів) за договором підряду № 0710/21 від 07.10.2021 р. у загальному розмірі 132 602, 00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути із відповідача штрафи, передбачені договором підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р., за порушення термінів виконання всього обсягу робіт, погоджених сторонами, на загальну суму 100 000, 00 грн та за порушення термінів виконання робіт понад 14 календарних днів на загальну суму 30 000, 00 грн у відповідності до виконаного ним розрахунку.

Пунктом 12.2. договору підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р. встановлено, що в разі порушення термінів погоджених Сторонами на виконання всього обсягу Робіт передбаченого умовами цього Договору, Підрядник сплачує на поточний рахунок Генпідрядника в безспірному порядку штраф в розмірі 5 000, 00 грн (П`ять тисяч гривень 00 копійок) за кожен календарний день прострочення виконання Робіт по Договору без обмеження по сумі, на першу ж письмову вимогу Генпідрядника до дня фактичного виконання Робіт по Договору. Винятком з цього правила буде порушення терміну виконання Робіт Підрядником, що сталось через обставини непереборної сили, які підтверджені документально.

За порушення термінів погоджених Сторонами на виконання Робіт понад 14 (чотирнадцять) календарних днів, Підрядник окрім зазначеного в абз. 1 п. 12.2. цього Договору штрафу, додатково сплачує штраф в розмірі 30 000, 00 грн (тридцять тисяч гривень).

Розрахунок штрафів, виконаний позивачем, є обґрунтованим та вірним, а тому суд дійшов висновку про задоволення вимог позивача в частині стягнення із відповідача штрафів за порушення термінів виконання робіт (в тому числі понад 14 календарних днів) за договором підряду № 1110-2 від 11.10.2021 р. у загальному розмірі 130 000, 00 грн.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 123, 129, 233, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Рістіча Зорана ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Атлант Мегабуд» (01014, вул. Болсуновська, буд. 13-15, м. Київ; ідентифікаційний код 43084780) 141 000 (сто сорок одна тисяча) грн 00 (нуль) коп. основної заборгованості, 262 602 (двісті шістдесят дві тисячі шістсот дві) грн 00 (нуль) коп. штрафних санкцій та судові витрати 6 054 (шість тисяч п`ятдесят чотири) грн 03 (три) коп. судового збору.

3. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження, а у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подання апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст рішення складено і підписано

31 серпня 2022 р.