ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2022м. ДніпроСправа № 904/1038/22

за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БК АРАКС"

про стягнення пені та штрафу у розмірі 20 873 грн. 48 коп.

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі Регіональної філії "Придніпровська залізниця" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БК АРАКС" про стягнення пені та штрафу у розмірі 20 873 грн. 48 коп., з яких:10 933 грн. 73 коп.- пеня; 9 939 грн. 75 коп. - штраф та судові витрати по справі.

Позивач та відповідач з заявами та клопотаннями до суду не звертались.

У відповідності до приписів ст. 252 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами оскільки предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін.

У судовому засіданні на підставі ст.ст. 232, 233 Господарського процесуального кодексу України судом прийнято рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між Акціонерним товариством «Українська залізниця», іменоване надалі «Замовник», в особі начальника структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» та Товариствомз обмеженою відповідальністю «БК АРАКС» підписано договір від 13.08.2021р. ( далі Договір).

Підрядник з власних Матеріалів зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати роботи по ремонту асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 119 км+928м перегону Перещепине - Бузівка » та здати в установлений договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити ці роботи у відповідності до умов даного договору (п. 1.1 Договору).

Результатом робіт є в повному обсязі виконані роботи по ремонту асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 119 +928M перегону Перещепине - Бузівка » ( п. 1.2 Договору).

Власником результатів закінчених робіт є Замовник (п. 1.3 Договору).

Вартість всіх доручених Підряднику по даному договору робіт та матеріалів, що ним використовуються, визначається у сумі 141 996,46 грн. у тому числі ПДВ 20 % - 23 666,07 грн. (п. 3.1 Договору).

Розрахунки за виконані роботи здійснюється Замовником по факту виконання робіт на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в),довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою № КБ-3), на 45-й банківський день з дати реєстрації податкової накладної в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. На підтвердження реєстрації Підрядник протягом 3 банківських днів з дати реєстрації податкової накладної в Єдиному державному реєстрі податкових накладних направляє квитанцію про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному державному реєстрі податкових накладних на електронну адресу Замовника, яка вказана в договорі у розділі «реквізити сторін». Якщо Підрядник не зареєстрував, несвоєчасно зареєстрував або зареєстрував з помилками податкову/і накладну/і, незалежно від причин такої не реєстрації, несвоєчасної реєстрації чи реєстрації податкової/их накладної/их з (помилками, строк для оплати за отримані Замовником послуги починає перебіг з дня реєстрації Підрядником податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их (п. 3.2 Договору).

Виконання робіт проводитеся протягом строку дії Договору тільки на підставі надання письмової рознарядки Замовником, яка вважається дозволом на виконання робіт та є підтвердженням готовності Замовника до приймання робіт.; Зі сторони Замовника рознарядка підписується з урахуванням вимог статуту Замовника що найменше двома такими уповноваженими особами: директор (особа, що виконає його обов`язки) регіональної філії «Придніпровська залізниця»; перший заступник директора (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії «Придніпровська залізниця»; заступник директора (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії «Придніпровська залізниця» згідно з розподілом обов`язків; головний інженер (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії «Придніпровська залізниця» (п. 4.1 Договору).

Приймання робіт, пов`язаних з виконанням цього Договору, здійснюється відповідно до рознарядок відповідальними особами, визначеними наказом керівників дирекцій залізничних перевезень, служб, структурних підрозділів або уповноваженими на це довіреностями посадовими особами структурних підрозділів регіональної філії, що отримують виконані роботи (п. 4.3 Договору).

«Акт приймання виконаних будівельних робіт» (за формою № КБ-2в), «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (за формою № КБ-3) та інші первинні документи, що стосуються виконання цього Договору та приймання робіт, підписуються особами, що визначені у п.4.3. (п. 4.4 Договору).

Строк виконання робіт до 30.09.2021р. (п. 4.11 Договору).

За порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачується штраф у розмірі 7% вказаної вартості (п. 11.1 Договору).

Позивачем та відповідачем погоджено Договірну ціну на будівництво «Ремонт асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 119 км+928м перегону Перещепине - Бузівка», що здійснюється в 2021р.

Згідно рознарядки від 28.08.2021р. №НГ/НЗІ-2-3/654 позивач просив відповідача здійснити обумовлені договором роботи.

Позивачем складено план-схему переїзду.

Позивачем до позову долучено дефектний акт обстеження залізничного переїзду 119 км+928м перегону Перещепине - Бузівка», на якому заплановано капітальний ремонт асфальтобетонного покриття у 2019 році.

Позивачем та відповідачем складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 16 грудня 2021р.

Позивачем та відповідачем підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 16.12.2021р.

Позивачем долучено до матеріалів справи підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: «Ремонт асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 119 км+928м перегону Перещепине - Бузівка».

Позивачем долучено до матеріалів справи розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на «Ремонт асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 119 км+928м перегону Перещепине - Бузівка ».

Позивач звернувся до відповідача з претензією №4 від 17.01.2022р., з вимогою про сплату пені в зв`язку з порушенням зобов`язання.

Встановлено, що відповідно до п. 4.1 Договору письмова рознарядка від 28.08.2021 за №НГ7ГІЗІ-2-3/654 була особисто вручена 29.08.2021 директору ТОВ «БК АРАКС» Авеян С.С. у приміщенні управління регіональної філії «Придніпровська залізниця» уповноваженою особою структурного підрозділу «Нижньодніпровська дистанція колії» регіональної філії «Придніпровської залізниця» AT «Укрзалізниця».

Після вручення Відповідачу рознарядки від 28.08.2021 за № НГ/НЗІ-2-3/654 робіт по ремонту асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 119км+928м перегону 1 Перещепине - Бузівка, станом на 30.09.2021 ТОВ «БК АРАКС» роботи, визначені умовами Договору не були виконані.

Так, згідно Акту № 1 (за формою № КБ-2В) приймання виконаних робіт, роботи по ремонту асфальтобетонного покриття на підходах до переїзду 119км+928м перегону Перещепине - Бузівка були виконані лише 16.12.2021 року.

Господарський суд погоджується з доводами позивача, що Відповідач порушив свої зобов`язання за договором.

На претензію від 17.01.2022 № 4, Відповідач відповіді не надав та штрафні санкції у добровільному порядку не сплатив.

У зв`язку з порушенням умов договору, на підставі пункту 11.1 договору, позивачем нараховано відповідачу пеню у розмірі 0,1% вартості несвоєчасно наданих послуг у розмірі 10 933,73 грн та штраф у розмірі 7 % у розмірі 9 939,75 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариство з обмеженою відповідальністю «БК АРАКС» (49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Автотранспортна, будинок 29Б Ідентифікаційний код 41954829) на користь акціонерного товариства «Українська залізниця» (03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5 ) в особі: Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця»( , 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 108) 10 933 грн. 73 коп.- пеню; 9939 грн. 75 коп. - штраф та судові витрати по справі, судовий збір в сумі 2481 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 16.08.2022

Суддя Г.В. Манько