ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________
_______________________________________________________________
УХВАЛА

"19" липня 2022 р. м. Житомир Справа № 906/161/20

Господарський суд Житомирської області у складі судді Тимошенка О.М.,

розглядаючи справу

за позовом: Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Візин Річ"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача - Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд"

про стягнення 8 892 228,12 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суду Житомирської області з позовом до Товариства за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Банку, про стягнення 8 892 228,12 грн, з яких: 4862810,40 грн сплаченого авансу; 803 895,83 грн 14% річних за користування авансом; 100 407,99 грн пені за невиконання проектних робіт за період з 21.06.2019 по 26.12.2019; 1 961 382,03 грн пені за невиконання будівельно-монтажних робіт, за період з 01.09.2019 по 26.12.2019; 1163731,87 грн штрафу за прострочення невиконання будівельно-монтажних робіт понад 30 днів у розмірі 7% від їх вартості.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Товариством взятих на себе зобов`язань за договором від 11.10.2018 № 08-4/2636-18 (далі - Договір).

15.03.2021 позивачем надано суду заяву про збільшення позовних вимог, згідно якої просив стягнути з відповідача:

- кошти в розмірі неповернутого авансу на суму 4 862 810,40 грн ;

- 14% річних за кожен день користування авансом на суму 1 583 544,23 грн;

- суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції 309 140,03 грн;

- пеню за невиконання проектних робіт в розмірі 100 407,99 грн;

- пеню за невиконання будівельно-монтажних робіт в розмірі 1 961 382,03 грн;

- штраф за невиконання будівельно-монтажних робіт в розмірі 1 163 731,87 грн.

Вказана заява про збільшення позовних вимог прийнята судом.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 02.07.2021, залишеним без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021, позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з Товариства на користь Компанії 4 862 810,40 грн авансу, 1 583 544,23 грн 14% річних, 309 140,03 грн інфляційних втрат, а також 101 332,42 грн судового збору. У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Постановою від 14.06.22 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду Рішення господарського суду Житомирської області від 02.07.2021 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021 в частині відмови у стягненні 100 407,99 грн пені за порушення строків виконання проектних робіт, 1 961 382,03 грн пені за порушення строків виконання будівельних робіт та 1163 731,87 грн 7% штрафу у справі № 906/161/20 скасовані; в іншій частині рішення господарського суду Житомирської області від 02.07.2021 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021 залишено без змін; справу в скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду Житомирської області.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи 29.06.2022 справу №906/161/20 передано для розгляду судді Тимошенку О.М.

Ухвалою суду від 30.06.2022 справу № 906/161/20 в частині розгляду позовних вимог про стягнення з відповідача на користь позивача: 100 407,99 грн пені за порушення строків виконання проектних робіт, 1 961 382,03 грн пені за порушення строків виконання будівельних робіт, 1163731,87 грн 7% штрафу призначено підготовче судове засідання на 19.07.2022.

Ухвала від 30.06.2022 з повідомленням про дату, час та місце призначеного судового засідання, надіслана на адресу відповідача, повернулася до суду 18.07.2022 без вручення адресату з відміткою органу зв`язку "за закінченням терміну зберігання".

Представник третьої особи у підготовче засідання 19.07.2022 не з`явився, інформація про повідомлення даної третьої особи про дату, час та місце розгляду справи відсутня.

У підготовчому засіданні 19.07.2022 суд ухвалив відкласти підготовче засідання на 03.08.2022 о 12:00 год.

Керуючись ст.120 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Повідомити відповідача та третю особу про підготовче засідання, яке відбудеться "03" серпня 2022 р. о 12:00 у приміщенні Господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 207.

Суддя Тимошенко О.М.

Друк:

1 - в справу

2 - відповідачу (10005, м.Житомир, вул.Радонова, буд.5, кв.31 (рек. з повід.) та на ел. адресу:

3 - третій особі (49000, м.Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2)( рек. з повід.) та на ел. адресу: