ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________
_______________________________________________________________
УХВАЛА

"30" червня 2022 р. м. Житомир Справа № 906/161/20

Господарський суд Житомирської області у складі судді Тимошенка О.М.,

розглядаючи справу

за позовом Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Візин Річ"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача - акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Конкорд"

про стягнення 8 892 228,12 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулась до господарського суду Житомирської області з позовом до Товариства за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Банку, про стягнення 8 892 228,12 грн, з яких: 4862810,40 грн сплаченого авансу; 803 895,83 грн 14% річних за користування авансом; 100 407,99 грн пені за невиконання проектних робіт за період з 21.06.19 по 26.12.19; 1 961 382,03 грн пені за невиконання будівельно-монтажних робіт, за період з 01.09. по 26.12.2019; 1163731,87 грн штрафу за прострочення невиконання будівельно-монтажних робіт понад 30 днів у розмірі 7% від їх вартості.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Товариством взятих на себе зобов`язань за договором від 11.10.2018 № 08-4/2636-18 (далі - Договір).

15.03.2021 позивачем надано суду заяву про збільшення позовних вимог, згідно якої просив стягнути з відповідача :

- кошти в розмірі неповернутого авансу на суму 4 862 810,40 грн ;

- 14% річних за кожен день користування авансом на суму 1 583 544,23 грн;

- суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції 309 140,03 грн;

- пеню за невиконання проектних робіт в розмірі 100 407,99 грн;

- пеню за невиконання будівельно-монтажних робіт в розмірі 1 961 382,03 грн;

- штраф за невиконання будівельно-монтажних робіт в розмірі 1 163 731,87 грн.

Вказана заява про збільшення позовних вимог прийнята судом.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 02.07.2021, залишеним без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021, позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з Товариства на користь Компанії 4 862 810,40 грн авансу, 1 583 544,23 грн 14% річних, 309 140,03 грн інфляційних втрат, а також 101 332,42 грн судового збору. У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Постановою від 14.06.22 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду Рішення господарського суду Житомирської області від 02.07.2021 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021 в частині відмови у стягненні 100 407,99 грн пені за порушення строків виконання проектних робіт, 1 961 382,03 грн пені за порушення строків виконання будівельних робіт та 1163 731,87 грн 7% штрафу у справі № 906/161/20 скасовані; в іншій частині рішення господарського суду Житомирської області від 02.07.2021 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.10.2021 залишено без змін; справу в скасованій частині передано на новий розгляд до господарського суду Житомирської області.

За таких обставин, справу №906/161/20 необхідно прийняти до свого провадження та призначити судове засідання для розгляду позовних вимог в частині стягнення з відповідача на користь позивача: 100 407,99 грн пені за порушення строків виконання проектних робіт, 1 961 382,03 грн пені за порушення строків виконання будівельних робіт та 1163 731,87 грн 7% штрафу.

Керуючись ст.234 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Прийняти справу №906/161/20 до свого провадження в частині розгляду позовних вимог про стягнення з відповідача на користь позивача: 100 407,99 грн пені за порушення строків виконання проектних робіт, 1 961 382,03 грн пені за порушення строків виконання будівельних робіт та 1163 731,87 грн 7% штрафу.

Призначити підготовче судове засідання на "19" липня 2022 р. о 10:00 Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Житомирської області за адресою: майдан Путятинський,3/65, м.Житомир, зал судових засідань № 207.

Повідомити учасників справи про судове засідання.

Суддя Тимошенко О. М.

Друк:

1 - в справу

2- позивачу ( рек. з повідом.) на ел.адресу:

3-відповідачу (79039, м.Львів,вул.Левандівська,12) ( рек. з повідом.) на ел.адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1

4- Акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк" Конкорд" ( 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2 ) ( рек. з повідом. ) на ел. адресу: