УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

м. Київ

28.06.2022справа № 910/5018/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали позовної заяви першого заступника керівника Київської міської прокуратури (вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код 02910019) в інтересах держави в особі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044; ідентифікаційний код 22883141) та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (вул. Оболонська, буд. 34, м. Київ, 04071; ідентифікаційний код 31454734)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Роял Хауз» (вул. Сурікова, 3, оф. 42, м. Київ, 03035; ідентифікаційний код 42044574)

про стягнення 361 020,37 грн пені та 346 183,90 грн штрафу,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник керівника Київської міської прокуратури (далі - Прокуратура) в інтересах держави в особі Київської міської ради (далі - Рада) та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (далі Комунальне підприємство) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Роял Хауз» (далі - Товариство) 361 020,37 грн пені та 346 183,90 грн штрафу за порушення зобов`язання за укладеним Комунальним підприємством та Товариством договором підряду від 10.11.2020 №2020-94-Т (далі Договір), а всього 707 204,27 грн.

Позов мотивований тим, що:

- за наслідками проведеної публічної закупівлі (№UA-2020-10-29-001349-b) за кошти місцевого бюджету Комунальним підприємством та Товариством 10.11.2020 укладено Договір на виконання будівельних робіт із завершення будівництва дошкільного навчального закладу на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі м. Києва, за умовами якого відповідач зобов`язаний виконати роботи у строк, який не перевищує 3 місяці з дня отримання авансу за Договором, та в разі невиконання робіт зобов`язаний повернути суму отриманого авансу;

- на виконання умов Договору упродовж липня 2021 року Комунальним підприємством перераховано відповідачу грошові кошти (аванс) в сумі 5 195 172, 18 грн;

- у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем обов`язків за Договором, а саме невиконанням передбачених Договором будівельних робіт у встановлений строк, у жовтні 2021 року Комунальне підприємство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Товариства сплачених за договором коштів (авансу) в сумі 4 945 484,58 грн;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 03.11.2021 відкрито провадження у справі №910/17526/21; під час розгляду вказаної справи судом встановлено, що відповідачем 17.11.2021 виконано роботи на суму 779 242, 80 грн, у зв`язку з чим судом 12.01.2022 прийнято заяву Комунального підприємства про зменшення позовних вимог до 4 166 241, 78 грн; в подальшому Комунальне підприємство звернулось до суду із заявою про закриття провадження у справі, мотивовану тим, що після відкриття провадження у справі Комунальним підприємством та Товариством 24.12.2021 підписані акти приймання виконаних робіт за Договором на суму 4 166 241,78 грн; ухвалою господарського суду міста Києва від 12.01.2022 провадження у справі №910/17526/21 закрито на підставі статті 231 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) за відсутністю предмету спору у зв`язку із виконанням Товариством передбачених Договором робіт;

- розділом 15 Договору передбачено відповідальність підрядника за порушення зобов`язань за Договором, в тому числі штраф та пеня, проте передбачена Договором неустойка до стягнення у справі №910/17526/21 не заявлялася;

- на підставі статей 549, 629, 846 Цивільного кодексу України, статті 193 Господарського кодексу України та умов Договору з Товариства підлягає стягненню пеня в розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення (у сумі 361 020,37 грн), а також штраф в розмірі 7 % вказаної вартості робіт (у сумі 346 183,90 грн).

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального позовного провадження, виходячи з приписів статті 12 ГПК України і враховуючи, що предметом позову є стягнення 361 020,37 грн пені та 346 183,90 грн штрафу.

Керуючись статтями 12, 176, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 25.07.22 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

4. Встановити позивачу строк для надання суду оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні.

5. Встановити відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзив на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу;

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

6. Повідомити відповідача про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

7. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу.

8. Встановити відповідачу строк у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

9. Звернути увагу учасників справи на те, що: заяви, клопотання, відзив і заперечення необхідно подавати тільки в письмовій формі у визначені даною ухвалою та ГПК України строки; документи та додаткові докази, які витребовуються ухвалою суду для долучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов`язковим описом додатків завчасно, необхідно подати до канцелярії господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

10. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

11. Повідомити учасників справи про те, що учасники справи можуть отримати інформацію у справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України на сторінці за такою веб-адресою: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

12. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 28.06.2022 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко