ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.04.2022 м. ДніпроСправа № 904/9510/21

За позовом Дочірнього підприємства "Пересувна механізована колона №43" Товариства з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд" (51830, село Лобойківка Петриківського району Дніпропетровської області, вул. Центральна, б. 16; ідентифікаційний код 01035638)

до Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Юніф ЛТД" (49107, м. Дніпро, вул. Шинна, б. 35, кімната 1-2-02; ідентифікаційний код 19153172)

про стягнення 367 813 грн. 06 коп.

та

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Юніф ЛТД" (49107, м. Дніпро, вул. Шинна, б. 35, кімната 1-2-02; ідентифікаційний код 19153172)

до Дочірнього підприємства "Пересувна механізована колона №43" Товариства з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд" (51830, село Лобойківка Петриківського району Дніпропетровської області, вул. Центральна, б. 16; ідентифікаційний код 01035638)

про стягнення 382 890 грн. 79 коп.

Суддя Загинайко Т.В.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Дочірнє підприємство "Пересувна механізована колона №43" Товариства з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд" звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№8947/21 від 13.12.2021) до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Юніф ЛТД" про стягнення 367 813 грн. 06 коп., що складає 296 686 грн. 99 коп. - основного боргу за роботи, виконані відповідно до умов Договору підряду від 11.08.2020 №11/08 на Реконструкцію овочесховища, 38 203 грн. 51 коп. - пені, 7 730 грн. 12 коп. - 3% річних та 25 192 грн. 44 коп.-інфляційних втрат.

Також просить стягнути з відповідача судові витрати по справі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2021 про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами, запропоновано відповідачу відповідно до частини 4 статті 176 Господарського процесуального кодексу України надати заперечення проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, протягом 5-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі та відзив на позовну заяву протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Відповідач у клопотанні (вх. №62842/21 від 29.12.2021) про проведення розгляду справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін просить задовольнити клопотання про проведення розгляду справи № 904/9510/21 в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін, призначити розгляд справи №904/9510/21 в судовому засіданні, про що належним чином повідомити всіх учасників справи.

В обґрунтування посилається на те, що: - загальна сума позовних вимог 367 813 грн. 06 коп. перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на 01.12.2021 складає 2684,00 грн. (268400,00 грн. = 2684,00 х 100); - позивачем у позовній заяві не враховано розмір неустойки, яку він повинен сплатити відповідачу за порушення на 3 (три) місяця термінів виконання робіт, встановлений у пункті 3.1. Договору підряду від 11.08.2020 №11/08 - до 10.10.2020; - у разі зустрічного зарахування позивачем неустойки за порушення термінів виконання робіт суму позовних вимог підлягає зменшенню та стягненню буде підлягати лише різниця між неустойкою та штрафними санкціями на користь сторони, якій нараховано більшу грошову суму; за умови порушення термінів виконання робіт за Договором підряду від 11.08.2020 №11/08, підстави застосування та порядок нарахування пені, 3% річних та інфляційних втрат за затримку замовником оплати за виконані на умовах Договору, підлягають доказуванню під час проведення судового засідання з повідомленням сторін.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2022 постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено справу до розгляду у підготовчому засіданні на 26.01.2022 року о 16:30 год.

У судове засідання 26.01.2022 з`явились представники Дочірнього підприємства "Пересувна механізована колона №43" Товариства з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд" та Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Юніф ЛТД".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2022 постановлено продовжити підготовче провадження до 17.04.2022, відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 23.02.2022 о 15:00 год.

Дочірнє підприємство "Пересувна механізована колона №43" Товариства з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд" у клопотанні (7374/22 від 15.02.2022) про поновлення процесуального строку просить визнати причини пропуску процесуального строку для подання відповіді на відзив по справі № 904/9510/21 поважними та поновити його.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що: - ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.2021 позивачу запропоновано протягом 7 днів з дня одержання відзиву подати до суду відповідь на відзив; - позивач отримав відзив на позов 24.01.2022; - кінцевий термін для подання відповіді сплинув 01.02.2022; - представник позивача у період з 28.01.2022 по 10.02.2022 знаходився на лікарняному, у зв`язку з чим не міг своєчасно надати відповідь на відзив, надавши відповідну довідку медичного закладу. Також позивач надав відповідь на відзив.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.02.2022 клопотання Дочірнього підприємства "Пересувна механізована колона №43" Товариства з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд" (вх. №7374/22 від 15.02.2022) про поновлення процесуального строку задоволено, визнано причини пропуску процесуального строку для подання відповіді на відзив по справі №904/9510/21 поважними та поновлено строк.

Дочірнє підприємство "Пересувна механізована колона №43" Товариства з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд" у клопотанні (вх. №7788/22 від 16.02.2022) про поновлення процесуального строку просить визнати причини пропуску процесуального строку для подання відзиву на зустрічну позовну заяву по справі № 904/9510/21 поважними та поновити його.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що: - ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2022 позивачу запропоновано надати відзив на зустрічну позовну заяву у строк, зазначений в ухвалі; - позивач отримав відзив на позов 24.01.2022, кінцевий термін для подання відповіді сплинув 09.02.2022; - представник позивача у період з 28.01.2022 по 10.02.2022 знаходився на лікарняному, у зв`язку з чим не міг своєчасно надати відповідь на відзив. Також позивач надав відзив на зустрічний позов.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.02.2022 клопотання Дочірнього підприємства "Пересувна механізована колона №43" Товариства з додатковою відповідальністю "Трест "Дніпроводбуд" (вх.№7788/22 від 16.02.2022) про поновлення процесуального строку щодо надання відзиву на зустрічну позовну заяву задоволено; визнано причини пропуску процесуального строку для подання відзиву на зустрічний позов по справі №904/9510/21 поважними та поновлено строк.

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Юніф ЛТД" у заяві (вх.№8804/22 від 22.02.2022) про продовження строків просить продовжити встановлений ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2021 по справі № 904/9510/21 процесуальний строк для надання заперечення на відповідь на відзив на первісний позов до 04.03.2022; продовжити встановлений ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2022 по справі № 904/9510/21 процесуальний строк для надання відповіді на відзив на зустрічний позов до 04.03.2022.

В обґрунтування посилається на те, що: - виконати дії у встановлені судом строки, які дозволять замовникові визнати чи заперечити обставини, на які посилається підрядник в своїх заявах по суті справи - неможливо у зв`язку з тим, що відповідно до Наказу ТОВ ВКФ «ЮНІФ ЛТД» від 10.02.2021 за вих. №2-в директор замовника перебуває у щорічній основній відпустці з 14.02.2022 по 28.02.2022 та приступає до роботи з 01.03.2022; - замовник має поважну причину для звернення до суду із заявою в порядку частини 2 статті 119 Господарського процесуального кодексу України

У судове засідання 23.02.2021 з`явилися представники сторін.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2021 відкладено підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 17.03.2022 о 15:00 год.

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Юніф ЛТД" у запереченнях на відповідь (вх. №9293/22 від 12.03.2022) на відзив на первісний позов просить прийняти пояснення, міркування та аргументи ТОВ ВКФ "ЮНІФ ЛТД" щодо наведених ДП "ПМК №43" у відповіді на відзив, задовольнити клопотання ТОВ ВКФ "ЮНІФ ЛТД" про встановлення строку для подання до матеріалів справи належного доказу, а саме оригіналу зазначеного Гарантійного листа від 28.12.2020 за вих. №28/12, оскільки він приєднаний до матеріалів справи №904/9510/21 у вигляді належним чином завіреної копії.

У поданих запереченнях на відповідь на відзив Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Юніф ЛТД" посилається на те, що: - підрядник згідно договору, акт №1 за січень, має право передати, а замовник має право прийняти, тільки виключно ту частину обсягу робіт, які відповідають умовам Договору, тобто, охоплюють локальним кошторисом від 11.08.2020 і договірною ціною №1 від 11.08.2020; - акт №1 за січень не містить повного переліку обсягу робіт, який відповідає умовам договору, до нього включені роботи, які не входять в обсяг робіт по договору, тобто не замовлялись і не погоджувались в порядку пункту 2.4 Договору; - акт №1 за січень в жодному разі не є доказом остаточного завершення підрядником всього обсягу робіт по договору; - виконання підрядником інших, не погоджених ні договором, ні додатковою угодою, робіт не звільняє його від договірних обов`язків виконати обсяг робіт, передбачений договором та передати результати такої роботи належним чином, а саме, в порядку пункту 2.4 Договору, "Актом прийняття виконаних підрядних робіт №КБ-2в", який буде повною мірою відповідати виключно вичерпному переліку робіт, що складає обсяг робіт, вказаний в локальному акті та договірній ціни, а не в будь-чому іншому.

Судове засідання, призначене на 17.03.2022, не відбулося у зв`язку із введенням в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб воєнного стану на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

На сьогодні Верховною Радою України затверджено Указ Президента України про продовження строку дії воєнного стану в країні з 26.03.2022 ще на 30 днів (до 24 квітня включно).

За вказаних обставин рішенням Ради суддів України від 24.02.2022 №9 було рекомендовано зборам суддів, головам судів, суддям судів України у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду, суддів оперативно приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення судочинства певним судом до усунення обставин, які зумовили припинення розгляду справ.

Так, відповідно до рішення зборів суддів Господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2022 №2 та розпорядження голови суду від 24.02.2022 №30 "Про роботу суду в умовах воєнного стану" розгляд справ у відкритих судових засіданнях, призначених Господарським судом Дніпропетровської області з 24.02.2022 не відбувався до усунення обставин, які зумовлюють загрозу життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду в умовах воєнної агресії проти України.

Щодо вказаних обставин на сайті Господарського суду Дніпропетровської області 24.02.2022, 28.02.2022, 04.03.2022, 10.03.2022 та 15.03.2022 були розміщені відповідні оголошення.

Враховуючи вказане, а також те, що станом на 24.02.2022, як і протягом певного подальшого періоду, передбачити обсяг військової агресії, спосіб ведення воєнних дій, їх інтенсивність та територіальність було неможливим, судові засідання, призначені в період з 24.02.2022 до 25.03.2022, не відбулися.

В той же час, відповідно до частини 1 статті 12-1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.

Згідно з частиною 2 статті 12-1 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Відтак, органи судової влади здійснюють правосуддя, навіть в умовах воєнного стану.

Так, розпорядженням голови суду від 28.03.2022 №34 "Про роботу суду в умовах воєнного стану" розпорядження від 24.02.2022 №30 визнано таким, що втратило чинність з 28.03.2022 та в цей же день на сайті суду було розміщено оголошення, що з 28.03.2022 розгляд справ Господарським судом Дніпропетровської області в судових засіданнях здійснюватиметься в таких випадках:

- за наявності заяв усіх учасників процесу про можливість забезпечення участі представників у судовому засіданні;

- письмової згоди від усіх учасників судового провадження про розгляд справи без їх участі;

- за наявності заяв від усіх учасників процесу про розгляд справ в режимі відеоконференцзв`язку за допомогою будь яких технічних засобів, зокрема, власних.

Відповідно до пункту 10 частини 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України основними засадами господарського судочинства є розумність строків розгляду справи.

Слід відзначити, що згідно з оперативною інформацією Голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації станом на 20.04.2022 ситуація в області є контрольованою збройними силами України, крім того, Господарським судом Дніпропетровської області не приймалось рішення щодо тимчасового зупинення здійснення правосуддя при загрозі життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів суду.

Враховуючи вказане, а також проаналізувавши воєнну ситуацію та стан безпеки у Дніпропетровській області в період з 24.02.2022 до 20.04.2022, з метою забезпечення розумного балансу між нормами статті 3 Конституції України, згідно з якою людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а також положеннями статті 2 Господарського процесуального кодексу України, які визначають завдання господарського судочинства, з урахуванням норм Закону України "Про правовий режим воєнного стану", суд вважає за доцільне продовжити розгляд даної справи та призначити судове засідання, створивши учасникам справи умови належного балансу безпеки та можливості ефективної реалізації їх процесуальних прав, шляхом визнання явки у судове засідання необов`язковою та роз`яснення можливості подання додаткових пояснень, заяв чи клопотань будь-якими засобами зв`язку, зокрема, електронними.

Керуючись статтями 177, 179, 181, 182, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 18.05.2022 о 15:00 год.

Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

3. Учасникам справи заяви, клопотання, заперечення, пояснення щодо суті спору та в межах питань підготовчого/судового засідання подавати суду у письмовому вигляді з доказами надсилання на адресу іншим учасникам справи, з використанням дистанційних каналів зв`язку, з дотриманням визначених законом чи судом процесуальних строків та відповідно до вимог, серед іншого, статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

4. Звернути увагу учасників справи, що у разі подання документів електронною поштою на електронну адресу суду, такі документи повинні відповідати вимогам статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

5. Роз`яснити учасникам справи про можливість суду прийняти рішення за наслідком підготовчого судового засідання за відсутності їх представників за умов повного використання ними процесуальних прав, обов`язків та за наявності від них відповідних заяв.

6. Звернути увагу учасників судового процесу на необхідність надання cуду в письмовому порядку інформації про засоби зв`язку (електронна адреса, номер телефону, інші можливі засоби) для їх повідомлення щодо розгляду справи.

7. Нагадати учасникам судового процесу, що для отримання процесуальних документів в електронному вигляді необхідно:

- зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку в системі "Електронний суд"), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua;

- подати до суду заяву про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі (процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної заяви до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua).

8. Повідомити учасників справи, що належним повідомленням сторін про час і місце судового засідання, є направлення вказаної ухвали засобами поштового або електронного зв`язку (електронною поштою) або за допомогою системи обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу "Електронний суд".

9. Обмежити на період дії карантину та воєнного стану доступ до приміщення суду осіб, які не є представниками учасників справи (вільних слухачів).

10. Явка у судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу є необов`язковою.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 20.04.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Суддя Т.В. Загинайко