номер провадження справи 33/110/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2021 Справа № 908/3038/21

м. Запоріжжя

Суддя Господарського суду Запорізької області Мірошниченко М.В.

при секретарі судового засідання Хилько Ю.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у спрощеному позовному провадженні матеріали справи № 908/3038/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Авісметіз-Запоріжжя (бул.Т.Шевченка, буд. 6, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 35449872)

до відповідача: Комунального підприємства Запоріжремсервіс Запорізької міської ради (вул. Добролюбова, буд. 23-а, м. Запоріжжя, 69006, ідентифікаційний код 22144952)

про стягнення 57029,05 грн.

За участю представників сторін:

від позивача: Ференець О.Є (ордер серії АР №1072308 від 30.11.2021);

від відповідача: Близнюк Р.Є. (довіреність №10 від 01.11.2021);

СУТЬ СПОРУ:

До Господарського суду Запорізької області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Авісметіз-Запоріжжя» з позовом про стягнення з відповідача: Комунального підприємства «Запоріжремсервіс» основного боргу в розмірі 49797,49 грн., пені в сумі 3441,49 грн., 3% річних в розмірі 2377,22 грн. та інфляційних втрат в сумі 2019,13 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що 20.03.2020 сторонами укладено договір про надання послуг з поточного ремонту №463-ПР/2020, на виконання якого позивач виконав на замовлення відповідача послуги з поточного ремонту під`їздів № 1-4 житлового будинку АДРЕСА_1 часткову заміну проводки та арматури на суму 49797,49 грн. Відповідач не оплатив послуги у встановлений строк, внаслідок чого за розрахунком позивача утворилась заборгованість у розмірі 49797,49 грн. За прострочення оплати послуг позивач на підставі п. 9.4 договору нарахував на суму боргу пеню за період з 01.03.2021 по 01.09.2021 в сумі 3441,49 грн., а також на підставі ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України нарахував 3% річних за період з 01.03.2021 по 01.09.2021 в сумі 757,19 грн. та інфляційні втрати за період з березня по липень 2021 року в сумі 2019,13 грн., які просить стягнути з відповідача разом із сумою основного боргу.

Позов заявлено на підставі норм ст. ст. 525, 526, 549, 610, 611, 625, 627, 837, 854, 903 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України.

Згідно з витягом із протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.10.2021 позовну заяву передано на розгляд судді Мірошниченку М.В.В.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.10.2021 залишено позовну заяву без руху, запропоновано позивачу усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, а саме: уточнити ціну позову або заявлений розмір 3% річних; надати докази направлення відповідачу листом з описом вкладення доказів на виконання даної ухвали суду.

Позивач отримав копію даної ухвали 27.10.2021, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

29.10.2021 позивач на виконання вимог суду надав уточнену позовну заяву та докази направлення відповідачу листом з описом вкладення копії уточненої позовної заяви з додатками.

Відповідно до змісту уточненої позовної заяви позивач збільшив нарахування пені та інфляційних втрат, зменшив нарахування 3% річних. Просить стягнути з відповідача основний боргу у сумі 49797,49 грн., пеню в сумі 3705,02 грн., 3% річних у сумі 990,49 грн. та 2536,05 грн. інфляційних втрат, усього 57029,05 грн.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.11.2021 прийнято уточнену позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, присвоєно справі номер провадження 33/110/21, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, судове засідання призначено на 30.11.2021 о 12 год. 00 хв.

Відповідач отримав копію даної ухвали суду 04.11.2021, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

В судовому засіданні 30.11.2021 був присутній представник позивача, здійснювалося фіксування судового процесу технічними засобами програмно-апаратним комплексом «Акорд».

Представник позивача звернувся до суду з усним клопотанням про відкладення розгляду справи для мирного врегулювання спору сторонами.

Ухвалою суду від 30.11.2021 відкладено розгляд справи до 22.12.2021 о 10 год. 00 хв.

21.12.2021 від відповідача надійшло клопотання про визнання позовних вимог у повному обсязі, в якому відповідач просить суд вирішити питання про повернення позивачу з Державного бюджету 50% сплаченого судового збору, стягнення з відповідача 50% судового збору, сплаченого при поданні позову.

В судовому засіданні 22.12.2021 були присутні представники позивача та відповідача, здійснювалося фіксування судового процесу технічними засобами програмно-апаратним комплексом «Акорд».

Представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача визнав позовні вимоги, підтримав клопотання про повернення позивачу з Державного бюджету 50% сплаченого судового збору, стягнення з відповідача 50% судового збору, сплаченого при поданні позову.

В судовому засіданні 22.12.2021 судом прийнято рішення, проголошено його вступну та резолютивну частини.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд

УСТАНОВИВ:

20.03.2020 Комунальним підприємством Запоріжремсервіс Запорізької міської ради (замовник, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю Авісметіз-Запоріжжя (підрядник, позивач) укладено договір №463-ПР/2020 про надання послуг поточного ремонту.

Відповідно до п. 1.1 договору замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик надати в порядку і на умовах цього договору власними та залученими силами і засобами (в тому числі, але не виключно, з використанням наданих замовником матеріалів) послуги код ДК 2015:0-6 поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту під`їзду №1-4 житлового будинку АДРЕСА_1 (часткова заміна проводки та арматури) в обумовлений цим договором термін та з належною якістю в межах узгодженої договірної ціни з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці та здати об`єкт в експлуатацію.

Згідно з п. 2.1 договору ціна послуг за цим договором складає 49797,49 грн., у тому числі ПДВ 8299,58 грн. Ціна послуг визначається розрахунком договірної ціни за обсягами (етапами, видами) робіт, який є невід`ємною частиною договору.

Сторони погодили договірну ціну робіт станом на 18.03.2020 в сумі 49797,49 грн.

За умовами п. 4.1 договору оплата наданих послуг здійснюється на підставі підписаних замовником довідок та актів про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, КБ-2в протягом 60 календарних днів після підписання вищезгаданих форм КБ-3, КБ-2в.

Згідно з п. 5.3.2 договору замовник зобов`язаний оплатити вартість виконаних робіт у визначені цим договором терміни.

Відповідно до п. 4.5 договору оплата замовником виконаних підрядником послуг проводиться в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника.

Пунктом 13.1 договору передбачено, що цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020, а в частині виконання фінансових зобов`язань до повного їх виконання. Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов`язань (в тому числі гарантійних) за цим договором.

На виконання договору позивач виконав на користь відповідача обумовлені договором роботи з поточного ремонту під`їзду №1-4 житлового будинку АДРЕСА_1 (часткова заміна проводки та арматури) на суму 49797,49 грн., що підтверджується підписаними сторонами актом приймання виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 30.12.2020 (за грудень 2020 року) на суму 49797,49 грн.

Відповідач не оплатив послуги у встановлений строк.

На підставі вказаних обставин Товариство з обмеженою відповідальністю Авісметіз-Запоріжжя звернулося до Господарського суду Запорізької області з позовом (з урахуванням уточнень позовних вимог) про стягнення з Комунального підприємства Запоріжремсервіс основного боргу в розмірі 49797,49 грн., пені в сумі 3705,02 грн., 3% річних в розмірі 990,49 грн. та інфляційних втрат в сумі 2536,05 грн.

Спірні правовідносини є господарськими та врегульовані договором про надання послуг поточного ремонту №463-ПР/2020 від 20.03.2020, який за змістом закріплених у ньому прав та обов`язків сторін є договором будівельного підряду.

Статтею 875 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

За умовами п. 4.1 договору оплата наданих послуг здійснюється на підставі підписаних замовником довідок та актів про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, КБ-2в протягом 60 календарних днів після підписання вищезгаданих форм КБ-3, КБ-2в.

Акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року на суму 49797,49 грн. сторони підписали 30.12.2020.

Отже, останнім строком оплати робіт є 01.03.2021 (враховуючи положення ч. 5 ст. 254 Цивільного кодексу України, оскільки останній 60-й день строку припав на вихідний день 28.02.2021).

Відповідач не оплатив виконані роботи у встановлений строк, внаслідок чого з 02.03.2021 утворилась заборгованість у розмірі 49797,49 грн.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідач не надав доказів оплати робіт на суму 49797,49 грн., суму заборгованості визнав.

Враховуючи викладене, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума заборгованості за виконані роботи в розмірі 49797,49 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У ч. ч. 4, 6 ст. 231 Господарського кодексу України визначено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ст. ст. 1, 3 Закону України від 22.11.1996 № 543/96-ВР «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до приписів ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Пунктом 9.4 договору передбачено, що у випадку порушення замовником термінів оплати виконаних робіт згідно з п. 4.1, він сплачує підряднику пеню в розмірі 0,05% від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення зобов`язань.

Строку нарахування пені договором не встановлено, тому підлягають застосуванню приписи ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України щодо припинення нарахування пені через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

За прострочення оплати послуг на суму 49797,49 грн. позивач на підставі п. 9.4 договору нарахував на суму боргу пеню за період з 01.03.2021 по 01.09.2021 в сумі 3705,02 грн., яку просить стягнути з відповідача.

Пеня розрахована в межах шестимісячного строку нарахування пені.

Втім, при розрахунку пені позивач невірно визначив період прострочення з 01.03.2020, яке є останнім днем строку виконання зобов`язання, що впливає на кількість днів прострочення виконання зобов`язання. У зв`язку з цим суд здійснив перерахунок пені.

За розрахунком суду від суми боргу 49797,49 грн. пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за період з 02.03.2021 по 01.09.2021 складає 3693,49 грн.

У стягнені пені в сумі 11,53 грн. суд відмовляє.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За прострочення оплати послуг позивач на підставі ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України відповідно до уточненої позовної заяви нарахував 3% річних за період з 01.03.2020 по 27.10.2021 в сумі 990,49 грн. та інфляційні втрати за період з березня по вересень 2021 року в сумі 2536,05 грн., які просить стягнути з відповідача.

При розрахунку 3% річних позивач невірно визначив період прострочення з 01.03.2020, яке є останнім днем строку виконання зобов`язання, що впливає на кількість днів прострочення виконання зобов`язання. У зв`язку з цим суд здійснив перерахунок 3% річних.

За розрахунком суду з відповідача на користь позивача від суми боргу 49797,49 грн. за період з 02.03.2021 по 27.10.2021 (240 днів) підлягають стягненню 3% річних у сумі 982,31 грн. У стягненні 3% річних у сумі 8,18 грн. суд відмовляє.

Суд визнав обґрунтованими вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача інфляційних втрат у розмірі 2536,05 грн.

Враховуючи викладене, позові вимоги задоволено судом частково.

До початку розгляду справи по суті відповідач подав заяву про визнання позовних вимог.

Згідно з ч. 1 ст. 130 ГПК України у разі визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Аналогічна норма міститься в ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судовий збір».

Судовий збір за розгляд позовних вимог у даній справі складає 2270,00 грн.

Отже, позивачу підлягає поверненню з державного бюджету 50% сплаченого судового збору в розмірі 1135,00 грн. після набрання судовим рішенням законної сили в разі звернення позивача до суду з відповідним клопотанням.

Решта судового збору в розмірі 1135,00 грн. відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України підлягає розподілу між сторонами пропорційно задоволених вимог: на відповідача покладаються витрати зі сплати судового збору в сумі 1134,61 грн., на позивача в сумі 0,39 грн.

В позовній заяві зазначено орієнтовний розмір витрат на професійну правничу допомогу в сумі 3000,00 грн., які позивач просить стягнути з відповідача в позовній заяві.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 ГПК України за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правової допомоги.

Згідно з ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

На підтвердження витрат на правову допомогу позивач надав суду договір про надання професійної правничої допомоги №11/08 від 25.08.2021 з актом №1 від 06.09.2021 надання-прийому професійних правничих послуг по етапу 1 договору №11/08 від 25.08.2021, які підписано між позивачем та адвокатським об`єднанням «Фінанси та Право» в особі керуючого партнера Ференця О.Є. Повноваження ОСОБА_1 як адвоката підтверджуються свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю №300 від 30.07.2003. Відповідно до вказаного акту надання-прийому професійних правничих послуг позивачу надано послуги зі з`ясування обставин справи та вивчення документів 1 година вартістю 1000,00 грн., а також з підготовки позовних матеріалів 2 години вартістю 2000,00 грн., всього на суму 3000,00 грн.

На оплату правової допомоги позивачу виставлено рахунок №01/09 від 06.09.2021 на суму 3000,00 грн. Платіжним дорученням №350 від 12.10.2021 позивачем оплачено на користь адвокатського об`єднання «Фінанси та Право» за договором про надання правничої допомоги суму 3000,00 грн.

Таким чином, витрати позивача на оплату правових послуг підтверджені належним чином.

Відповідач не надав заперечень проти стягнення витрат на правову допомогу в заявленому розмірі.

Пропорційно задоволених вимог на відповідача покладаються витрати на правову допомогу в сумі 2998,96 грн., на позивача в сумі 1,04 грн

Керуючись ст.ст. 129, 191, 232, 233, 236, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Комунального підприємства Запоріжремсервіс Запорізької міської ради (вул. Добролюбова, буд. 23-а, м. Запоріжжя, 69006, ідентифікаційний код 22144952) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Авісметіз-Запоріжжя (бул.Т.Шевченка, буд. 6, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 35449872) основний борг у сумі 49797,49 грн. (сорок дев`ять тисяч сімсот дев`яносто сім грн. 49 коп.), пеню в сумі 3693,49 грн. (три тисячі шістсот дев`яносто три грн. 49 коп.), 3% річних у сумі 982,31 грн. (дев`ятсот вісімдесят дві грн. 31 коп.), інфляційні втрати в сумі 2536,05 грн. (дві тисячі п`ятсот тридцять шість грн. 05 коп.), витрати на оплату судового збору в сумі 1134,61 грн. (одна тисяча сто тридцять чотири грн. 61 коп.) та витрати на правову допомогу в сумі 2998,96 грн. (дві тисячі дев`ятсот дев`яносто вісім грн. 96 коп.).

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Відмовити у стягненні пені в сумі 11,53 грн. та 3% річних у сумі 8,18 грн.

Витрати на оплату судового збору в сумі 0,39 грн. та витрати на правову допомогу в сумі 1,04 грн. покласти на позивача.

Повернути позивачу з Державного бюджету судовий збір в розмірі 1135,00 грн. після набрання судовим рішенням законної сили в разі звернення позивача до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Запорізької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення. Повне судове рішення складено 28.12.2021.

Суддя М.В. Мірошниченко