ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА
"07" жовтня 2021 р. Cправа №902/599/21
Суддя Господарського суду Вінницької області Нешик О.С., при секретарі судового засідання Шаравській Н.Л., розглянувши у відкритому судовому засідання матеріали справи

за позовом Військової частини НОМЕР_1 , м.Бердичів Житомирської області

до Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект", м.Вінниця

про стягнення 106676,16 грн неустойки згідно договору підряду

учасники процесу:
представники позивача: Маньківський В.Л., діє на підставі довіреності; Купріянюк А.В. - діє на підставі довіреності;
представник відповідача: не з`явився.
ВСТАНОВИВ :
08.06.2021 до Господарського суду Вінницької області надійшла позовна заява Військової частини НОМЕР_1 про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" неустойки в розмірі 106 676,15 грн, а саме: 77 174,03 грн - пені та 29 502,12 грн - штрафу, що нарахована позивачем з посиланням на неналежне виконання відповідачем зобов`язань за договором №50 від 19.06.2019 про закупівлю робіт: "Реконструкція загальновійськової смуги перешкод спеціального призначення на території військового містечка №3 міста Бердичів, Житомирської області" в частині дотримання визначених термінів (строків) виконання робіт та передачі Об`єкта Замовнику.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.06.2021 для розгляду вказаної справи визначено головуючого суддю Нешик О.С.

Ухвалою суду від 14.06.2021 вказана заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк та спосіб усунення недоліків позовної заяви.

23.06.2021 до суду надійшла заява Військової частини НОМЕР_1 від 18.06.2021 з документами про усунення недоліків позовної заяви.

У зв`язку з перебуванням судді Нешик О.С., в період з 22.06.2021 по 09.07.2021 у відпустці, на підставі розпорядження заступника керівника апарату Господарського суду Вінницької області від 23.06.2021, здійснено повторний автоматизований розподіл справи №902/599/21, за результатами якого вказану справу розподілено судді МасліюІ.В.

Ухвалою суду від 25.06.2021 відкрито провадження у справі №902/599/21, вирішено її розгляд здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами (без проведення судового засідання).

12.07.2021 суддя Маслій І.В. подав заяву про здійснення повторного автоматизованого розподілу справи №902/599/21.

На підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду Вінницької області від 12.07.2021 здійснено повторний автоматизований розподіл справи №902/599/21, за результатами якого вказану справу розподілено судді Нешик О.С.

Відповідно до ухвали суду від 19.07.2021 справу №902/599/21 прийнято до провадження. Постановлено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження, розгляд справи розпочати спочатку, призначено судове засідання у справі на 10.08.2021.

02.08.2021 до суду надійшла відповідь на відзив разом з доданими документами.

За наслідками судового засідання, яке відбулося 10.08.2021, судом постановлено ухвалу (із занесенням її до протоколу судового засідання) про перехід до розгляду справи №902/599/21 за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого судового засідання на 07.10.2021.

Суд постановлено повідомити відповідача про зміст протокольної ухвали суду від 10.08.2021 шляхом оформлення відповідної телефонограми.

27.09.2021 до суду надійшли додаткові пояснення позивача разом з доданими документами.

Під час судового засідання представники позивача звернулись до суду клопотанням про оголошення перерви в підготовчому судовому засіданні, просили надати час для подання додаткових доказів по справі.

В зв`язку з необхідністю у витребуванні додаткових доказів, за наслідками слухання справи, 07.10.2021, судом постановлено ухвалу (із занесенням її до протоколу судового засідання) про оголошення перерви під час його проведення до 19.10.2021; зобов`язано сторін подати додаткові докази по справі.

Згідно з ст.120 ГПК України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Враховуючи вищевикладене слід повідомити сторін про місце та час наступного судового засідання у справі №902/599/21.

Керуючись ст.ст. 18, 46, 120, 121, 177, 183, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:
1. Оголосити перерву в судовому засіданні у справі №902/599/21 до 19 жовтня 2021 року до 14 год. 30 хв.

2. Повідомити сторонам, що судове засідання у справі № 902/599/21, призначене на 19 жовтня 2021 року на 14 год. 30 хв., відбудеться в приміщенні Господарського суду Вінницької області за адресою: вул.Пирогова, 29, м.Вінниця, 21018, 3-й поверх, зала судових засідань №2.

3. Зобов`язати сторони до наступного судового засідання надати Господарському суду Вінницької області:
- висновок Товариства з обмеженою відповідальністю "Сервісний центр Нерухомості" щодо здійснення коригування раніше затвердженої кошторисної документації та видачі нового Завдання на коригування за Договором №50 про закупівлю робіт від 19.06.2019;
- письмові пояснення та докази стосовно того, в який спосіб та коли відповідач звертався до позивача з вимогою про підписання Акту приймання виконання спірних будівельних робіт та які результати розгляду таких звернень позивачем.
4. Ухвала суду від 07.10.2021 у справі № 902/599/21 набрала законної негайно після її оголошення.

5. Ухвалу надіслати на наступні електронні адреси:

позивача ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), відповідача ().

6. За приписами ч.1 ст.255 ГПК України ухвала про оголошення перерви в судовому засіданні оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя Нешик О.С.

віддрук. прим.:

1 - до справи