УХВАЛА

12 жовтня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/2842/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Вронська Г.О. - головуюча, Кондратова І.Д., Кібенко О.Р.

за участю секретаря судового засідання Калітінського М.Ю.,

представників учасників справи:

від позивача: Роєнко Є.В.

від відповідача: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

на постанову Північного апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів: Сулім В.В., Майданевич А.Г., Поляк О.І.

від 02.02.2021

за позовом Акціонерного товариства "Укртрансгаз"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон-Захід 1948"

про зобов`язання вчинити дії та стягнення 643 039,73 грн,

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" (далі - Позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВЕМОН-ЗАХІД 1948" (далі - Відповідач) про зобов`язання Відповідача виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Бердичів - Красилів (будівельні роботи) (код ЄЗС ДК 021:2015-45000000-7)" відповідно до договору підряду № від 13.07.2016 року (далі - Договір) та додаткових угод до нього на загальну суму 2 537 289,72 грн, а також стягнення 462 904,79 грн пені та 180 134,94 гр. штрафу (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог)

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням Відповідачем своїх зобов`язань за Договором та додатковими угодами до нього, у зв`язку з чим частину робіт, передбачених умовами Договору виконано не було.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 року в позові відмовлено повністю.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2021 року визнано нечинним рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 року в частині відмови в позові про зобов`язання виконати комплекс робіт по об`єкту "ВОЛЗ Бердичів-Красилів (Будівельні роботи) (код ЄЗС ДК 021:2015-45000000-7)" відповідно до договору підряду № від 13.07.2016 року та додаткових угод до нього на загальну суму 2 537 289,72 грн та закрито провадження у справі в зазначеній частині. Рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 року в частині відмови в задоволенні позовних вимог про стягнення з відповідача штрафних санкцій у сумі 574 898,83 грн скасовано, з ухваленням нового рішення в цій частині - про задоволення позову. Стягнуто з Відповідача на користь Позивача 417 705,83 грн - пені та 157 193,00 грн - 7 % штрафу. В решті рішення Господарського суду міста Києва від 19.07.2018 року в частині відмови у стягненні 45 198,96 грн пені та 22 941,94 грн 7% штрафу - залишено без змін.

Вищевказана постанова апеляційного суду мотивована тим, що доказів того, що відмова Позивача від частини позовних вимог (про зобов`язання Відповідача вчинити спрямовані на виконання умов договору дії) у даній справі суперечить інтересам Позивача, законодавству або порушує права і охоронювані законом інтереси інших осіб, як і держави, - матеріали справи не містять. Акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" є власником Акціонерного товариства "Укртрансгаз", що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Єдиним засновником Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" є Кабінет Міністрів України. Наведене свідчить про приналежність Позивача до державного сектора економіки. Відповідачем не було виконано робіт, передбачених умовами Договору, що є підставою для застосування відповідальності, узгодженою сторонами в п. 10.3. Договору. А тому суд прийшов до висновку про стягнення з Відповідача на користь Позивача 417 705,83 грн пені та 157 193,00 грн 7% штрафу за прострочення виконання робіт. Підстав для зменшення штрафних санкцій, суд апеляційної інстанції не встановив.

Позивач звернувся з касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2021, в якій просив змінити її, а саме виключити з мотивувальної частини постанови на сторінці 6-7, 15-16, наступні висновки: «Акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" є власником Акціонерного товариства "Укртрансгаз", що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). Єдиним засновником Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" є Кабінет Міністрів України. Наведене свідчить про приналежність позивача до державного сектора економіки.»;

«Як вбачається з матеріалів справи власником АТ "Укртрансгаз" є Акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", що також підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch). Єдиним засновником Акціонерного товариства "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" є Кабінет Міністрів України. Наведене свідчить про приналежність позивача до державного сектора економіки.»

Підставою касаційного оскарження судового рішення Скаржник визначив пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України. Скаржник зазначає про неправильне застосування судом апеляційної інстанції статей 22, 231 ГК України без урахування висновку Верховного Суду у подібних правовідносинах, викладеного у постанові від 11.06.2019 у справі №910/5710/17.

Ухвалою Верховного Суду від 22.07.2021 відкрито касаційне провадження у справі №910/2842/18 за касаційною скаргою Акціонерного товариства "Укртрансгаз" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2021 та призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні на 21 вересня 2021 року.

Судом встановлено, що ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.10.2021 у справі №910/3693/18 за позовом Публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Свемон -Захід 1948" про стягнення 2 034 766,48 грн, передано справу №910/3693/18 на розгляд Великої Палати Верховного Суду, з підстав виключної правової проблеми визначення приналежності до суб`єктів господарювання державного сектора економіки товариств створених іншим товариством, єдиним засновником якого є держава, зокрема і АТ "Укртрансгаз".

Верховний Суд в ухвалі від 06.10.2021 про передачу справи №910/3693/18 на розгляд Великої палати Верховного Суду також зазначає, що на теперішній час відсутні чіткі законодавчі положення, і так само не сформовано правового висновку Верховного Суду щодо визначення правового статусу товариств та їх приналежність до суб`єктів господарювання державного сектора економіки, у випадку, якщо понад 50% їх акцій перебувають у власності іншого підприємства, засновником якого є держава та вони використовують у діяльності державне майно.

Відповідно до пункту 7 частини 1 та частини 3 статті 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) у касаційному поряду палатою, об`єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене, Суд дійшов висновку про те, що висновок щодо застосування норми права у подібних правовідносинах Великої Палати Верховного Суду у справі №910/3693/18 матиме значення для надання правової оцінки можливості визначення приналежності АТ "Укртрансгаз" до суб`єктів господарювання державного сектора економіки створеного Акціонерним товариством "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", єдиним засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, зокрема і у даній справі №910/2842/18 та вважає за необхідне зупинити провадження у цій справі на підставі пункту 7 частини першої статті 228 Господарського процесуального кодексу України до прийняття відповідного рішення Великою Палатою Верховного Суду у справі №910/3693/18 та оприлюднення в установленому законом порядку повного тексту судового рішення, ухваленого за результатами такого розгляду, або до повернення Великою Палатою Верховного Суду справи №910/3693/18 колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для розгляду.

Керуючись статтями 228, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити касаційне провадження у справі №910/2842/18 до закінчення перегляду в касаційному порядку Великою Палатою Верховного Суду справи №910/3693/18 та оприлюднення в установленому законом порядку повного тексту судового рішення, ухваленого за результатами такого розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Головуюча Г. Вронська

Судді О. Кібенко

І. Кондратова