РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

20.09.2021Справа № 910/11068/21

Суддя Господарського суду міста Києва Демидов В.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) сторін, справу за позовом Національного антикорупційного бюро України (03035, місто Київ, вулиця Василя Сурикова, будинок 3) до Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» (01032, місто Київ, вулиця Назарівська, будинок 3) про стягнення 384 836,76 грн,

без повідомлення (виклику) сторін,

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Національне антикорупційне бюро України (далі - позивач, НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО) звернулась до Господарського суду міста Києва (далі - суд) з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» (далі - відповідач, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД») про стягнення 384 836,76 грн, з яких: 181 172,27 грн пені за порушення строків виконання робіт, 51 840,00 грн пені за порушення строків і несвоєчасне повернення суми попередньої оплати та 73 434,60 грн штрафу, а також 5 772,55 грн судового збору.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушив терміни виконання робіт та повернення попередньої оплати, обумовлені умовами Договору № 209 про закупівлю робіт за державні кошти від 06.05.2020, у зв`язку з чим відповідачу було нараховано пеню та штраф, які позивач і просить стягнути з відповідача.

09.07.2021 автоматизованою системою документообігу суду здійснено автоматичний розподіл судової справи між суддями, справі присвоєно єдиний унікальний номер 910/11068/21 та справу передано на розгляд судді Демидову В.О.

Ухвалою суду від 14.07.2021 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі та ухвалено проводити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Вказаною ухвалою суду було встановлено відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву - не пізніше п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження, а також для подання всіх доказів, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити направлення позивачу копії відзиву на позов та доданих до нього документів; визначено відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив, а позивачу встановлено строк для подання відповіді на відзив - протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позовну заяву.

Також, відповідача було попереджено, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини другої ст. 178 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Частиною п`ятою ст. 176 ГПК України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог статті 120 цього Кодексу.

Відповідно до частини одинадцятої ст. 242 ГПК України, у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Нормами частини четвертої статті 89 Цивільного кодексу України передбачено, що відомості про місцезнаходження юридичної особи вносяться до Єдиного державного реєстру.

За приписами частини першої статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

Згідно із частиною першою статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного держаного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

Так, на виконання приписів ГПК України, з метою повідомлення відповідача про розгляд справи, ухвала від 14.07.2021 про відкриття провадження у справі була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення (№ 569) на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак, конверт з ухвалою суду від 14.07.2021, яка направлялась на адресу відповідача (01032, місто Київ, вулиця Назарівська, будинок 3) була повернута до суду відділенням поштового зв`язку з відміткою «не правильно зазначена (відсутня) адреса».

При цьому, відповідно даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, адресою місцезнаходження ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42659230) зазначена саме: 01032, місто Київ, вулиця Назарівська, будинок 3.

Суд зазначає, що повернення відділенням поштового зв`язку до суду поштових конверту з відміткою «не правильно зазначена (відсутня) адреса» свідчить, що рішення (ухвали) не вручені з причин, які не залежать від суду, який у установленому законодавством порядку вчинив необхідні дії для належного повідомлення відповідача про розгляд справи Господарським судом міста Києва.

Крім того, відповідно до частини другої ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Частинами першою та другою ст. 3 цього Закону визначено, що для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному вебпорталі судової влади України (частина перша ст. 4 цього Закону).

Відтак, відповідач мав право та не був позбавлений можливості ознайомитись з ухвалою про відкриття провадження у справі від 14.07.2021 в Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Однак, відзиву на позов відповідачем не подано, будь-яких доказів на підтвердження своїх заперечень проти заявлених позовних вимог не подав.

Відповідно до частини другої ст. 178 ГПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Аналогічні положення містяться у частині дев`ятій ст. 165 ГПК України.

Частиною першою ст. 252 ГПК України встановлено, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Згідно частини восьмої ст. 252 ГПК України, при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення. Судові дебати не проводяться.

Частинами першою та другою ст. 161 ГПК України закріплено, що при розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подачі доказів в обґрунтування своїх позицій у справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарським судом, в межах наданих йому повноважень, сторонам створені усі належні умови для надання доказів.

З огляду на вказані приписи ГПК України, оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву відповідно до частини першої ст. 251 ГПК України, суд приходить до висновку, що справа може бути розглянута за наявними у ній документами у відповідності до приписів частини дев`ятої ст. 165 та частини другої ст. 178 ГПК України.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ст. 248 ГПК України, суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, провадження у даній справі відкрито ухвалою суду від 14.07.2021, тож двомісячний строк для винесення рішення припадає на 13.09.2021, проте, враховуючи що суддя Демидов В.О. у період з 06.09.2021-17.09.2021 перебував у відпустці, рішення у даній справі винесено 20.09.2021.

Частиною четвертою ст. 240 ГПК України передбачено, що у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив такі фактичні обставини.

Як вбачається з матеріалів справи, між НАЦІОНАЛЬНИМ БЮРО (Замовник) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» (Виконавець) був укладений Договір № 209 про закупівлю робіт за державні кошти від 06.05.2020 (далі - Договір), відповідно до п. 1.1. якого Виконавець бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами на власний ризик виконати за завданням Замовника роботи по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус № 1, літера «А») за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14» (далі - Об`єкт) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус № 1, літера «А») за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14», код за ДК 021:2015 - 45453000-7 (Капітальний ремонт і реставрація), КЕКВ 3132, (далі по тексту - Роботи) та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені Роботи, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Роботи у строки та на умовах, що встановлені Договором. Роботи виконуються відповідно до проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус №1, літера «А») за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14», затвердженої наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 14.01.2020 № 4-А «Про затвердження проекту будівництва» (далі - Проект).

Згідно з п. 1.3. Договору, перелік, склад та обсяги Робіт визначені Проектом, договірною ціною на Роботи та зведені у додатку № 3 та додатках № 4-№ 20, що є невід`ємними частинами цього Договору. У разі невідповідності Проекту складу та обсягів Робіт у додатку № 3 та додатках № 4-№ 20, застосовуються умови, визначені Проектом.

Відповідно до п. 2.1. Договору, з урахуванням змін, внесених Додатковим договором № 2/461 від 27.11.2020, ціна Договору (загальна вартість Робіт за Договором) становить 13 802 213,98 грн, у тому числі ПДВ 2 300 369,00 грн та визначена додатком № 1, що розрахований відповідно до додатків № 3 та № 4-№ 20. Договірна ціна є твердою і може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін.

Додатком № 2 до Договору «Календарний графік виконання і фінансування робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус № 1, літера «А») за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14», в редакції Додаткового договору № 2/461 від 27.11.2020, передбачено, що:

- термін робіт на суму попередньої оплати у розмірі 4 320 000,00 грн складає: початок - наступний робочий день після підписання Сторонами Акта прийому-передачі приміщень Об`єкта від Замовника Виконавцю для виконання робіт з капітального ремонту та закінчення - протягом 180 (сто вісімдесяти) календарних днів з дати початку виконання Робіт;

- решта робіт відповідно Договору у розмірі 8 792 103,28 грн складає: початок - наступний робочий день після підписання Сторонами Акта прийому-передачі приміщень Об`єкта від Замовника Виконавцю для виконання робіт з капітального ремонту та закінчення - протягом 192 (сто дев`яносто два) календарних днів з дати початку виконання Робіт. Решта 5% у сумі 690 110,70 грн, що буде оплачено Виконавцю протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після підписання акта готовності об`єкта «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус № 1, літера «А») за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14» до експлуатації представниками Замовника, Технічного нагляду, Авторського нагляду, Виконавця та видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката. Всього 13 802 213,98 грн, у тому числі ПДВ 2 300 369,00 грн.

Умовами п. 2.2. Договору передбачено, що ціна Договору не підлягає збільшенню за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством у сфері здійснення публічних закупівель.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі - Постанова № 1070) Замовник після початку виконання Робіт на підставі рахунку Виконавця зобов`язується перерахувати Виконавцю попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості Робіт, визначеної п. 2.1 цього Договору, яка становить 4 320 000,00 грн, у тому числі ПДВ 720 000,00 грн протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання рахунку Виконавця (п. 3.1. Договору).

Умовам п. 3.3. Договору, з урахуванням змін, внесених Додатковим договором № 2/461 від 27.11.2020 та Додатковим договором № 3/467 від 30.11.2020, передбачено, що після отримання попередньої оплати Виконавець зобов`язаний у строк, що не перевищує 192 (сто дев`яносто два) календарних дні з дати початку виконання Робіт виконати та передати Замовнику Роботи на отриману суму попередньої оплати з дотриманням порядку та умов, визначених у п. 3.4 цього Договору. Передачею Замовнику Робіт, що включають отриману Виконавцем суму попередньої оплати на товари, роботи та послуги вважається підписання Замовником відповідних Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) (далі - Форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3) (далі - Форма № КБ-3) з дотриманням порядку та умов, визначених у п. 3.4 цього Договору.

Пунктом 3.4. Договору передбачено, зокрема, що Виконавець забезпечує погодження та підписання Форм КБ-2в та Форм КБ-3 згідно із цим пунктом до закінчення строку виконання Робіт, вказаного в п. 3.3 цього Договору.

Згідно з п. 3.5. Договору, у разі невикористання суми попередньої оплати та не надання Форм КБ-2в та КБ-3, що підтверджують використання попередньої оплати відповідно до умов Договору у строк, вказаний у п. 3.3 цього Договору, Виконавець зобов`язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після спливу вказаного строку, повернути Замовнику у встановленому законодавством порядку невикористану суму попередньої оплати.

Замовник проводить оплату вартості виконаних Робіт на підставі Форм КБ-2в та КБ-3 Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Форм КБ-2в та КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2020 році. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Робіт, Замовник проводить оплату виконаних Робіт протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника (п. 3.6. Договору).

Відповідно п. 3.7. Договору, оплата Робіт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

Пунктом 5.1. Договору, з урахуванням змін, внесених Додатковим договором № 2/461 від 27.11.2020, передбачено, що датою початку виконання Робіт є наступний робочий день після підписання Сторонами Акту прийому-передачі приміщень Об`єкту від Замовника Виконавцю для виконання Робіт. Строк виконання Робіт згідно з додатком № 2 та передання їх результату Замовнику становить 192 (сто дев`яносто два) календарних днів з дати початку виконання Робіт. Датою закінчення виконання Робіт вважається дата їх прийняття Замовником відповідно до п. 5.2 цього Договору та умов цього Договору. Датою закінчення робіт є їх дата прийняття Замовником.

Умовами п. 5.2. Договору передбачено, що прийняття Робіт здійснюється за місцезнаходженням Об`єкта шляхом підписання Замовником, Технічним наглядом та Виконавцем Форм КБ-2в та КБ-3, з урахуванням умов, визначених в п. 3.4. цього Договору.

Виконавець гарантує виконання Робіт згідно з додатком № 2 (п. 5.8. Договору).

Згідно з пп. 6.1.1, 6.1.4. та 6.1.5. Договору, Замовник зобов`язаний передати Виконавцю для виконання Робіт Об`єкт за актом, прийняти Роботи, виконанні на умовах та в строки, визначені цим Договором та своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані Роботи відповідно до умов цього Договору. Виконавець, в свою чергу, зобов`язаний забезпечити у строки та на умовах, встановлених цим Договором, виконання Робіт відповідно до Проєкту, включаючи виконання можливих додаткових робіт, які необхідні для повного і належного виконання Робіт, передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені Роботи та після прийняття Робіт Замовником відповідно до п. 5.2. цього Договору, повернути Замовнику Об`єкт за актом (пп. 6.3.1, 6.3.23. та 6.3.24. Договору).

Пунктом 8.1. Договору передбачено, що За порушення своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

За порушення строків виконання Робіт, виконання Робіт у неповному обсязі або несвоєчасного повернення коштів, сплачених за неякісні Роботи, порушення строку усунення недоліків виконаних Робіт в період гарантійного строку, усунення недоліків Виконавець зобов`язаний сплатити за вимогою Замовника пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, включаючи день виконання простроченого зобов`язання, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості (п. 8.5. Договору).

За порушення строків повернення суми попередньої оплати, що не використана Виконавцем, Виконавець зобов`язаний сплатити за вимогою Замовника пеню у розмірі 0,1 відсотка сплаченої суми попередньої оплати за кожний день прострочення, включаючи день виконання простроченого зобов`язання, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості (п. 8.6. Договору).

В п. 11.13. Договору перелічені Додатки № 1 - № 21 до Договору, що є його невід`ємною частиною. Додатки № 1-9, 11, 15-17, 21 до Договору викладені в редакції Додаткових договорів до Договору.

Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 28.12.2020, а в частині виконання Виконавцем своїх зобов`язань - до повного їх виконання. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України (п. 7.1. та п. 7.2. Договору).

03.06.2020 сторонами було підписано та затверджено Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основаних засобів Об`єкта нежитлова будівля (корпус № 1, літера «А», щ знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14. Акт приймання-передачі проектної документації був підписаний сторонами 04.06.2020.

Як зазначає позивач, та вбачається з матеріалів справи, сторонами без заперечень були підписані:

- 30.10.2020 Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року на суму 1 154 253,07 грн (Форма № КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 1 154 253,07 грн (Форма № КБ-3) та Підсумкову відомість ресурсів;

- 11.12.2020 Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на суму 3 732 988,34 грн (Форма № КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 4 887 241,41 грн (3 732 988,34 грн + 1 154 253,07 грн) (Форма № КБ-3) та Підсумкову відомість ресурсів;

- 24.12.2020 Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на суму 76 724,24 грн (Форма № КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 4 963 965,65 грн (4 887 241,41 грн + 76 724,24 грн) (Форма № КБ-3) та Підсумкову відомість ресурсів;

- 28.12.2020 Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року на суму 305 345,88 грн (Форма № КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 5 269 311,53 грн (4 963 965,65 грн + 305 345,88 грн) (Форма № КБ-3) та Підсумкову відомість ресурсів.

Додатковим договором № 4/565 від 28.12.2020 сторони встановили, що відповідно до п. 2.1. Договору, ціна Договору (загальна вартість Робіт за Договором) становить 5 269 311,53 грн, у тому числі ПДВ 878 218,58 грн та визначена додатком № 1, що розрахований відповідно до додатків №№ 3-11, 13-17 та 20, та відповідно до п. 7.1. Договору, Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 28.02.2021, а в частині виконання Виконавцем своїх зобов`язань - до повного їх виконання.

Згідно платіжних доручень № 1383 від 16.07.2020 на суму 4 320 000,00 грн, № 2384 від 02.11.2020 на суму 1 096 540,42 грн та № 3116 від 28.12.2020 на суму 4 816,61 грн, позивачем всього було сплачено 5 421 357,03 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач повернув позивачу попередню оплату у сумі 240 011,66 грн, що підтверджується Виписками за 15.12.2020 на суму 70 000,00 грн, за 18.12.2020 на суму 11,66 грн та за 23.12.2020 на суму 140 000,00 грн.

24.02.2021 сторонами було підписано Додатковий договір № 5/73, яким сторони погодили внести наступні зміни до Договору:

1. Відповідно до п. 2.1. Договору, ціна Договору (загальна вартість Робіт за Договором) становить 6 318 383,81 грн, у тому числі ПДВ 1 053 063,96 грн та визначена додатком № 1, що розрахований відповідно до додатків №№ 3-11, 13-17 та 20, у тому числі по роках:

- 2020 рік - 5 269 311,53 грн, у тому числі ПДВ 878 218,58 грн;

- 2021 рік - 1 049 072,28 грн, у тому числі ПДВ 174 845,38 грн.

2. Відповідно до п. 3.6. Договору, Замовник проводить оплату вартості виконаних Робіт на підставі Форм КБ-2в та КБ-3 Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Форм КБ-2в та КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у поточному році.

3. Відповідно до п. 5.1. Договору, датою початку виконання Робіт є наступний робочий день після підписання Сторонами Акта прийому-передачі приміщень Об`єкту від Замовника Виконавцю для виконання Робіт. Строк виконання Робіт з у 2020 році згідно з додатком № 2 та передання їх результату Замовнику становить 192 (сто дев`яносто два) календарних днів з дати початку виконання Робіт. Строк виконання Робіт з у 2021 році згідно з додатком № 2 та передання їх результату Замовнику становить 50 (п`ятдесят) календарних днів з наступного робочого дня після підписання Сторонами Додаткового договору № 5 до Договору. Датою закінчення виконання Робіт вважається дата їх прийняття Замовником відповідно до п. 5.2 цього Договору та умов цього Договору. Датою закінчення робіт є їх дата прийняття Замовником.

4. Відповідно пп. 6.3.3. п. 6.3. Договору, Забезпечити Об`єкт у період виконання робіт на час проведення капітального ремонту матеріально-технічними ресурсами (водопостачанням, електроенергією тощо), у тому числі, за період з 01.01.2021 по 15.05.2021 (включно) на час проведення капітального ремонту відшкодувати витрати Замовника на матеріально-технічні ресурси (водопостачанням, електроенергією тощо). Відшкодування витрат Замовника проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування Виконавцем грошових коштів на поточний рахунок Замовника не пізніше 15 числа місяця наступного за звітнім на підставі наданих йому останнім рахунків та підписаних Сторонами актів. Розмір відшкодування (акт, рахунок) формується на підставі отриманих від постачальників матеріально-технічних ресурсів (водопостачанням, електроенергією тощо) актів приймання-передавання товарної продукції (рахунків тощо).

5. Відповідно до п. 7.1. Договору, Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 15.05.2021, а в частині виконання Виконавцем своїх зобов`язань - до повного їх виконання.

Додатком № 2 до Договору «Календарний графік виконання і фінансування робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус № 1, літера «А») за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14», в редакції Додаткового договору № 5/73 від 24.02.2021, передбачено, зокрема, що термін виконання робіт відповідно до Договору, що виконується у 2021 році у сумі 996 618,67 грн складає: початок - наступний робочий день після підписання Сторонами Додаткового договору № 5 до Договору та закінчення - протягом 50 (п`ятдесят) календарних днів з дату початку виконання робіт відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору. Решта 5% у сумі 52 453,61 грн, що буде оплачено Виконавцю протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката на Об`єкт. Всього 1 049 072,28 грн, у тому числі ПДВ 174 845,38 грн. Разом 6 318 383,81 грн, у тому числі ПДВ 1 053 063,96 грн.

Як зазначає позивач, та вбачається з матеріалів справи, сторонами 14.05.2021 без заперечень був підписаний Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року на суму 6,52 грн (Форма № КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 5 269 318,05 грн (5 269 311,53 грн + 6,52 грн) (Форма № КБ-3) та Підсумкову відомість ресурсів.

17.05.2021 сторонами було підписано Додатковий договір № 6/206, яким сторони погодили внести наступні зміни до Договору та викласти п. 2.1. Договору в наступній редакції, ціна Договору (загальна вартість Робіт за Договором) становить 5 269 318,05 грн, у тому числі ПДВ 878 219,67 грн та визначена додатком № 1, що розрахований відповідно до додатків №№ 3-11, 13-17, 20, 5.1, 8.1 та 16.1 у тому числі по роках:

- 2020 рік - 5 269 311,53 грн, у тому числі ПДВ 878 218,58 грн;

- 2021 рік - 6,52 грн, у тому числі ПДВ 1,09 грн.

Додатком № 2 до Договору «Календарний графік виконання і фінансування робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус № 1, літера «А») за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14», в редакції Додаткового договору № 6/206 від 17.05.2021, передбачено, що:

- термін виконання робіт за 2020 рік на суму попередньої оплати у розмірі 4 320 000,00 грн складає: початок - наступний робочий день після підписання Сторонами Акта прийому-передачі приміщень Об`єкта від Замовника Виконавцю для виконання робіт з капітального ремонту та закінчення - протягом 192 (сто дев`яносто два) календарних днів з дати початку виконання Робіт;

- решта робіт відповідно Договору за 2020 рік у розмірі 1 101 357,03 грн складає: початок - наступний робочий день після підписання Сторонами Акта прийому-передачі приміщень Об`єкта від Замовника Виконавцю для виконання робіт з капітального ремонту та закінчення - протягом 192 (сто дев`яносто два) календарних днів з дати початку виконання Робіт. Решта 5% у сумі 57 966,16 грн, що буде оплачено Виконавцю протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів після видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката на Об`єкт. Всього 5 269 311,53 грн, у тому числі ПДВ 878 218,58 грн. Сума попередньої оплати, що повернута виконавцем відповідно до п. 3.4. Договору, у тому числі ПДВ - 210 011,66 грн.

Термін виконання робіт відповідно до Договору, що виконується у 2021 році у сумі 6,52 грн році складає: початок - наступний робочий день після підписання Сторонами Додаткового договору № 5 до Договору та закінчення - протягом 50 (п`ятдесят) календарних днів з дату початку виконання робіт відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору. Всього 6,52 грн, у тому числі ПДВ 1,09 грн. Разом 5 269 318,05 грн, у тому числі ПДВ 878 219,67 грн.

Відповідно до п. 2 Додаткового договору № 6/206 від 17.05.2021, у зв`язку з фактичним виконанням у 2021 році робіт на суму 6,52 грн та неможливістю подальшого виконання зобов`язань за Договором, Сторони дійшли згоди та вирішили повернути Об`єкт від Виконавця Замовнику за актом і розірвати Договір з моменту підписання цього Додаткового Договору.

Пунктом 2.2. Додаткового договору № 6/206 від 17.05.2021 передбачено, що з моменту розірвання Договору всі зобов`язання Сторін за Договором припиняються, за винятком тих, що стосуються, зокрема: відшкодування Виконавцем витрат Замовника на матеріально-технічні ресурси (згідно п. 6.3.3. Договору в редакції Додаткового договору № 5/73 від 24.02.2021) (пп. 2.2.2.) та сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків; забезпечення виконання зобов`язань чи виконання зобов`язань, що не виконані Стороною, але можуть бути виконані та прийняті Сторонами після підписання цього Додаткового договору (у т.ч. оплата Робіт), що прийняті Замовником, але не оплачені на момент підписання цього Додаткового договору.

Умовами п. 2.3. Додаткового договору № 6/206 від 17.05.2021 передбачено, що Виконавець підтверджує своє зобов`язання сплатити за вимогою Замовника нараховані згідно з умовами Договору та законодавства штрафні санкції, а також відшкодувати збитки, зумовлені невиконанням чи неналежним виконанням Договору, і виконати інші майнові та/або грошові зобов`язання, зумовлені Договором.

Згідно платіжного доручення № 1020 від 26.05.2021 позивачем було сплачено за виконанні відповідачем роботи у 2021 році 6,19 грн (без ПДВ).

Як зазначає позивач, ним виконані зобов`язання щодо оплати робіт в повному обсязі, однак відповідачем було порушено строки виконання робіт та строків повернення попередньої оплати, у зв`язку з чим відповідачу було нараховано штрафні санкції за порушення зобов`язань за Договором.

Так, із розрахунку позивача з відповідача підлягає стягненню:

- сума пені за порушення строків виконання робіт у розмірі 181 172,27 грн, з яких: 106 979,67 грн за період з 12.12.2020 по 23.12.2020 (8 914 972,57 х 0,1% х 12), 35 352,99 грн за період з 24.12.2020 по 27.12.2020 (8 838 248,33 грн х 0,1% х 4), 5 269,31 грн за 28.12.2020 (5 269 311,53 х 0,1% х 1), 30 423,10 грн з 16.04.2021 по 14.05.2021 (1 049 072,28 грн х 0,1% х 29) та 3 147,20 грн за період з 15.05.2021 по 17.05.2021 (1 049 065,76 грн х 0,1% х 3);

- сума пені за несвоєчасне повернення суми попередньої оплати у розмірі 51 840,00 грн за період з 27.12.2020 по 28.12.2020 (4 320 000,00 грн х 0,1% х 12);

- сума штрафу за прострочення строків виконання робіт у 2021 році понад 30 днів у розмірі 73 434,60 грн (1 049 065,76 грн х 7%).

Крім того, як зазначає позивач відповідачем за період з 01.01.2021 по 15.05.2021 (включно) під час проведення капітального ремонту було спожито матеріально-технічні ресурси (водопостачанням, електроенергією тощо), які відповідно до пп. 6.3.3. п. 6.3. Договору відповідач має відшкодувати позивачу у сумі 78 389,89 грн.

На підтвердження витрат матеріально-технічні ресурси позивачем були надані рахунки № 1 від 06.04.2021 на суму 36 180,10 грн, рахунок № 2 від 06.04.2021 на суму 22 858,73 грн з відміткою про отримання вказаних рахунків 12.04.2021 уповноваженою особою ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» згідно довіреності від 03.03.2021 - Шкабара Ю.М. та підписані Сторонами Акт № 3 від 13.04.2021 про відшкодування витрат на електричну енергію за період з 01.03.2021 по 31.03.2021 на суму 8 409,89 грн, Акт № 4 від 11.05.2021 про відшкодування витрат на електричну енергію за період з 01.04.2021 по 30.04.2021 на суму 4 371,52 грн, Акт № 5 від 17.05.2021 про відшкодування витрат на електричну енергію за період з 01.05.2021 по 15.05.2021 на суму 6 569,65 грн.

Надані Акт № 1 про відшкодування витрат на електричну енергію за період з 01.01.2021 по 31.01.2021 на суму 36 180,10 грн та Акт № 2 про відшкодування витрат на електричну енергію за період з 01.02.2021 по 28.02.2021 на суму 22 858,73 грн не містять підписів жодної зі Сторін, однак разом з тим, в матеріали справи наданий супровідний лист вих. № 22-142/8998 від 23.03.2021 про направлення вказаних актів відповідачу та лист ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» вих. № 13 від 25.03.2021, яким відповідач підтверджує отримання листа вих. № 22-142/8998 від 23.03.2021 та з посиланням про надсилання підписаних Актів № 1 та № 2 на адресу позивача.

Також були надані супровідний лист вих. № 22-142/11739 від 14.04.2021 про направлення рахунку № 3 від 13.04.2021 на суму 8 409,89 грн, супровідний лист вих. № 22-142/14852 від 12.05.2021 про направлення рахунку № 4 від 11.05.2021 на суму 4 371,52 грн та супровідний лист вих. № 22-142/16094 від 24.05.2021 про направлення рахунку № 5 від 18.05.2021 на суму 6 569,65 грн, які містять позначки про їх отримання 14.05.2021, 15.05.2021 та 24.05.2021 та підпис директора Камінської Т.М.

Оскільки відповідач не сплатив нараховані йому за порушення виконання зобов`язань, штрафні санкції, передбачених Договором, та не відшкодував витрати на електричну енергію, позивач звернувся до відповідача з вимогою № 1 вих. № 03/2-142/15830 від 20.05.2021, з вимогою № 2 вих. № 03/2-142/16530 від 27.05.2021 та вимогою № 3 вих. № 03/2-142/16531 від 27.05.2021 про відшкодування 181 172,27 грн пені за порушення строків виконання робіт, 51 840,00 грн пені за несвоєчасне повернення суми попередньої оплати, 73 434,60 грн штрафу та 78 389,89 грн витрат на електричну енергію.

Вказані вимоги були отримані 03.06.2021 уповноваженою особою ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» згідно довіреності від 03.03.2021 - Шкабара Ю.М., однак залишені відповідачем без відповіді та належного виконання, що і стало підставою для звернення позивача з даною позовною заявою до суду за захистом своїх прав та законних інтересів.

Дослідивши обставини справи, надані матеріали, оцінивши надані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи, а також належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, суд дійшов такого обґрунтованого висновку.

Відповідно до частини першої ст. 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку, що кореспондується із положеннями ст. 173 Господарського кодексу України (далі - ГК України).

Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу (частина друга ст. 509 ЦК України).

Пунктом 1 частини другої статті 11 ЦК України передбачено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини. Аналогічні положення містяться у ст. 174 ГК України.

В силу положень ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Частиною першою ст. 627 ЦК України визначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно з положеннями ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Як зазначалось, між сторонами був укладений Договору № 209 про закупівлю робіт за державні кошти від 06.05.2020, зі змісту якого вбачається, що він а своє правовою природою є договором підряду.

Відповідно до частини першої ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов`язаний одержати спеціальний дозвіл (частина третя ст. 837 ЦК України).

В матеріали справи наданий Дозвіл Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради від 28.05.2020 № ОД 39 на виконання будівельних робіт, виданий Замовнику - Національному антикорупційному бюро України та підряднику - ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» на «Капітальний ремонт нежитлової будівлі (корпус № 1, літера «А») за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 14».

Частинами першою та третьою ст. 843 ЦК України передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення. Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

Положеннями частини першої ст. 846 ЦК України передбачено, що строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

Як вбачається з матеріалів справи, Договором, в редакції Додаткового договору № 6/206 від 17.05.2021, сторонами встановлений строк виконання робіт, а саме:

- у 2020 році - початок - наступний робочий день після підписання Сторонами Акту прийому-передачі приміщень Об`єкта від Замовника Виконавцю для виконання робіт з капітального ремонту та закінчення - протягом 192 (сто дев`яносто два) календарних днів з дати початку виконання Робіт;

- у 2021 році - початок - наступний робочий день після підписання Сторонами Додаткового договору № 5 до Договору та закінчення - протягом 50 (п`ятдесят) календарних днів з дату початку виконання робіт відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору.

Таким чином, відповідно до умов Договору та положень ст. 253 ЦК України, днем початку строку виконання робіт у 2020 році є 04.06.2020 (наступний робочий день після підписання та затвердження сторонами Акту передачі на ремонт Об`єкта від 03.06.2020) та відповідно до положень частини п`ятої ст. 254 ЦК України, днем закінчення строку виконання робіт є 14.12.2020 (перший робочий день після 12.12.2020 - останнього дня строку, який припав на вихідний - субота).

Відповідно до умов Договору та положень ст. 253 ЦК України, днем початку строку виконання робіт у 2021 році є 25.02.2021 (наступний робочий день після підписання Сторонами Додаткового договору № 5/73 від 24.02.2021) та днем закінчення строку виконання робіт є 15.04.2021.

Відповідно до частини першої ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Згідно з частиною першою ст. 875 ЦК України передбачено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом (частини друга та третя ст. 875 ЦК України).

Частиною четвертою ст. 882 ЦК України передбачено, що передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами.

Сторонами без заперечень були підписані наступні акти (Форма № КБ-2в): Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 30.10.2020 за жовтень 2020 року на суму 1 154 253,07 грн, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 11.12.2020 за грудень 2020 року на суму 3 732 988,34 грн, Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 24.12.2020 за грудень 2020 року на суму 76 724,24 грн, Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2020 за грудень 2020 року на суму 305 345,88 грн, всього на суму 5 269 311,53 грн, яка відповідно до Додаткового договору № 4/565 від 28.12.2020 є ціною Договору за 2020 рік.

Також, сторонами без заперечень був підписаний Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 14.05.2021 за травень 2021 року (Форма № КБ-2в) на суму 6,52 грн, яка відповідно до Додаткового договору № 6/206 від 17.05.2021 є ціною Договору за 2021 рік.

За приписами ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтями 525, 526 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим до виконання сторонами.

У відповідності до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За приписами ст.ст. 73, 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Обов`язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, які мають значення для справи.

Однак, як вбачається з Актів приймання виконаних будівельних робіт та підтверджується наданими в матеріали справи документами, відповідач виконав роботи з порушенням строків, передбачених Договором.

Суд зазначає, що відповідачем не надано відзиву на позов чи будь-яких інших письмових заперечень щодо спростування заявлених позовних вимог, а також не надано жодних належних, допустимих та достовірних доказів в розумінні ст.ст. 76, 77, 78, 79, 91 ГПК України, які б спростовували наведені позивачем аргументи та надані докази.

В силу приписів ст. 216 ГК України, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за порушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставі і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Відповідно до ст. 218 ГК України підставою господарсько-правової відповідальності є вчинене учасником господарських відносин правопорушення у сфері господарювання. Аналогічні положення містить стаття 610 ЦК України.

Так, згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки.

Відповідно до ст. 230 ГК України, штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання.

Частиною першою ст. 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема неустойкою.

Статтею 549 ЦК України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з пунктом 2 статті 551 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Частинами четвертою та шостою статті 231 ГК України встановлено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому співвідношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Умовами частини першої ст. 231 ГК України передбачено, що законом щодо окремих видів зобов`язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

У разі якщо порушено господарське зобов`язання, в якому хоча б одна сторона є суб`єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов`язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов`язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, за порушення строків виконання зобов`язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (частина друга ст. 231 ГК України).

Пунктом 8.5. Договору також передбачено, що за порушення строків виконання Робіт, виконання Робіт у неповному обсязі або несвоєчасного повернення коштів, сплачених за неякісні Роботи, порушення строку усунення недоліків виконаних Робіт в період гарантійного строку, усунення недоліків Виконавець зобов`язаний сплатити за вимогою Замовника пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, включаючи день виконання простроченого зобов`язання, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.

Як було зазначено, умовами п. 5.1. Договору, в редакції Додаткового договору № 5/73 від 24.02.2021 та Додаткового договору № 6/206 від 17.05.2021, сторонами погоджено строк виконання робіт з у 2020 році, згідно з якими 192 (сто дев`яносто два) календарних днів починаються з 04.06.2020 (наступний робочий день після підписання та затвердження сторонами Акту передачі на ремонт Об`єкта від 03.06.2020) та закінчуються 14.12.2020 включно (перший робочий день після 12.12.2020 - останнього дня 192-денного строку, який припав на вихідний).

Позивачем у позовній заяві був наведений розрахунок пені за порушення строків виконання робіт у 2020 році у розмірі 181 172,27 грн.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені за порушення строків виконання робіт у 2020 році, суд доходить висновку, що він містить помилку у дні з якого починається відлік нарахування пені за порушення строку, а саме: замість 15.12.2020 (наступний день після 14.12.2020 - останнього дня виконання робіт) було зазначено 12.12.2020 та помилки у днях, якими закінчується нарахування пені (за кожен день прострочення, включаючи день виконання простроченого зобов`язання), у зв`язку з чим судом проведено власний розрахунок, згідно з яким розмір пені за порушення строків виконання робіт у 2020 році становить 120 933,79 грн, з яких: 89 149,73 грн за період з 14.12.2020 по 24.12.2020 (8 914 972,57 х 0,1% х 10), 26 514,75 грн за період з 25.12.2020 по 27.12.2020 (8 838 248,33 грн х 0,1% х 3) та 5 269,31 грн за 28.12.2020 (5 269 311,53 х 0,1% х 1).

Таким чином, позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені за порушення строків виконання робіт у 2020 році підлягають частковому задоволенню у розмірі 120 933,79 грн.

Як було зазначено, умовами п. 5.1. Договору, в редакції Додаткового договору № 5/73 від 24.02.2021 та Додаткового договору № 6/206 від 17.05.2021, сторонами погоджено строк виконання робіт з у 2021 році, згідно з якими 50 (п`ятдесят) календарних днів починають відраховуватись з 25.02.2021 (з наступного робочого дня після підписання Сторонами Додаткового договору № 5) та закінчуються 15.04.2021, як вірно встановлено позивачем.

Позивачем у позовній заяві були наведені розрахунки пені за порушення строків виконання робіт у 2021 році у розмірі 33 570,30 грн та штрафу за прострочення виконання робіт у 2021 році понад 30 днів у розмірі 73 434,60 грн.

Перевіривши надані позивачем вказані розрахунки пені та штрафу у 2021 році, суд доходить висновку, що вони здійснені вірно, а тому позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені за порушення строків виконання робіт у 2021 році у розмірі 33 570,30 грн та штрафу за прострочення виконання робіт у 2021 році понад 30 днів у розмірі 73 434,60 грн підлягають задоволенню повністю.

Також, позивачем у позовній заяві був наведений розрахунок пені за порушення строків повернення суми попередньої оплати у розмірі 51 840,00 грн.

Пунктом 3.4. Договору передбачено, зокрема, що Виконавець забезпечує погодження та підписання Форм КБ-2в та Форм КБ-3 згідно із цим пунктом до закінчення строку виконання Робіт, вказаного в п. 3.3 цього Договору.

Згідно з п. 3.5. Договору, у разі невикористання суми попередньої оплати та не надання Форм КБ-2в та КБ-3, що підтверджують використання попередньої оплати відповідно до умов Договору у строк, вказаний у п. 3.3 цього Договору, Виконавець зобов`язаний протягом 3 (трьох) робочих днів після спливу вказаного строку, повернути Замовнику у встановленому законодавством порядку невикористану суму попередньої оплати.

Як було встановлено, останнім днем закінчення строку виконання робіт - є 14.12.2020 включно (перший робочий день після 12.12.2020 - останнього дня 192-денного строку, який припав на вихідний) та днем фактичного виконання робіт відповідно до Додатковим договором № 4/565 від 28.12.2020 - є 28.12.2020.

За порушення строків повернення суми попередньої оплати, що не використана Виконавцем, Виконавець зобов`язаний сплатити за вимогою Замовника пеню у розмірі 0,1 відсотка сплаченої суми попередньої оплати за кожний день прострочення, включаючи день виконання простроченого зобов`язання, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості (п. 8.6. Договору).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач повернув позивачу попередню оплату, що підтверджується Виписками за 15.12.2020 на суму 70 000,00 грн, за 18.12.2020 на суму 11,66 грн та за 23.12.2020 на суму 140 000,00 грн.

Як зазначає позивач у позовній заяві та підтверджується матеріалами справи, згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року станом на 11.12.2020 сума залишку попередньої оплати становила 587 011,66 грн, станом на 24.12.2020 - 510 287,42 грн, станом на 28.12.2020 - 0,00 грн.

Вказані Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року підписані представниками сторін та скріплені печатками підприємств.

Приймаючи до уваги вищенаведене, суд перевірив наданий позивачем розрахунок пені за порушення строків повернення суми попередньої оплати, та встановив, що він містить помилки у даті початку нарахування, а саме: замість 18.12.2020 (наступний день після спливу 3 (трьох) денного терміну від кінцевої дати виконання робіт), як це передбачено умовами п. 3.5. Договору було вказано 17.12.2020, у зв`язку з чим, судом проведено власний розрахунок згідно з яким, пеня за порушення строків повернення суми попередньої оплати становить 47 520,00 грн за період з 18.12.2020 по 28.12.2020 (4 320 000,00 грн х 0,1% х 11),

Таким чином, позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені за порушення строків повернення суми попередньої оплати підлягають частковому задоволенню у розмірі 47 520,00 грн.

Крім того, позивач просить стягнути з відповідача матеріально-технічні ресурси (водопостачанням, електроенергією тощо) за період з 01.01.2021 по 15.05.2021 (включно) у сумі 78 389,89 грн.

Відповідно пп. 6.3.3. п. 6.3. Договору, в редакції Додаткового договору № 5/73 від 24.02.2021, Виконавець зобов`язаний забезпечити Об`єкт у період виконання робіт на час проведення капітального ремонту матеріально-технічними ресурсами (водопостачанням, електроенергією тощо), у тому числі, за період з 01.01.2021 по 15.05.2021 (включно) на час проведення капітального ремонту відшкодувати витрати Замовника на матеріально-технічні ресурси (водопостачанням, електроенергією тощо). Відшкодування витрат Замовника проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування Виконавцем грошових коштів на поточний рахунок Замовника не пізніше 15 числа місяця наступного за звітнім на підставі наданих йому останнім рахунків та підписаних Сторонами актів. Розмір відшкодування (акт, рахунок) формується на підставі отриманих від постачальників матеріально-технічних ресурсів (водопостачанням, електроенергією тощо) актів приймання-передавання товарної продукції (рахунків тощо).

На підтвердження витрат на електричну енергію в матеріали справи були надані: Акти про відшкодування витрат на електричну енергію № 1 та № 2, № 3 від 13.04.2021, № 4 від 11.05.2021, № 5 від 17.05.2021 та рахунки № 1 від 06.04.2021, № 2 від 06.04.2021, № 3 від 13.04.2021, № 4 від 11.05.2021 та № 5 від 18.05.2021.

Заперечень відповідача щодо наданих позивачем Актів та рахунків матеріали справи не містять.

Дослідивши надані позивачем документи, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення з відповідача витрат на електричну енергію у розмірі 78 389,89 грн також підлягають задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи викладене в сукупності, зважаючи на зміст позовних вимог, обставини, встановлені під час розгляду справи, суд прийшов до висновку про часткове задоволення позовних вимог.

Судові витрати позивача по сплаті судового збору, відповідно до положень ст. 129 ГПК України, покладаються на відповідача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 74, 129, 236 - 238, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІДЕАЛІНВЕСТБУД» (01032, місто Київ, вулиця Назарівська, будинок 3; ідентифікаційний код юридичної особи: 42659230) на користь Національного антикорупційного бюро України (03035, місто Київ, вулиця Василя Сурикова, будинок 3; ідентифікаційний код юридичної особи: 39751280) 353 848 (Триста п`ятдесят три тисячі вісімсот сорок вісім) грн 58 коп., з яких: 154 504 (Сто п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот чотири) грн 09 коп. пені за порушення строків виконання робіт, 47 520 (Сорок сім тисяч п`ятсот двадцять) грн 00 коп. пені за порушення строків і несвоєчасне повернення суми попередньої оплати, 73 434 (Сімдесят три тисячі чотириста тридцять чотири) грн 60 коп. штрафу та 78 389 (Сімдесят вісім тисяч триста вісімдесят дев`ять) грн 89 коп. відшкодування витрат на електроенергію, а також 5 307 (П`ять тисяч триста сім) грн 73 коп. судового збору.

3. В задоволенні іншій частині позовних вимог відмовити.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

5. Рішення набирає законної сили у строк та в порядку, встановленому статтею 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду в строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України та в порядку, передбаченому статтею 257 Господарського процесуального кодексу України з урахуванням приписів підпункту 17.5 пункту 17 Розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

З повним текстом рішення можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою:http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення складено та підписано 20.09.2021.

Суддя В.О. Демидов