ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"26" серпня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/1928/21

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІСБУД» (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд.68/1, код ЄДРПОУ - 41121647; електронна адреса: )

До відповідача: Дочірнього підприємства «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (65031, м. Одеса, вул. Грушевського, буд.49, код ЄДРПОУ - 32018511) в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» (66100, Одеська область, м. Балта(пн), вул. Котовського, буд.464, код ЄДРПОУ - 26247956)

про стягнення

Суддя Рога Н.В.

Секретар с/з Луцюк Р.П.

Представники сторін:

Від позивача: Мартиненко М.С. - на підставі ордеру серії ВЕ №1042715 від 05.07.2021р.;

Від відповідача: не з`явився;

СУТЬ СПОРУ: Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «ТРАНССЕРВІСБУД», звернувся до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Дочірнього підприємства «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (далі - ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» про стягнення заборгованості у розмірі 66 311 грн 95 коп., 3% річних у розмірі 663 грн.

Ухвалою суду від 12.07.2021р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 03.08.2021р.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.08.2021р. розгляд справи відкладено на 26.08.2021р.

Позивач - ТОВ «ТРАНССЕРВІСБУД», підтримує позовні вимоги з підстав зазначених у позовній заяві та просить суд задовольнити позов у повному обсязі.

Відповідач - ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» про місце, дату та час судових засідань був повідомлений належним чином, але не скористався своїм правом на судовий захист, відзиву на позовну заяву не надав. Представник відповідача у судові засідання не з`являвся, про поважність причин неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач у справі зазначає, що 01.06.2019р. між ним, як Перевізником, та ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ», як Покупцем (Вантажоодержувачем), був укладений Договір №1 надання послуг з перевезення вантажів (автопослуги з перевезення дорожньо -будівельних матеріалів), відповідно до п.1.1. якого Перевізник зобов`язався у встановлений строк доставити автомобільним транспортом довірений йому вантаж (дорожньо-будівельні матеріали) з місця відправлення до пункту призначення, які обумовлюються в кожному окремому випадку, і видати вантаж уповноваженій особі, яка можу змінюватись у кожному окремому випадку.

Відповідно до розділу 2 Договору ціна за 1 тоно/кілометр перевезення становить 2,50 грн з ПДВ. Загальна вартість послуг з перевезення вантажів за цим Договором складає 500 000 грн з ПДВ.

Позивач зазначає, що згідно п.6.3 Договору оплата наданих послуг з перевезення проводиться у національній грошовій одиниці на розрахунковий рахунок Перевізника. Розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 60 календарних днів від дати отримання Вантажоодержувачем вантажу.

За умовами п.6.4 Договору документом для розрахунків є акт прийому наданих послуг, затверджений замовником і виконавцем.

Позивач зазначив, що на виконання умов Договору ним були надані, а відповідачем отримані без зауважень послуги на загальну суму 319 954 грн 82 коп., що підтверджується актами надання послуг №292 від 15.06.2019р. на суму 175 642 грн 77 коп., №304 від 24.06.2019р. на суму 59 027 грн 50 коп., №393 від 23.07.2019 р. на суму 46 475 грн 52 коп., №131 від 22.05.2020р. на суму 38 809 грн 03 коп.

При цьому, ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» було повністю оплачені послуги за актом №292 від 15.06.2019р. на суму 175 642 грн 77 коп.(оплата 26.10.2019р.) та за актом №304 від 24.06.2019р. на суму 59 027 грн 50 коп. (оплата 11.10.2019р.). Оплата за актом №393 від 23.07.2019р. 11.10.2019р. здійснена частково, у сумі 18 972 грн 60 коп., а оплата за актом №131 від 22.05.2020р. на суму 38 809 грн 03 коп. не здійснена взагалі.

Таким чином, за розрахунком позивача, заборгованість ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» за надані за Договором №1 надання послуг з перевезення вантажів (автопослуги з перевезення дорожньо -будівельних матеріалів) від 01.06.2019р. послуги становить 66 311 грн 95 коп.

Невиконання відповідачем своїх зобов`язань щодо оплати за надані послуги позивач вважає порушенням своїх та інтересів, у зв`язку із чим звернувся до суду за захистом, та, посилаючись на положення ст.ст.526, 901,902, 909 Цивільного кодексу України, ст.ст.193, 222 Господарського кодексу України, просить суд стягнути з ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» заборгованість у розмірі 66 311 грн 95 коп.

Позивач також зазначає, що у відповідності до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Умовами п.7.6 Договору встановлено, що загальний розмір відповідальності Покупця за цим Договором не може перевищувати 1% від загальної вартості порушених зобов`язань.

За розрахунком позивача у справі розмір 3% річних, нарахованих по кожному акту надання послуг становить 2 538 грн 45 коп. Але, враховуючи умови п.7.6 Договору, позивач просить суд стягнути з відповідача 3% річних у розмірі 663 грн.

Відповідач не скористався своїм правом на судовий захист, письмового відзиву на позовну заяву до суду не надав.

Виходячи з матеріалів справи, пояснень представника позивача, судом встановлено, що 01.06.2019р. між ТОВ «ТРАНССЕРВІСБУД», як Перевізником, та ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ», як Покупцем (Вантажоодержувачем), був укладений Договір №1 надання послуг з перевезення вантажів (автопослуги з перевезення дорожньо -будівельних матеріалів), відповідно до п.1.1. якого Перевізник зобов`язався у встановлений строк доставити автомобільним транспортом довірений йому вантаж (дорожньо-будівельні матеріали) з місця відправлення до пункту призначення, які обумовлюються в кожному окремому випадку, і видати вантаж уповноваженій особі, яка можу змінюватись у кожному окремому випадку.

Згідно п.10.1 Договору цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2020р.

Відповідно до ч.1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Крім того, згідно ч.ч.1,2,6 ст. 306 Господарського кодексу України перевезенням вантажів у цьому Кодексі визнається господарська діяльність, пов`язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами. Суб`єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі. Відносини, пов`язані з перевезенням пасажирів та багажу, регулюються Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст.909 Цивільного кодексу України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами). Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору перевезення вантажу.

За приписами ст. 307 Господарського кодексу України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов`язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається в письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням перевізного документа (транспортної накладної, коносамента тощо) відповідно до вимог законодавства. Перевізники зобов`язані забезпечувати вантажовідправників бланками перевізних документів згідно з правилами здійснення відповідних перевезень.

Згідно ч.1 ст. 903 Цивільного кодексу України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Отже, між сторонами склалися правовідносини щодо надання послуг з перевезення.

Згідно ч.1 ст.509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ст. 174 Господарського кодексу України однією з підстав виникнення господарського зобов`язання є укладання господарського договору та іншої угоди, що передбачені законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст. 175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Отже, з моменту укладення Договору між сторонами за цим Договором виникли певні зобов`язання.

Зокрема, Перевізник зобов`язався доставити вантаж протягом 3-х днів з дня отримання заявки Вантажоодержувача (п.5.1 Договору), а Вантажоодержувач зобов`язався сплатити Перевізнику плату за перевезення вантажу у відповідності до калькуляції та рахунку (п.1.2 та п.6.2 Договору).

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов Договору Перевізником були надані, а відповідачем отримані без зауважень послуги на загальну суму 319 954 грн 82 коп., що підтверджується актами надання послуг №292 від 15.06.2019р. на суму 175 642 грн 77 коп., №304 від 24.06.2019р. на суму 59 027 грн 50 коп., №393 від 23.07.2019 р. на суму 46 475 грн 52 коп., №131 від 22.05.2020р. на суму 38 809 грн 03 коп. Зазначені Акти затверджено повноважними представниками Перевізника та Вантажоодержувача.

Згідно п.6.3 Договору оплата наданих послуг з перевезення проводиться у національній грошовій одиниці на розрахунковий рахунок Перевізника. Розрахунки за надані послуги здійснюються протягом 60 календарних днів від дати отримання Вантажоодержувачем вантажу. Підставою оплати є рахунок-фактура та документи, які підтверджують отримання вантажу.

За умовами п.6.4 Договору документом для розрахунків є акт прийому наданих послуг, затверджений замовником і виконавцем.

Судом встановлено, що ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» було повністю оплачені послуги за актом №292 від 15.06.2019р. на суму 175 642 грн 77 коп. (оплата 26.10.2019р.) та за актом №304 від 24.06.2019р. на суму 59 027 грн 50 коп. (оплата 11.10.2019р.). Оплата за актом №393 від 23.07.2019р. 11.10.2019р. здійснена частково, у сумі 18 972 грн 60 коп., а оплата за актом №131 від 22.05.2020р. на суму 38 809 грн 03 коп. не здійснена взагалі.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно ст. 627 Цивільного кодексу України відповідно до ст.6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Статтею 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

При цьому, відповідно до ст.610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). За приписами ст.612 цього ж Кодексу боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Таким чином, заборгованість ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» за надані за Договором №1 надання послуг з перевезення вантажів (автопослуги з перевезення дорожньо -будівельних матеріалів) від 01.06.2019р. послуги становить 66 311 грн 95 коп. і наявні підстави для задоволення вимоги позивача про стягнення зазначеної суми з ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ».

У відповідності до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

При цьому, застосування положень частини другої названої статті не передбачає наявність вини боржника, оскільки згідно частини першої цієї ж статті боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Слід зазначити, що виходячи з положень ст. 625 Цивільного кодексу України право кредитора на стягнення 3% річних та інфляційних втрат не залежить від моменту пред`явлення вимоги про таке стягнення (до моменту погашення боргу або після цього). При цьому визначальним є наявність факту порушення боржником строків виконання грошового зобов`язання. Таким чином, право кредитора на стягнення 3% річних може бути реалізовано у будь-який момент при наявності вищезазначених вимог, передбачених законодавством.

Враховуючі все викладене вище, суд дійшов висновку про наявність підстав для стягнення з ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» 3% річних у розмірі 2 538 грн 45 коп. виходячи з кількості днів прострочення оплати по кожному Акту надання послуг, але відповідно до п.7.6 Договору сторони домовились та підтверджують, що загальний розмір відповідальності Покупця за цим Договором не може перевищувати 1% від загальної вартості порушених зобов`язань Покупцем.

Таким чином, враховуючи, що сума боргу за Договором складає 66 311 грн 95 коп. 1% від цієї суми становить 663 грн 12 коп. Позивачем заявлено до стягнення 3% річних у розмірі 663 грн, що є його правом.

За таких обставин, вимоги позивача є обґрунтованими, підтверджені матеріалами справи, у зв`язку із чим підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст.13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами ч.1 ст.73 цього Кодексу доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно зі ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи задоволення позовних вимог, витрати по сплаті судового збору слід покласти на відповідача у відповідності до положень ст.129 ГПК України.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 123, 129, 232, 238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІСБУД» до Дочірнього підприємства «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» про стягнення задовольнити повністю.

2. Стягнути з Дочірнього підприємства «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (65031, м. Одеса, вул. Грушевського, буд.49, код ЄДРПОУ - 32018511) в особі філії «БАЛТСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ» (66100, Одеська область, м. Балта(пн), вул. Котовського, буд.464, код ЄДРПОУ - 26247956) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІСБУД» (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд.68/1, код ЄДРПОУ - 41121647; електронна адреса: ) заборгованість у розмірі 66 311 грн 95 коп., 3% річних у розмірі 663 грн та витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 270 грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня його проголошення (підписання).

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повний текст рішення складено 31 серпня 2021 р.

Суддя Н.В. Рога