ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.08.2021 Справа № 904/577/20

За позовом акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі виробничого структурного підрозділу «Дніпровське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» (м. Дніпро)

до міського комунального закладу культури «Дніпровська дитяча музична школа № 13» (м. Дніпро)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (м. Дніпро)

про стягнення заборгованості у сумі 442958,99грн

Суддя Ліпинський О.В.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2020 позов задоволено частково. Стягнуто з міського комунального закладу культури «Дніпровська дитяча музична школа № 13» на користь акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі виробничого структурного підрозділу «Дніпровське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця» 140138,84грн - основного боргу, 6211,92грн - заборгованості за договором про відшкодування витрат балансоутримувача, 9394,97грн - інфляційних збитків, 6935,58грн - 3% річних, 2440,48грн витрат по сплаті судового збору.В решті позову відмовлено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 21.10.2020 рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення 280 277, 68 грн. неустойки - залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.07.2021 постанову Центрального апеляційного господарського суду від 21.10.2020 та рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2020 у справі № 904/577/20 в частині позовних вимог про стягнення 280 277,68 грн неустойки скасовано. Справу в частині позовних вимог про стягнення 280 277,68 грн неустойки направити на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.07.2021 справу № 904/577/20 передано на розгляд судді Ліпинському О.В.

Керуючись ст.ст. 32, 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Справу № 904/577/20 прийняти до свого провадження.

2. Розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 26.08.2021 о 11:30 год.

4. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 3-408 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

5. Сторонам надати письмові пояснення з урахуванням постанови Верховного Суду від 26.07.2021.

Явка в підготовче засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

На період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", обмежити доступ в судове засідання осіб, які не є представниками учасників справи (вільних слухачів).

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя О.В. Ліпинський