УХВАЛА

03.06.2021Справа № 910/261/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері в інтересах держави в особі Міністерства оборони України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ"

про стягнення штрафних санкцій та повернення суми невикористаної попередньої оплати (авансу) у загальному розмірі 2 966 898,69 грн.

Представники:

від прокуратури: не з`явився;

від позивача: Матвіюк М.А.

від відповідача: Пономаренко К.П.;

ВСТАНОВИВ:

Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України (далі - позивач 1) та Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі - позивач 2) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" (далі - відповідач) про стягнення штрафних санкцій за договором підряду у розмірі 1 916 298, 50 грн та невикористану попередню оплату (аванс) за договором підряду у розмірі 1 050 600, 19 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (як замовником) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" (як генпідрядником) був укладений договір підряду № 206/2018/206 від 13.07.2018. Станом на 07.11.2019 генпідрядником не виконано зобов`язання відповідно до умов договору щодо завершення виконання робіт, у зв`язку із чим відповідач має сплатити штрафні санкції та повернути суму невикористаної попередньої оплати (авансу).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2020 позовну заяву Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.

12.02.2020, 14.02.2020, 18.02.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли заяви про усунення недоліків позовної заяви з доданими до неї документами, додаткова заява та клопотання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2020 (суддя Демидов В.О.) позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 19.03.2020.

17.03.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив ТОВ "Капітал Інвест Строй" на позовну заяву, у якому відповідач просив у задоволенні позову відмовити, посилаючись на те, що зазначені у позовній заяві суми невиконаних робіт є завищеними, адже включають в себе роботи, які фактично виконані генпідрядником. В умовах договору підряду не передбачено обов`язків щодо надання генпідрядником звітів про використання коштів попередньої оплати (авансу), не встановлено жодних вимог щодо форми та змісту таких звітів, а тому позовна вимога щодо повернення коштів попередньої оплати (авансу) також не підлягає задоволенню.

Також, 17.03.2020 відповідач подав до суду клопотання, в якому у зв`язку з запровадженням на території України карантину, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

17.03.2020 позивач-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому у зв`язку з запровадженням карантину у м. Дніпрі та м. Києві, що ускладнює прибуття представника в судове засідання, просить суд проводити судове засідання, призначене на 19.03.2020 на стадії підготовчого провадження, без участі представника позивача-2.

26.03.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач-2 подав відповідь на відзив, в якій, зокрема зазначає про порушення генпідрядником зобов`язання щодо виконання робіт в терміни, встановлені договором, а тому залишки невиконаних робіт та їх вартість визначені шляхом проведення розрахунків за кожним етапом окремо, а також відповідачем не виконано зобов`язань за договором підряду щодо звітування про використання попередньої оплати (авансу).

06.04.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Міністерства оборони України надійшла відповідь на відзив, у якій позивач-1 зазначає про порушення генпідрядником визначених договором строків виконання робіт, що є підставою для нарахування штрафних санкцій.

06.04.2020 Військовий прокурор Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України через відділ автоматизованого документообігу суду подав відповідь на відзив, у якій зазначає, що невиконання генпідрядником своїх обов`язків за договором порушує інтереси держави в оборонній сфері та завдає прямої матеріальної шкоди у вигляді сплаченого авансу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.04.2020 у зв`язку із установленням в Україні карантину у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, від 20.03.2020 №242, від 25.03.2020 №239, від 29.03.2020 №241, від 02.04.2020 №255), судове засідання у справі № 910/261/20 призначено на 21.05.2020.

18.05.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав клопотання, в якому у зв`язку з запровадженням на території України карантину, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

19.05.2020 до суду надійшло клопотання позивача-2 (надіслане на електронну пошту суду), в якому у зв`язку з запровадженням карантину у м. Дніпрі та м. Києві, позивач-2 просить суд проводити підготовче засідання, призначене на 21.05.2020 без участі представника позивача-2.

У судовому засіданні 21.05.2020 відкладено розгляд справи на 18.06.2020.

15.06.2020 позивач-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому просить суд проводити судове засідання, призначене на 18.06.2020 на стадії підготовчого провадження, без участі представника позивача-2.

17.06.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав клопотання, в якому у зв`язку з запровадженням на території України карантину, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.06.2020, постановленою без виходу до нарадчої кімнати із занесенням до протоколу судового засідання, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 16.07.2020.

13.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів програми Microsoft Teams.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2020 у задоволенні клопотання Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів відмовлено.

У судовому засіданні 16.07.2020 відповідач подав клопотання про залишення позовної заяви без розгляду.

Також, у судовому засіданні 16.07.2020 відповідач подав клопотання про долучення письмових доказів до матеріалів справи, зокрема висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи від 14.07.2020 № 14/113СЕ-20.

У судовому засіданні16.07.2020 відкладено розгляд справи на 30.07.2020.

20.07.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2020 клопотання позивача Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління про участь у судовому засіданні у режимі відеоконфенренції - задоволено. Проведення судового засідання з розгляду справи призначено на 30.07.2020 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням програмного забезпечення Microsoft Teams.

30.07.2020 до суду надійшли заперечення Військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України на клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду та на клопотання про долучення письмових доказів (надіслані на електронну пошту суду).

Також, 30.07.2020 до суду надійшли заперечення Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління на клопотання позивача про залишення позовної заяви без розгляду та на клопотання про долучення письмових доказів (надіслані на електронну пошту суду).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2020 (суддя Демидов В.О.) позов Військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ" про стягнення штрафних санкцій та повернення суми невикористаної попередньої оплати (авансу) у загальному розмірі 2 966 898,69 грн - залишено без розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.12.2020 ухвалу Господарського суду міста Києва від 30.07.2020 у справі № 910/261/20 скасовано. Справу №910/261/20 передано на розгляд Господарського суду міста Києва.

11.01.2021 матеріали справи № 910/261/20 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 11.01.2021 № 05-23/73/21 у зв`язку з відпусткою судді Демидова В.О., проведено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу № 910/261/20 передано на розгляд судді Щербакова С.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2021 (суддя Щербаков С.О.) прийнято справу № 910/261/20 до провадження. Підготовче засідання призначено на 11.02.2021.

28.01.2021 від Військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції (надіслане на електронну пошту суду), в якому він у зв`язку з введенням на території України карантину та з метою забезпечення процесуальних строків розгляду справи, просить суд постановити ухвалу про участь Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України у судовому засіданні по справі №910/261/20, призначеного на 11.02.2021, та наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції проза приміщенням суду з використанням власних технічних засобів та програмного забезпечення "EASYCON".

03.02.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду надійшла ухвала Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 01.02.2021 у справі № 910/261/20, відповідно до якої відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.12.2020 у справі № 910/261/20. Призначено розгляд касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" на 25 лютого 2021 року. Витребувано з Господарського суду міста Києва та/або Північного апеляційного господарського суду справу № 910/261/20.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 відмовлено Військовому прокурору Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні у справі № 910/261/20, у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 зупинено провадження у справі № 910/261/20 до повернення матеріалів справи № 910/261/20 до Господарського суду міста Києва. Матеріали справи № 910/261/20 направлено до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 25.02.2021 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал Інвест Строй" залишено без задоволення. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.12.2020 у справі № 910/261/20 залишено без змін.

03.03.2021 матеріли справи № 910/261/20 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2021 поновлено провадження у справі № 910/261/20. Підготовче засідання у справі № 910/261/20 призначено на 01.04.2021.

01.04.2021 до суду надійшло клопотання Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері (надіслане на електронну пошту суду), в якому заявник просить суд замінити учасника процесу Військову прокуратуру Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України на правонаступника Дніпровську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері та відкласти розгляд справи на іншу дату, а також просить постановити ухвалу про участь Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері у наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

У судовому засіданні 01.04.2021 розгляд справи відкладено на 29.04.2021.

06.04.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач-1 подав клопотання, в якому повідомляє про припинення юридичної особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління в результаті її реорганізації та про те, що Міністерство оборони України є його правонаступником.

20.04.2021 до суду надійшло клопотання Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері (надіслане на електронну пошту суду) про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

26.04.2021 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач подав додаткові пояснення, в яких, зокрема зазначає, що відсутність погодження між замовником та генпідрядником вартості робіт за кожним окремим етапом виключає можливість нарахування та стягнення штрафних санкцій за порушення строків виконання робіт за кожним етапом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2021 клопотання Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері подане в порядку ст. 52 ГПК України про заміну учасника справи правонаступником - задоволено. Замінено Військову прокуратуру Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України у справі № 910/261/20 на її правонаступника - Дніпровську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері. Підготовче засідання відкладено на 03.06.2021.

20.05.2021 від Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції (надіслане на електронну пошту суду), в якому заявник у зв`язку з введенням на території України карантину просить суд постановити ухвалу про участь у судовому засіданні по справі №910/261/20, призначеному на 03.06.2021, та наступних судових засіданнях в режимі відеоконференції поза приміщенням суду з використанням власних технічних засобів за допомогою онлайн сервісу відеозв`язку "EASYCON".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2021 відмовлено Дніпровській спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні у справі № 910/261/20, у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник прокуратури в судове засідання не з`явився.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Враховуючи те, що судом здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представники позивача та відповідача у судовому засіданні повідомлені про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись статтями 12, 177, 185, 195, 196, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/261/20 призначити на 01.07.2021 о 10 год. 50 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 31.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 08.06.2021.

Суддя С.О. Щербаков

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.