ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.05.2021р. Справа № 904/1007/20

За позовом: Приватного акціонерного товариства "Краматорський завод важкого верстатобудування", м. Краматорськ

До: Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" Акціонерного товариства "Українська залізниця", м. Дніпро

Про: внесення змін до договору

Суддя Васильєв О.Ю.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

ПАТ «КЗВВ» звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому просило зобов`язати АТ «Укрзалізниця» внести зміни до договору № ПР/В-19683/НЮ від 08.10.2019. Позов обгрунтовано неможливістю надання позивачем послуг відповідачу у встановлені договором строки.

АТ «Укрзалізниця» звернулось до суду із зустрічною позовною заявою, в якій просило стягнути з ПАТ «КЗВВ» пеню у розмірі 462 000 грн 00 коп. та штраф у розмірі 385 000 грн 00 коп. за прострочення виконання зобов`язань відповідно до договору від 08.10.2019 № ПР/В-19683/НЮ. Зустрічні позовні вимоги обґрунтовані порушенням ПАТ КЗВВ строку надання послуг за договором (послуги надані у повному обсязі лише 25.03.2020). АТ "Укрзалізниця" зазначила, що ПАТ КЗВВ повідомило про неможливість модернізації верстату у встановлені договором строки через необхідність виробництва нових деталей. Однак необхідність виробництва нових деталей сама по собі не є ні обставиною непереборної сили, ні істотною обставиною, виникнення якої сторони не могли передбачити або виконання якої порушило б співвідношення майнових інтересів сторін. Виконання договору не позбавило ПАТ КЗВВ того, на що воно розраховувало при укладенні договору, оскільки у первісному позові не висуваються вимоги про збільшення ціни договору.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.20р. (залишеним без змін постановою ЦАГС від 26.11.20р.), первісний позов ПАТ КЗВВ до АТ "Укрзалізниця" про внесення змін до договору від 08.10.2019 № ПР/В-19683/НЮ задоволено повністю. Зобов`язано АТ "Укрзалізниця" внести зміни до договору № ПР/В-19683/НЮ від 08.10.2019 в такій редакції: пункт 5.1 "Строк надання послуг з модернізації обладнання - послуги надаються протягом 200 (двісті) календарних днів з моменту отримання Виконавцем рознарядки від Замовника в паперовій формі, яка вважається дозволом на надання послуг та є підтвердженням готовності Замовника до приймання послуг (підтвердженням відправлення Виконавцю є касовий чек та опис поштового відділення). Виконавець зобов`язаний розпочати ремонт обладнання у строк не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання письмової рознарядки Замовника. Зі сторони Замовника рознарядка підписується з урахуванням вимог Статуту замовника щонайменше двома такими уповноваженими особами: директор (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії; перший заступник директора (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії; заступник директора (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії, згідно з розподілом обов`язків; головний інженер (особа, що виконує його обов`язки) регіональної філії.Замовник не несе відповідальності та обов`язку оплати за надані послуги за рознарядкою, що підписана іншими особами, ніж тими, що визначені у п.5.1". - пункт 10.1. "Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2020 року, а в частині розрахунків до повного виконання обов`язків Сторонами". Стягнуто з АТ "Укрзалізниця" на користь ПАТ КЗВВ 2102 грн витрат зі сплати судового збору. У задоволенні зустрічного позову АТ "Укрзалізниця" до ПАТ КЗВВ про стягнення штрафних санкцій у розмірі 847 000 грн. 00 коп. за договором від 08.10.2019 №ПР/В-19683/НЮ відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду від 15.04.21р. рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2020 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 26.11.2020 у справі №904/1007/20 скасовано, справу направити до Господарського суду Дніпропетровської області на новий розгляд.

07.05.21р. матеріали справи надійшли на адресу господарського суду Дніпропетровської області та системою автоматичного розподілу справи, справу було передано на новий розгляд судді Васильєву О.Ю.

Ухвалою суду від 12.05.21р. справу №904/1007/20 прийнято до свого провадження суддею Васильєвим О.Ю. та призначено підготовче засідання на 01.06.2021р.

25.05.21р. на електронну адресу суду від ПрАТ «КЗВВ» (позивач) надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Відповідно до статті 197 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Оскільки, відповідно до відомостей з електронного майданчика відеоконференцій, зал відеоконференції в Господарському суді Дніпропетровської області 01.06.21р. буде зайнятий з 09:30 год. до 17:00 год.; суд не вбачає підстав для задоволення клопотання ПрАТ «КЗВВ» (позивач) про участь у судовому засіданні 01.06.21р. у режимі відеоконференції - за відсутністю технічної можливості її проведення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 197, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ПрАТ «КЗВВ» (позивач) про участь у судовому засіданні 01.06.21р. в режимі відеоконференції - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 27.05.21р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

нформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя О.Ю.Васильєв